工程分包施工协议范例

工程分包施工协议范例合同编号：__________分包施工协议鉴于：3.业主、总包方和分包商就分包工程的施工达成一致，现经协商，特订立本协议。第一条合同标的1.1本协议标的为分包商承担分包工程的施工任务。1.2分包工程的施工范围、工程量、工程质量、工程进度等要求详见附件一。第二条合同价格2.1分包工程的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.2价格包括但不限于：施工费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3业主和总包方应按照本协议约定的付款方式和进度支付分包工程款项。第三条施工期限3.1分包工程的施工期限为____个月，自本协议签订之日起计算。3.2分包商应按照业主和总包方要求的工程进度完成施工。3.3如有特殊情况导致施工延期，分包商应提前向业主和总包方申请，经同意后方可延期。第四条施工质量4.1分包商应按照业主和总包方提供的施工图纸、施工规范、技术要求等进行施工。4.2分包商应对分包工程的施工质量负责，确保分包工程满足约定的质量标准。4.3业主和总包方有权对分包工程进行监督检查，分包商应予以配合。第五条材料和设备5.1分包商应按照业主和总包方要求采购施工材料和设备。5.2分包商应对所采购的材料和设备的质量负责。5.3业主和总包方有权对分包商采购的材料和设备进行监督检查，分包商应予以配合。第六条安全生产6.1分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主、总包方要求进行施工。6.2分包商应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。6.3分包商应对施工现场的环境保护负责，遵守国家有关环境保护的法律、法规。第七条违约责任7.1分包商未按照约定完成施工任务的，应向业主和总包方支付违约金，违约金为分包工程合同价格的____%。7.2业主和总包方未按照约定支付分包工程款项的，应向分包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率____%。7.3双方的其他违约行为按照本协议约定或者国家相关法律、法规承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工并验收合格之日止。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.分包工程详细施工图纸2.分包工程施工规范和技术要求3.分包工程材料和设备清单4.分包工程进度计划和时间表5.分包工程质量验收标准6.分包工程安全生产和管理规定7.分包工程环境保护和废物处理规定二、违约行为及认定：1.分包商未按照约定完成施工任务：认定：分包商未能在约定的施工期限内完成分包工程的施工。违约金计算：违约金为分包工程合同价格的5%。2.业主和总包方未按照约定支付分包工程款项：认定：业主和总包方未能在约定的付款日期内支付分包工程款项。滞纳金计算：滞纳金为应付款项的日利率2%。3.其他违约行为：认定：双方在履行本协议过程中发生的其他违反协议约定的行为。违约责任：按照本协议约定或者国家相关法律、法规承担违约责任。三、法律名词及解释：1.分包商：具备施工资质和能力，承担分包工程施工任务的单位。2.分包工程：主工程内的某一部分施工任务。3.业主：实施工程的委托方。4.总包方：负责主工程的施工的单位。5.施工期限：分包工程施工的期限。6.施工质量：分包工程满足约定的质量标准。7.施工图纸：分包工程施工的具体图纸。8.施工规范：分包工程施工的具体规范和技术要求。9.材料和设备：分包工程施工所需的材料和设备。10.安全生产：分包工程施工过程中的安全管理工作。11.环境保护：分包工程施工过程中的环境保护工作。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：问题：分包商未能按照约定的工程进度完成施工。解决方案：分包商应提前向业主和总包方申请延期，并与业主和总包方协商确定新的施工期限。2.施工质量不达标：问题：分包工程的施工质量未能满足约定的质量标准。解决方案：分包商应按照业主和总包方要求进行整改，直至达到约定的质量标准。3.材料和设备不合格：问题：分包商采购的材料和设备未能满足约定的质量要求。解决方案：分包商应更换不合格的材料和设备，并承担由此产生的费用。4.安全生产问题：问题：分包工程施工过程中发生安全事故。解决方案：分包商应立即采取措施防止事故扩大，并按照相关法律、法规承担责任。5.付款争议：问题：业主和总包方未能按照约定支付分包工程款项。解决方案：双方应协商解决付款争议，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.业主为实施某项工程聘请施工总承包方，并需要分包商承担部分施工任务。2.分包商具备施工资质和能力，愿意承