建设工程施工劳务服务合同（2篇）

建设工程施工劳务服务合同甲方（发包方）：_______________________地址：_______________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：_______________________地址：_______________________________联系方式：___________________________鉴于甲方为某建设工程项目的业主或合法代理人，欲委托乙方提供施工劳务服务；乙方具有相应的资质和能力，愿意接受委托并提供所需的施工劳务服务。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，就下列条款达成一致，特订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：_______________________2.工程地点：_______________________3.工程规模及内容：_____________________4.工程标准及要求：_____________________第二条合同金额与支付方式1.施工劳务总价为人民币（大写）________________________元整（￥__________）。2.付款方式如下：-预付款：合同签订后支付总价的____％；-进度款：按工程进度分阶段支付；-尾款：工程完工并通过验收后支付剩余款项。第三条工期与竣工1.开工日期为____年____月____日。2.竣工日期为____年____月____日。3.如遇不可抗力或其他双方认可的情况导致工期延误，双方应重新协商确定工期。第四条质量保证1.乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，满足合同约定的质量要求。2.工程应通过甲方或第三方机构的验收。第五条变更与索赔1.工程变更需双方书面同意，并按照约定调整合同价款和工期。2.因一方原因导致的额外费用，应由责任方承担。第六条违约责任若任何一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第七条争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，由双方协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：___________________日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：___________________日期：____年____月____日建设工程施工劳务服务合同（二）甲方（业主/总承包方）：________________法定代表人/授权代表：_____________________地址：________________联系电话：________________乙方（施工劳务服务方）：________________法定代表人/授权代表：_____________________地址：________________联系电话：________________鉴于甲方需要进行建设工程施工，并委托乙方提供相应的施工劳务服务；乙方具有相应的资质和经验，愿意接受委托提供施工劳务服务。经双方友好协商，就本次施工劳务服务事宜达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_____________________________2.工程地点：_____________________________3.工程内容：_____________________________4.工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行5.工程开工日期：自本合同签订之日起____天内6.工程竣工日期：自开工之日起____天内完成二、合同金额及支付方式1.合同总价：人民币_______________________元2.预付款：甲方需在合同签订后支付预付款人民币_________________元3.进度款：根据实际施工进度按阶段支付4.尾款：工程验收合格后支付剩余款项三、甲乙双方权利义务1.甲方应提供必要的技术资料和施工条件，按时支付款项。2.乙方应保证施工质量，按时完成施工任务，并负责质量保修。3.甲方有权对施工过程进行监督和检查。4.乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得从事违法活动。四、违约责任若甲乙双方中的任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。五、争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行