工程建设项目承包合同格式

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承揽乙方工程建设项目事宜，达成如下协议：一、工程建设项目概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量标准：_______1.6工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2支付方式：2.2.1发包人自合同签订之日起_______日内，向承包人支付合同总价款的_______%；2.2.2发包人应在工程进度达到_______%后，向承包人支付合同总价款的_______%；2.2.3发包人应在工程验收合格后，向承包人支付合同总价款的_______%。2.3支付方式为：_______（银行转账/现金支付）。三、承包人义务3.1承包人应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求，完成工程建设。3.2承包人应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程建设安全。3.3承包人应承担工程建设过程中的一切经济责任、法律责任和道德责任。四、发包人义务4.1发包人应按照合同约定向承包人支付合同价款。4.2发包人应提供施工场地、施工用水、用电等施工条件，并确保施工场地符合国家及地方有关法律法规、规范、标准的要求。4.3发包人应协助承包人办理工程建设所需的各种手续，包括但不限于施工许可、验收等。五、违约责任5.1承包人未按照合同约定完成工程建设的，应承担相应违约责任，向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率。5.2发包人未按照合同约定支付合同价款的，应承担相应违约责任，向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。2.工程描述：详细明确工程名称、地点、规模、内容、质量标准和工期等，以避免履行过程中的纠纷。3.合同价格：明确合同总价及支付方式，确保价款支付的及时性和正确性。4.违约责任：明确违约行为的认定及违约责任，包括违约金计算方式，以保障合同的履行。5.争议解决：约定明确的争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。6.合同的生效和终止：明确合同的生效条件和终止时间，确保合同的合法性和有效性。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体之间的权利义务关系，确保建筑活动安全、合法的法律。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据法律规定或者合同约定向对方支付的金钱。4.仲裁：是指由双方当事人协议，将合同争议提交仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：是指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对合同争议进行审理和解决的一种争议解决方式。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如果发包人在工程进行中提出变更要求，承包人应根据实际情况评估变更对工程进度、质量和成本的影响，并与发包人协商确定变更后的合同价款及工期。2.不可抗力：如遇自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应根据情况协商决定延期履行或解除合同。3.工程验收：工程完工后，承包人应按照合同约定进行自检，并向发包人提交验收申请。发包人应在约定的时间内组织验收，双方共同签署工程验收报告。4.工程保修：承包人应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。在保修期内，因承包人原因导致的工程质量问题，承包人应负责修复并承担相