2024年工程保险服务施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程保险服务施工合同本合同目录一览第一条工程保险服务概述1.1保险服务的范围和内容1.2保险责任的有效期限1.3保险金额和保险费用第二条施工合同的履行2.1施工项目的描述和范围2.2工程进度和交付日期2.3施工质量和标准第三条保险责任3.1保险责任范围3.2保险事故的申报和处理3.3保险公司的赔偿责任第四条保险理赔程序4.1理赔申请的提交4.2理赔材料的提供4.3理赔金额的支付第五条保险费用支付5.1保险费用的支付方式和时间5.2保险费用的调整和退还5.3保险费用的支付责任第六条双方的权利和义务6.1保险公司的权利和义务6.2施工方的权利和义务6.3保险公司和施工方的协调和沟通第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序7.3合同变更和解除的法律后果第八条争议解决8.1争议解决的方式和程序8.2争议解决的适用法律和管辖法院第九条保密条款9.1保密信息的范围和内容9.2保密信息的保护措施和期限第十条合同的生效和终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的相关处理事项第十一条合同的附件11.1保险单证11.2施工合同文件11.3其他相关文件第十二条合同的签署和备案12.1合同签署的时间和地点12.2合同备案的程序和时间第十三条合同的书面形式13.1合同的书面形式要求13.2合同的副本和正本第十四条其他条款14.1通知和送达14.2法律和法规的适用14.3合同的完整性和独立性第一部分：合同如下：第一条工程保险服务概述1.1保险服务的范围和内容本合同项下的保险服务范围包括但不限于：建筑工程一切险、第三者责任险、机器损坏险等。保险公司应根据施工合同的具体要求，为施工项目提供相应的保险保障。1.2保险责任的有效期限保险责任的有效期限应覆盖整个施工期间，自施工合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。1.3保险金额和保险费用保险金额应根据施工合同的工程总价确定，具体金额由双方协商确定。保险费用由施工方支付，具体费用根据保险金额、保险费率以及施工期限等因素计算确定。第二条施工合同的履行2.1施工项目的描述和范围施工项目为：工程，具体施工范围和内容详见施工合同。2.2工程进度和交付日期施工方应按照施工合同约定的工程进度和交付日期完成施工任务。2.3施工质量和标准施工方应按照施工合同约定的质量和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第三条保险责任3.1保险责任范围保险公司应对施工期间发生的意外事故造成的工程损失、第三者人身伤亡和财产损失等承担赔偿责任。具体赔偿范围和责任限额详见保险条款。3.2保险事故的申报和处理施工方在发生保险事故时，应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关证明材料。保险公司应在收到证明材料后及时履行赔偿义务。3.3保险公司的赔偿责任保险公司应在保险责任范围内，按照保险合同的约定履行赔偿责任。保险公司对施工方的损失赔偿不得超过保险金额的限制。第四条保险理赔程序4.1理赔申请的提交施工方在发生保险事故后，应按照保险公司的要求提交理赔申请，并提供相关证明材料。4.2理赔材料的提供施工方应按照保险公司的要求，提供事故报告、损失清单、费用凭证等相关理赔材料。4.3理赔金额的支付保险公司应在核实理赔材料无误后，按照保险合同的约定支付理赔金额。第五条保险费用支付5.1保险费用的支付方式和时间保险费用应按照双方约定的支付方式和时间进行支付。施工方应在施工期间按期支付保险费用。5.2保险费用的调整和退还保险费用根据施工进度和工程实际情况进行调整。如施工期限提前或延后，双方可协商调整保险费用。保险费用一经支付，不予退还。5.3保险费用的支付责任施工方应按照合同约定及时支付保险费用。如施工方未按时支付保险费用，保险公司有权拒绝承担保险责任。第六条双方的权利和义务6.1保险公司的权利和义务保险公司有权按照保险合同的约定收取保险费用，并在保险责任范围内承担赔偿责任。保险公司应按照合同约定履行保险义务，并提供相应的保险服务。6.2施工方的权利和义务施工方有权按照施工合同的约定要求保险公司承担保险责任。施工方应按照保险公司的要求提供相关证明材料，并配合保险公司进行理赔工作。6.3保险公司和施工方的协调和沟通第八条争议解决8.1争议解决的方式和程序双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向施工合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向施工合同约定的法院提起诉讼。8.2争议解决的适用法律和管辖法院本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。双方同意施工合同约定的法院或仲裁机构具有管辖权。第九条保密条款9.1保密信息的范围和内容保密信息包括双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等未公开的信息。9.2保密信息的保护措施和期限双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年。第十条合同的生效和终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时施工合同亦视为生效。10.2合同的终止条件10.3合同终止后的相关处理事项合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相支付因合同终止而产生的费用。合同终止不影响双方在合同有效期间产生的权利和义务。第十一条合同的附件11.1保险单证本合同项下的保险单证包括保险单、保险凭证、保险条款等，由保险公司出具。11.2施工合同文件施工合同文件包括施工合同协议书、中标通知书、施工图纸、工程量清单等，由施工方提供。11.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于工程变更通知、工程延期通知、保险费用支付凭证等。第十二条合同的签署和备案12.1合同签署的时间和地点本合同于年月日在（地点）签署。12.2合同备案的程序和时间双方应在合同签署后个工作日内，将合同副本分别报送各自所在地的相关部门备案。第十三条合同的书面形式13.1合同的书面形式要求本合同及其附件均采用书面形式，一式肆份，双方各执贰份。13.2合同的副本和正本合同的正本为具有法律效力的文件，副本用于备案、审计等purposes。双方应妥善保管合同正本，不得随意转让或借给他人。第十四条其他条款14.1通知和送达双方应向对方提供有效的联系地址和联系方式。任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址。14.2法律和法规的适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于工程保险服务施工合同的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。除非本合同另有规定，本合同各条款相互独立，不影响其他条款的效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联企业和个人。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门、金融机构等，及其代表或工作人员。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲乙双方同意，当本合同履行过程中需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、时间、地点、方式、费用等。2.3甲乙双方应确保第三方在履行其职责过程中，不得违反本合同的任何条款，不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责，并对其提供的服务或报告承担责任。3.2第三方介入的费用由甲乙双方协商承担，并在合同中明确。3.3第三方在履行其职责过程中，如发现甲乙双方有违反本合同的行为，应立即通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取措施解决问题。第四条第三方介入的变更和解除4.1甲乙双方同意，第三方介入的时间、范围、费用等可以根据合同履行情况予以变更或解除。4.2甲乙双方应在变更或解除第三方介入时，提前书面通知对方，并说明变更或解除的原因、时间、方式等。第五条第三方介入的争议解决5.1甲乙双方与第三方在介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，甲乙双方可以按照本合同第八条的约定，向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。第六条第三方介入的保密义务6.1第三方应对其在介入过程中获取的甲乙双方的保密信息予以严格保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方披露。6.2保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年。第七条第三方介入的费用支付7.1甲乙双方应按照合同约定，及时支付第三方介入的费用。7.2甲乙双方未按时支付第三方介入费用的，第三方有权拒绝提供服务，或要求甲乙双方支付逾期付款的违约金。第八条第三方介入的书面形式8.1甲乙双方与第三方之间的所有协议、通知、报告等均应以书面形式作出，并由双方签字或盖章确认。8.2书面形式的要求适用于第三方介入的所有方面，包括但不限于第三方的工作计划、工作报告、结算单据等。第九条第三方介入的备案和审查9.1甲乙双方应将第三方介入的所有文件和资料备案，并按照合同约定进行审查。9.2甲乙双方应确保第三方介入的文件和资料真实、完整、准确，不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第十条第三方介入的合法性和合规性10.1甲乙双方应确保第三方介入的行为符合相关法律法规的要求，不得有任何违法行为。10.2甲乙双方应协助第三方进行合法合规的审查和监督，确保第三方能够合法合规地履行其职责。第十一条第三方介入的权益保护11.1甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更或解除第三方介入。11.2甲乙双方应确保第三方在介入过程中的工作条件和环境符合安全和健康的要求。第十二条第三方介入的保险责任12.1甲乙双方应根据合同约定，为第三方介入购买相应的保险，并承担保险费用。12.2甲乙双方应确保第三方在介入过程中的保险责任有效，并按照保险公司要求提供相关证明材料。第十三条第三方介入的赔偿责任13.1第三方在介入过程中如因过错导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。13.2第三方在介入过程中如因不可抗力导致甲乙双方损失的，甲乙双方应根据合同约定承担相应的责任。第十四条第三方介入的尽职调查14.1甲乙双方应要求第三方进行尽职调查，确保第三方在介入过程中能够全面、准确地了解甲乙双方的需求和期望。14.2第三方应按照甲乙双方的要求，提供尽职调查报告，并对其内容的真实性、准确性承担责任。第十五条第三方介入的培训第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.保险单证：包括但不限于保险单、保险凭证、保险条款等，由保险公司出具。2.施工合同文件：包括但不限于施工合同协议书、中标通知书、施工图纸、工程量清单等，由施工方提供。3.工程变更通知：施工过程中如发生工程变更，应由甲乙双方签署并备案。4.工程延期通知：施工过程中如发生工程延期，应由甲乙双方签署并备案。5.保险费用支付凭证：包括但不限于保险费用支付通知、银行转账凭证、发票等。6.第三方介入的协议、通知、报告等：包括但不限于第三方的工作计划、工作报告、结算单据等。7.尽职调查报告：第三方根据甲乙双方的要求进行的尽职调查报告。8.培训记录：第三方为甲乙双方提供的培训记录。9.会议纪要：甲乙双方与第三方就合同履行事宜召开的会议纪要。10.其他相关文件：包括但不限于双方往来函件、电子邮件、传真等。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方未按照施工合同约定的工程进度和交付日期完成施工任务。责任认定：施工方应按照合同约定的违约金计算公式，向甲方支付违约金。示例说明：如施工方未能按时完成施工任务，违约金为合同总价款的5%。2.保险公司未按照保险合同的约定履行赔偿责任。责任认定：保险公司应按照合同约定的违约金计算公式，向施工方支付违约金。示例说明：如保险公司未能及时履行赔偿责任，违约金为应赔偿金额的10%。3.第三方未按照合同约定履行其职责。责任认定：第三方应按照合同约定的违约金计算公式，向甲乙双方支付违约金。示例说明：如第三方未能按时提交工作报告，违约金为合同约定费用的5%。说明三：法律名词及解释：1.保险单证：指保险公司出具的证明保险合同成立和生效的文件，包括保险单、保险凭证、保险条款等。2.施工合同文件：指施工方与甲方签订的施工合同中的所有文件，包括但不限于施工合同协议书、中标通知书、施工图纸、工程