建设工程施工合同：机场跑道建设

建设工程施工合同：机场跑道建设合同编号：__________鉴于：1.业主拟建设一个机场跑道，并需要寻找合适的承包商进行施工；2.承包商愿意承担该机场跑道建设的施工任务；3.双方希望通过本合同明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。现经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________机场跑道建设1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于跑道铺设、排水系统建设、灯光系统安装等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：工程设计、施工、设备材料费、人工费、管理费、利润等一切费用。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后，业主支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付合同总价款的50%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工程进度和质量3.1承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2承包商应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直到达到验收标准。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容办理相关手续，并承担相应的法律责任。第五条违约责任5.1承包商未按照约定完成工程的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2业主未按照约定支付合同价款的，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。5.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.机场跑道建设施工图纸2.施工技术规范3.承包商资质证明文件4.业主授权委托书5.工程验收标准及方法6.合同履行过程中产生的所有往来函件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程的行为，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等。2.业主未按照约定支付合同价款的行为，包括但不限于迟延支付、拒付等。3.双方违反合同约定的其他条款的行为，包括但不限于工程变更、解除合同等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。3.滞纳金：指逾期支付合同价款的一方应向另一方支付的违约金。4.工程验收：指业主或者其委托的第三方对承包商完成的工程进行检查、测试，以确认工程是否符合合同约定的质量、功能要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应采取措施加快进度，并承担相应的违约责任；业主可与承包商协商延长合同工期。2.工程质量问题：承包商应负责整改，直到达到验收标准；业主有权拒收不符合约定的工程部分，并要求承包商承担相应责任。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款；如有争议，可通过协商解决，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。