2024年版建筑工程分包协议

合同编号：__________协议日期：2024年协议双方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方具备完成分包工程的资质和能力；双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1分包工程范围：_______（详细描述分包工程的内容和范围）。1.2分包工程地点：_______。1.3分包工程工期：自协议签订之日起至_______日止。第二条工程质量2.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的质量，确保分包工程符合_______（标准、规范等）要求。2.2乙方应承担分包工程的质量责任，对分包工程的质量问题负责修复和整改。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的施工进度，确保分包工程按期完成。3.2乙方应承担分包工程进度延误的责任，按照甲方的要求支付相应的违约金。第四条工程安全4.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的安全，确保分包工程施工过程中不发生安全事故。4.2乙方应承担分包工程安全事故的责任，并负责相应的赔偿。第五条工程费用5.1乙方向甲方提交的工程报价为：_______（详细描述工程报价的金额和计算方式）。5.2甲方应在分包工程验收合格后_______日内支付乙方工程款项。5.3乙方应按照甲方的要求，提供相应的工程进度报告和工程款项申请。第六条违约责任6.1乙方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。6.2甲方未按照本协议的约定支付工程款项，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。第七条争议解决7.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年注意事项：1.明确工程范围和质量标准：在合同中详细描述分包工程的内容和范围，明确乙方的质量责任，确保分包工程符合相关标准和要求。2.约定工期和进度：明确分包工程的工期和施工进度要求，约定相应的违约责任，确保工程按期完成。3.安全责任：明确乙方在施工过程中的安全责任，确保不发生安全事故，并约定相应的赔偿责任。4.工程费用和支付方式：明确乙方向甲方提交的工程报价，约定甲方支付工程款项的时间和条件，确保乙方按时获得工程款项。5.违约责任：约定乙方和甲方违反协议的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失等。6.争议解决：约定对于因执行本协议所发生的争议，双方应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.分包工程：指主工程中的一部分工程，由乙方负责施工。2.工程质量：指分包工程符合相关标准和要求的状态。3.工程进度：指分包工程的施工按照约定的时间进度进行。4.工程安全：指分包工程施工过程中不发生安全事故的状态。5.工程款项：指甲方按照约定的时间和条件支付给乙方的分包工程费用。6.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。7.损失赔偿：指因违约行为导致的实际损失的赔偿。8.友好协商：指双方以平等、公平、诚实、信用的原则进行协商。9.有管辖权的人民法院：指具有管辖权的人民法院，根据中国法律，一般指合同签订地或者履行地的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.场合：如果分包商在施工过程中需要更改设计或施工方案。补充条款：如果乙方在施工过程中发现原设计或施工方案存在问题，需要进行更改，应立即通知甲方，并共同协商确定更改后的设计或施工方案。更改所需的额外费用和时间延误应由双方协商解决。2.场合：如果甲方需要提前或推迟工程完工日期。补充条款：如果甲方因特殊原因需要提前或推迟分包工程的完工日期，应至少提前_______天通知乙方，并共同协商确定调整后的工程进度和费用。由于提前或推迟导致的额外费用和时间延误应由双方协商解决。3.场合：如果施工过程中发生不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等。补充条款：如施工过程中发生不可抗力因素，导致工程无法正常进行，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。甲方应协助乙方解决不可抗力因素造成的问题，并根据实际情况适当延长工程工期和调整费用。4.场合：如果分包工程需要额外的材料或设备。补充条款：如果施工过程中发现需要额外材料或设备，乙方应立即通知甲方，并共同协商确定额外材料或设备的规格、价格和购买方式。额外材料或设备的费用应由双方协商解决。附件列表：1.分包工程设计图纸和技术文