2024水暖项目劳务分包协议范本

2024版水暖项目劳务分包协议范本版A版本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.分包合同价款2.1合同价款的确定2.2价款的支付方式3.分包工程的质量标准3.1工程质量的验收3.2质量问题的处理4.分包工程的进度4.1工程进度的计划4.2进度延误的处理5.分包工程的安全5.1安全责任的划分5.2安全事故的处理6.分包工程的管理6.1管理人员的职责6.2管理方式的选择7.分包工程的变更7.1变更的条件7.2变更的处理程序8.分包工程的解除8.1解除的条件8.2解除的处理程序9.分包合同的争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的处理程序10.分包合同的违约责任10.1违约的情形10.2违约的处理方式11.分包合同的期限11.1合同的生效时间11.2合同的终止时间12.分包合同的附件12.1附件的名称12.2附件的效力13.分包合同的签字盖章13.1合同的签字人13.2合同的盖章14.分包合同的份数14.1合同的正本份数14.2合同的副本份数第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围（1）热水系统的设计、安装和调试；（2）供暖系统的设计、安装和调试；（3）给排水系统的设计、安装和调试；（4）消防系统的设计、安装和调试；（5）与水暖相关的土建工程配合。1.2分包工程的内容根据分包范围的描述，分包内容包括但不限于：（1）按照设计图纸和技术规范进行施工；（2）提供所需的施工设备、材料和人员；（3）负责工程的质量、安全、进度等方面的管理；（4）协助总包单位进行工程验收；（5）负责工程售后服务和技术支持。第二条分包合同价款2.1合同价款的确定本合同价款为固定价格，合同总价款为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），包括分包工程的所有工程量、材料、设备、人工、管理、利润等费用。2.2价款的支付方式（1）合同签订后[时间]天内，支付合同总价款的[比例]%；（2）工程进度达到[比例]%时，支付合同总价款的[比例]%；（3）工程验收合格后[时间]天内，支付合同总价款的[比例]%。第三条分包工程的质量标准3.1工程质量的验收分包工程的质量应符合国家及行业的相关标准和规范，包括但不限于《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB502422002）、《建筑消防设计规范》（GB500162014）等。3.2质量问题的处理（1）如分包工程出现质量问题，分包人应在接到通知后[时间]内予以修复；（2）如分包人未按约定时间修复或修复后仍不符合质量要求，总包人可自行修复或委托第三方修复，费用由分包人承担；（3）分包人应承担因质量问题导致的返工、返修、拆除、重新安装等一切费用和损失。第四条分包工程的进度4.1工程进度的计划分包人应按照总包单位的要求，制定合理的施工进度计划，并提交总包单位审批。4.2进度延误的处理（1）如分包人原因导致工程进度延误，应按合同约定向总包单位支付违约金；（2）如非分包人原因导致工程进度延误，分包人应积极协调，确保工程按期完成。第五条分包工程的安全5.1安全责任的划分分包人应承担分包工程的安全责任，确保施工现场的安全管理、安全教育和安全防护措施的落实。5.2安全事故的处理（1）如分包人在施工过程中发生安全事故，应立即报告总包单位，并采取措施防止事故扩大；（2）分包人应承担因安全事故导致的一切费用和损失。第六条分包工程的管理6.1管理人员的职责分包人应指派具备相应资格的管理人员负责分包工程的施工管理，并确保管理人员到岗到位。6.2管理方式的选择分包人应根据工程特点和实际情况，选择合适的管理方式，确保分包工程的顺利进行。第八条分包工程的变更8.1变更的条件（1）如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程内容发生变更，双方应协商一致，并在合同中予以明确；（2）如变更导致合同价款增减，双方应按约定调整合同价款。8.2变更的处理程序（1）变更事项发生后，分包人应向总包单位提出变更申请，并提交相关资料；（2）总包单位应在收到变更申请后[时间]天内予以答复，同意变更的，双方按约定调整合同内容；（3）总包单位不同意变更的，分包人应按原合同约定继续施工。第九条分包工程的解除9.1解除的条件（1）如分包人严重违约，导致合同无法继续履行，总包单位有权解除合同；（2）如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.2解除的处理程序（1）拟解除合同的一方应提前[时间]天书面通知对方；（2）双方应按照合同约定办理合同解除手续，包括结算、支付、退还等；（3）合同解除后，分包人应立即停止施工，并撤出施工现场。第十条分包合同的争议解决10.1争议的解决方式（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。10.2争议的处理程序（1）双方应保证争议处理的顺利进行，不得干扰对方的正常经营和工作；（2）争议处理过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案；（3）争议解决后，双方应继续履行合同约定的义务。第十一条分包合同的违约责任11.1违约的情形（1）分包人未按合同约定履行义务，构成违约；（2）总包单位未按合同约定履行义务，构成违约。11.2违约的处理方式（1）违约方应承担因其违约导致对方损失的责任；（2）违约方应按照合同约定支付违约金；（3）违约方应按照合同约定承担赔偿责任。第十二条分包合同的期限12.1合同的生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的终止时间本合同约定的分包工程验收合格后[时间]天内终止。第十三条分包合同的附件13.1附件的名称本合同附件包括：（1）分包工程设计图纸和技术规范；（2）分包工程量清单；（3）合同价款支付明细表；（4）其他双方约定的附件。13.2附件的效力附件与合同具有同等法律效力，双方应按照附件约定履行合同义务。第十四条分包合同的签字盖章14.1合同的签字人（1）分包人代表：[姓名]；（签名）（2）总包单位代表：[姓名]；（签名）14.2合同的盖章本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程设计图纸和技术规范详细要求和说明：本附件应包含分包工程的详细设计图纸、技术规范、施工图纸等相关技术文件。图纸应清晰、完整，技术规范应明确施工要求、材料要求、质量标准等内容。分包人应根据设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合要求。附件二：分包工程量清单详细要求和说明：本附件应详细列出分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等信息。分包人应根据工程量清单进行施工，总包单位应根据清单进行工程量的核实和支付。附件三：合同价款支付明细表详细要求和说明：本附件应详细列出合同价款的支付计划和支付金额。包括合同签订后支付的金额、工程进度达到一定比例时支付的金额、工程验收合格后支付的金额等信息。总包单位应按照支付明细表的约定进行支付。附件四：其他双方约定的附件详细要求和说明：本附件应包含双方在合同谈判过程中约定的其他附件，如施工组织设计、安全管理协议、质量保证协议等。具体内容和名称由双方根据实际情况约定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包人未按合同约定履行义务，如延迟施工、工程质量不符合要求、未按约定提供施工设备等；2.总包单位未按合同约定履行义务，如延迟支付价款、未按约定提供施工场地等；3.双方未按合同约定履行义务，如延迟交付工程、未按约定提供技术支持等。违约责任认定：1.违约方应承担因其违约导致对方损失的责任；2.违约方应按照合同约定支付违约金；3.违约方应按照合同约定承担赔偿责任。示例说明：如果分包人延迟施工，导致总包单位遭受损失，分包人应承担因延迟施工导致的违约责任，包括支付违约金和赔偿总包单位的损失。说明三：法律名词及解释：1.水暖项目：指建筑中的热水系统、供暖系统、给排水系统、消防系统等相关水暖设施的施工和安装工程。2.分包工程：指总包单位将合同约定的部分工程发包给具有相应资质的分包单位进行施工。3.合同价款：指双方约定的分包工程的价款，包括工程量、材料、设备、人工、管理、利润等费用。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的