2024年工程劳务分包标准协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程劳务分包标准协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3工程概述第二条劳务内容2.1乙方应提供的劳务2.2劳务人员的数量和质量要求2.3劳务人员的培训和管理第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2付款条件3.3发票和税务第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误的责任4.3提前完成工程的奖励第五条乙方的义务和责任5.1乙方应遵守的法律法规5.2乙方对工程的安全责任5.3乙方的保密义务第六条甲方的问题解决和协调6.1甲方应提供的工作条件6.2甲方对工程的质量监督6.3甲乙双方沟通和协调机制第七条不可抗力7.1不可抗力的定义7.2不可抗力事件的处理第八条违约责任8.1乙方违约的处理8.2甲方违约的处理第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁或诉讼的地点和法院第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止后的义务第十二条合同的继承和转让12.1合同继承的条件12.2合同转让的条件第十三条附加条款13.1附加条款的定义13.2附加条款的内容第十四条合同的生效和失效14.1合同生效的条件14.2合同失效的条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X工程有限公司1.1甲方地址：省市区路号1.2乙方名称：X劳务分包有限公司1.2乙方地址：省市区路号1.3工程概述：本合同项下的工程为X项目，位于省市区，工程内容包括土建、安装、装修等。第二条劳务内容2.1乙方应提供的劳务乙方应按照甲方的要求，提供符合甲方面试合格的熟练工人，并负责工人的管理和培训。2.2劳务人员的数量和质量要求乙方应按照甲方的要求，提供所需的劳务人员数量，并确保劳务人员具备相应的技能和资质。2.3劳务人员的培训和管理乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保劳务人员遵守甲方的规章制度，按照甲方的要求进行工作。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同的劳务费用为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），甲方支付乙方劳务费用。3.2付款条件甲方在收到乙方提供的完整发票和相关资料后，按约定的付款比例支付乙方劳务费用。3.3发票和税务乙方应向甲方提供合法的发票，并依法承担相关税务责任。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.2工期延误的责任乙方如因自身原因导致工期延误，应按照甲方的要求承担相应的违约责任。4.3提前完成工程的奖励乙方如提前完成工程，甲方将按照约定的标准给予乙方奖励。第五条乙方的义务和责任5.1乙方应遵守的法律法规乙方应遵守中华人民共和国的相关法律法规，不得违法行为。5.2乙方对工程的安全责任乙方应确保工程的安全，对因乙方原因造成的工程安全事故，乙方应承担全部责任。5.3乙方的保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。第六条甲方的问题解决和协调6.1甲方应提供的工作条件甲方应提供乙方所需的工作场地、设施和材料，确保乙方正常工作。6.2甲方对工程的质量监督甲方有权对乙方的工程质量进行监督，如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改。6.3甲乙双方沟通和协调机制甲乙双方应建立有效的沟通和协调机制，确保工程的顺利进行。第七条不可抗力7.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并协商解决合同履行问题。第八条违约责任8.1乙方违约的处理如乙方未按约定提供劳务，或提供的劳务不符合质量要求，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应的违约责任。8.2甲方违约的处理如甲方未按约定支付劳务费用，或未提供乙方所需的工作条件，乙方有权要求甲方及时整改，并承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决的方式如合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点和法院本合同的争议解决地点为省市，适用法律为中华人民共和国法律，甲方和乙方均同意接受市人民法院的管辖。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。10.2合同解除的条件如甲乙双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章生效。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件（一）合同约定的工程全部完成，乙方将工程交付甲方，甲方支付完乙方应得的劳务费用；（二）甲乙双方书面同意终止合同；（三）合同解除协议生效。11.2合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，确保工程顺利移交。第十二条合同的继承和转让12.1合同继承的条件本合同在甲方发生合并、分立等变更事项时，自动由继承方继续履行。12.2合同转让的条件未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。第十三条附加条款13.1附加条款的定义附加条款是指甲乙双方在本合同外，就特定事项达成的补充协议。13.2附加条款的内容附加条款包括但不限于：工程的设计变更、材料供应、设备租赁等。第十四条合同的生效和失效14.1合同生效的条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同失效的条件（一）合同约定的工程全部完成，乙方将工程交付甲方，甲方支付完乙方应得的劳务费用；（二）甲乙双方书面同意终止合同；（三）合同解除协议生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方指非甲乙双方的自然人、法人和其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：工程设计、材料供应、设备租赁、质量检测、安全监管、财务管理、法律咨询等。第二条第三方选择的条件和程序2.1第三方选择的条件2.2第三方选择的程序甲乙双方应共同协商确定第三方，并在合同中明确第三方的权利和义务。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供相应的服务或产品。3.2第三方应保证其提供的服务或产品符合国家法律法规、行业标准和甲乙双方的要求。3.3第三方应对其提供的服务或产品造成的损失承担责任。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方应建立合同关系，明确各自的权利和义务。第五条第三方介入对甲乙双方的影响5.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。5.2第三方介入不影响甲乙双方对工程的质量、安全、进度等方面的要求。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的定义第三方责任限额指第三方对因其提供的服务或产品造成的损失承担的最高赔偿限额。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定的服务或产品金额、风险程度等因素确定，并在合同中明确。6.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并在合同中修改。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更如甲乙双方同意变更第三方，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。7.2第三方介入的解除如甲乙双方同意解除第三方介入，应签订书面解除协议，经双方盖章生效。第八条第三方与甲乙双方的争议解决8.1争议解决的方式如第三方与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼的地点和法院本合同的争议解决地点为省市，适用法律为中华人民共和国法律，甲方和乙方均同意接受市人民法院的管辖。第九条甲乙双方对第三方的权利和义务9.1甲乙双方对第三方的权利甲乙双方有权对第三方提供的服务或产品进行监督和检查，并要求第三方及时整改。9.2甲乙双方对第三方的义务甲乙双方应按照合同约定，支付第三方服务或产品费用，并履行其他合同义务。第十条附加条款10.1附加条款的定义附加条款是指甲乙双方在本合同外，就特定事项达成的补充协议。10.2附加条款的内容附加条款包括但不限于：第三方的服务范围、质量标准、费用支付等。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更的条件如甲乙双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。11.2合同解除的条件如甲乙双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章生效。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件（一）合同约定的工程全部完成，乙方将工程交付甲方，甲方支付完乙方应得的劳务费用；（二）甲乙双方书面同意终止合同；（三）合同解除协议生效。12.2合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，确保工程顺利移交。第十三条合同的继承和转让13.1合同继承的条件本合同在甲方发生合并、分立等变更事项时，自动由继承方继续履行。13.2合同转让的条件未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。第十四条合同的生效和失效14.1合同生效的条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同失效的条件（一）合同约定的工程第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：材料供应清单附件三：设备租赁合同附件四：质量检测报告附件五：安全监管协议附件六：财务管理制度附件七：第三方服务协议附件八：合同变更协议附件九：合同解除协议附件十：第三方责任限额协议附件一：工程设计图纸详细要求和说明：本附件包含了工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相关设计说明和技术参数。乙方应根据设计图纸进行施工，并确保施工质量符合设计要求。附件二：材料供应清单详细要求和说明：本附件列出了工程所需的主要材料名称、规格、数量和质量标准。乙方应按照清单提供材料，并保证材料的质量符合工程要求。附件三：设备租赁合同详细要求和说明：本附件包含了租赁设备的名称、数量、租赁期限、租金支付等相关条款。乙方应根据租赁合同约定使用设备，并承担设备的维护和管理责任。附件四：质量检测报告详细要求和说明：本附件包含了工程质量检测的报告，包括材料检测、结构检测、安全检测等。乙方应按照检测报告的要求进行施工，并确保工程质量符合标准。附件五：安全监管协议详细要求和说明：本附件包含了甲乙双方关于工程安全监管的协议，包括安全管理制度、安全培训、安全事故处理等。乙方应遵守安全监管协议，确保工程安全。附件六：财务管理制度详细要求和说明：本附件包含了甲乙双方关于财务管理制度的协议，包括费用支付、报销流程、财务报告等。乙方应遵守财务管理制度，确保财务合规。附件七：第三方服务协议详细要求和说明：本附件包含了甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方的服务内容、服务质量、费用支付等。乙方应按照服务协议要求，合理使用第三方服务。附件八：合同变更协议详细要求和说明：本附件用于记录合同变更的详细内容，包括变更的原因、变更的内容、变更的日期等。甲乙双方应签署合同变更协议，并按照变更后的内容履行合同。附件九：合同解除协议详细要求和说明：本附件用于记录合同解除的详细内容，包括解除的原因、解除的日期、解除后的义务等。甲乙双方应签署合同解除协议，并按照解除后的约定履行合同。附件十：第三方责任限额协议详细要求和说明：本附件用于明确第三方的责任限额，包括第三方对因其提供的服务或产品造成的损失承担的最高赔偿限额。甲乙双方应签署第三方责任限额协议，并按照限额约定处理违约责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.乙方未按约定时间完成工程进度，属于工期延误。2.乙方提供的劳务人员不符合质量要求，属于劳务质量问题。3.甲方未按约定时间支付劳务费用，属于支付违约。责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期计划，计算延误天数，并根据约定的违约金比例计算违约金。2.劳务质量问题：根据质量检测报告，认定不符合质量要求的部分，并要求乙方及时整改或重新提供符合要求的劳务。3.支付违约：按照合同约定的支付方式和时间，计算应支付的金额，并根据约定的违约金比例计算违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行