2024施工项目分包协议格式

2024版施工项目分包协议标准格式版A版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程范围1.2分包工程量1.3分包工程地点1.4分包工程时间表2.分包商责任2.1分包商资质要求2.2分包商施工标准2.3分包商人员要求2.4分包商材料供应3.发包人责任3.1发包人提供的条件3.2发包人提供的设备3.3发包人的监督与协调3.4发包人的变更权4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算5.合同执行与验收5.1施工图纸与技术要求5.2施工质量标准5.3工程进度要求5.4竣工验收程序6.违约责任6.1分包商的违约行为6.2发包人的违约行为6.3违约责任的具体处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3诉讼或仲裁地点8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除的程序9.合同的终止9.1合同终止的条件9.2合同终止后的处理10.保险与安全保障10.1分包商保险要求10.2发包人保险要求10.3安全保障措施11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的使用限制12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的签订日期14.签字盖章14.1分包商签字14.2发包人签字14.3见证人签字第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程范围本合同的分包工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、水电安装工程等。具体工程内容以合同附件一《分包工程明细表》为准。1.2分包工程量分包工程量以合同附件二《工程量清单》为准。分包商应严格按照工程量清单完成工程。1.3分包工程地点分包工程地点位于____________________。1.4分包工程时间表分包工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。具体工程进度以合同附件三《工程进度计划》为准。第二条：分包商责任2.1分包商资质要求分包商应具备合法有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件。2.2分包商施工标准分包商应按照国家标准、行业标准及发包人提供的技术要求进行施工。2.3分包商人员要求分包商施工队伍应具备相应的专业技术人员和管理人员，施工人员应具备相应的操作技能和职业资格。2.4分包商材料供应分包商应按照合同约定的材料供应要求，提供符合质量标准的材料，并承担相应材料的责任。第三条：发包人责任3.1发包人提供的条件发包人应提供施工场地、施工用水、用电、通信等基础设施，并确保施工场地符合施工要求。3.2发包人提供的设备发包人应提供合同约定的施工设备，并确保设备正常使用。3.3发包人的监督与协调发包人应负责对分包工程的监督与协调，确保工程按期完成。3.4发包人的变更权发包人享有合同约定的工程变更权，分包商应按照发包人的变更要求进行调整。第四条：合同价格与支付4.1合同总价合同总价为本工程预算金额，具体金额以合同附件四《工程预算》为准。4.2价格调整合同价格如需调整，应由双方协商确定。4.3预付款发包人应在合同签订后__日内支付分包商预付款，预付款金额为合同总价的__%。4.4进度付款分包商完成合同约定的工程进度后，发包人应按照实际完成工程量支付进度款。4.5竣工结算工程竣工后，分包商应向发包人提交完整的工程资料，双方按照合同约定进行竣工结算。第五条：合同执行与验收5.1施工图纸与技术要求分包商应严格按照发包人提供的施工图纸和技术要求进行施工。5.2施工质量标准分包商应确保工程质量达到国家标准、行业标准及发包人要求的标准。5.3工程进度要求分包商应按照合同约定的工程进度要求完成工程。5.4竣工验收程序工程竣工后，分包商应向发包人申请竣工验收。发包人应在收到申请后__日内组织验收，验收合格的，支付剩余款项。第八条：违约责任6.1分包商的违约行为6.1.1未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；6.1.2未能按照合同约定提供材料或设备；6.1.3未能按照合同约定支付款项；6.1.4违反合同约定的其他条款。6.2发包人的违约行为6.2.1未能按照合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款；6.2.2未能按照合同约定提供施工场地、设备或其他基础设施；6.2.3未能按照合同约定提供技术资料或图纸；6.2.4违反合同约定的其他条款。6.3违约责任的具体处理违约责任的具体处理方式按照合同约定的违约责任条款进行。双方应协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条：争议解决7.1争议解决方式7.1.1提交仲裁机构进行仲裁；7.1.2向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会；7.2.2合同签订地仲裁委员会；7.2.3合同签订地人民法院。7.3诉讼或仲裁地点争议解决的诉讼或仲裁地点选择合同签订地。第十条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致，并书面确认。变更条件如下：8.1.1因国家政策、法律法规变化，导致合同内容必须变更；8.1.2因工程设计变更、规模调整等原因，导致合同内容必须变更；8.1.3双方协商一致的其他变更事项。8.2合同解除的条件合同解除应由双方协商一致，并书面确认。解除条件如下：8.2.1因不可抗力因素，导致合同无法履行；8.2.2双方协商一致的其他解除事项。8.3变更与解除的程序8.3.1双方协商一致，签订书面变更协议或解除协议；8.3.2合同变更或解除协议生效后，双方按照协议约定的方式处理后续事宜。第十一条：合同的终止9.1合同终止的条件合同终止的条件如下：9.1.1合同约定的工程竣工并验收合格；9.1.2双方协商一致的其他终止事项。9.2合同终止后的处理9.2.1完成工程资料的移交；9.2.2进行竣工结算；9.2.3处理合同约定的其他后续事项。第十二条：保险与安全保障10.1分包商保险要求分包商应按照合同约定购买建筑工程一切险、第三者责任险等保险，并提交保险凭证。10.2发包人保险要求发包人应按照合同约定购买相应的保险，并提交保险凭证。10.3安全保障措施双方应共同遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保工程安全。第十三条：保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的图纸、技术资料、商业信息等。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止。6第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程明细表》详细列出分包工程的范围、工程量及具体施工内容。附件二：《工程量清单》详细列出分包工程的所有工程量，包括单位、数量和工程单价。附件三：《工程进度计划》详细制定分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件四：《工程预算》详细列出分包工程的总预算，包括材料、人工、设备等各项费用。附件五：《施工图纸和技术要求》提供详细的施工图纸和技术要求，包括设计图纸、施工标准等。附件六：《分包商资质证明》提供分包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件的复印件。附件七：《分包商人员名单》列出分包商施工队伍中的专业技术人员和管理人员名单，包括职业资格证书等。附件八：《材料供应计划》详细列出分包商提供的材料种类、数量、供应时间等。附件九：《设备供应计划》详细列出分包商提供的设备名称、型号、数量、供应时间等。附件十：《保险凭证》提供分包商购买的建筑工程一切险、第三者责任险等保险的凭证。附件十一：《安全保障措施计划》详细列出分包商制定的安全保障措施计划，包括安全设施、安全培训等。附件十二：《争议解决机构协议》如果选择仲裁解决争议，需提供双方约定的仲裁机构协议。附件十三：《授权书》如果分包商授权代表处理合同事宜，需提供授权书。附件十四：《竣工验收报告》工程竣工后，提供分包商提交的竣工验收报告。附件十五：《工程结算报告》工程竣工后，提供分包商提交的工程结算报告。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；2.分包商未能按照合同约定提供材料或设备；3.分包商未能按照合同约定支付款项；4.分包商违反合同约定的其他条款。违约责任的具体处理方式按照合同约定的违约责任条款进行。双方应协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。示例说明：如果分包商未能按照合同约定的时间完成工程，发包人可以要求分包商支付逾期竣工的违约金，具体金额按照合同约定的违约金计算方式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指与发包人签订合同，承担分包工程的主体。2.发包