建筑工程审计中止施工合同

建筑工程审计中止施工合同合同编号：__________一、中止施工范围1.1本合同中止施工范围包括：（1）工程的设计变更；（2）工程的施工方案调整；（3）工程的原材料更换；（4）工程的施工进度调整；（5）工程的质量控制措施；（6）工程的安全防护措施；（7）工程的其他相关事宜。二、中止施工原因（1）政策法规变化，需对工程进行调整；（2）工程设计存在重大缺陷，需重新设计；（3）工程施工过程中，发现重大安全隐患，需暂停施工；（4）工程所需的资金、设备、材料等无法及时到位；（5）其他不可抗力因素影响工程的正常进行。2.2乙方在甲方决定中止施工后，应立即停止施工，妥善保管工程现场，确保工程现场的安全。三、中止施工期间的责任（1）负责与乙方沟通，及时告知中止施工的原因；（2）负责解决工程中止施工所涉及的政策法规、设计、施工方案等问题；（3）负责在中止施工期间，按照约定支付乙方的停工损失；（4）负责在中止施工期间，对工程现场进行安全防护，防止安全事故的发生。（1）负责妥善保管工程现场，确保工程现场的安全；（2）负责按照甲方要求，对工程进行必要的保护措施；（3）负责在中止施工期间，积极配合甲方的审计工作；（4）负责在中止施工期间，按照约定向甲方提供审计报告。四、中止施工的解除4.1甲方在中止施工原因消除后，应立即通知乙方恢复施工。4.2乙方在接到甲方恢复施工的通知后，应立即组织人员、设备、材料等，确保工程按照约定的进度进行。五、中止施工期间的费用5.1甲方应按照乙方的实际停工损失，支付乙方在中止施工期间的费用。5.2乙方应按照甲方的要求，合理控制中止施工期间的费用。六、违约责任6.1甲方未按照约定支付乙方在中止施工期间的费用，应承担违约责任。6.2乙方未按照约定妥善保管工程现场，导致工程安全事故的发生，应承担违约责任。七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程恢复施工之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.工程施工方案3.工程原材料检测报告4.工程进度计划5.工程质量控制措施6.工程安全防护措施方案7.审计报告8.相关政策法规文件9.资金、设备、材料供应合同或协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付乙方在中止施工期间的费用，属于违约行为。2.乙方未按照约定妥善保管工程现场，导致工程安全事故的发生，属于违约行为。3.甲方未按照约定解决工程中止施工所涉及的政策法规、设计、施工方案等问题，属于违约行为。4.乙方未按照甲方要求，对工程进行必要的保护措施，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑工程审计：指对建筑工程的财务、技术、质量、安全等方面进行审核、评价和监督的活动。2.中止施工：指在施工过程中，因特定原因暂停施工活动。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。4.停工损失：指因中止施工导致乙方产生的直接经济损失。5.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程中止施工原因消除后，甲方未能及时通知乙方恢复施工。解决办法：甲方应在中止施工原因消除后的第一时间通知乙方，确保工程及时恢复施工。2.问题：甲方未按照约定支付乙方在中止施工期间的费用。解决办法：甲方应按照乙方的实际停工损失，按时支付乙方在中止施工期间的费用。3.问题：工程现场安全事故发生，导致工程无法正常进行。解决办法：乙方应在中止施工期间，加强工程现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。4.问题：工程设计、施工方案调整，导致工程进度延误。解决办法：甲方应与乙方积极沟通，共同解决设计、施工方案调整问题，确保工程进度不受影响。五、所有应用场景：1.工程因政策法规变化，需要进行调整。2.工程设计