电力工程承包施工协议书

合同编号：__________电力工程承包施工协议书合同双方：地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为进行电力工程建设，需要聘请承包商承担相关施工任务；2.承包商愿意接受聘请，承担前述施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定本协议书。双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______电力工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______第二条施工期限2.1本工程计划开工日期为_______年_______月_______日。2.2本工程计划竣工日期为_______年_______月_______日。2.3承包商应按照约定的工期完成施工。如因特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延。第三条质量标准3.1承包商应按照电力工程建设的相关法律法规、国家标准、行业标准及设计文件要求进行施工。3.2工程质量应达到_______等相应资质等级要求的标准。3.3工程验收合格后，质保期为_______年。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为_______元（大写：_______元整）。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，业主支付合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，业主支付合同总价款的_______%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，业主支付合同总价款的_______%；（4）剩余的_______%作为质量保证金，质保期满后支付。第五条承包商义务5.1承包商应按照约定的工程内容、规模和质量标准进行施工。5.2承包商应严格按照国家法律法规、行业标准和工程设计文件进行施工，确保工程安全。5.3承包商应承担施工过程中的安全生产责任，确保工程质量和人员安全。5.4承包商应遵守工程现场的规章制度，服从业主或其委托的管理人员管理。5.5承包商应负责工程现场的环境保护，确保施工过程中不对周边环境造成污染。第六条业主义务6.1业主应按照约定的工期提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。6.2业主应按时支付合同价款，配合承包商完成工程进度。6.3业主应协助承包商办理工程验收、移交等相关手续。6.4业主应负责协调施工过程中与地方政府、相邻单位的关系，确保工程顺利实施。第七条违约责任7.1双方应严格按照本协议书的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2承包商如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%×逾期天数。7.3业主如未按时支付合同价款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付价款的_______%×逾期天数。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确工程概况：在签订合同前，双方应对工程名称、工程地点、工程内容、工程规模和工程预算等进行详细核实，确保合同内容与实际工程相符。2.施工期限：双方应充分考虑工程进度和验收等因素，合理约定工期，并明确工期延误的顺延条件和违约责任。3.质量标准：根据电力工程建设相关法律法规、国家标准、行业标准及设计文件要求，明确工程质量标准，确保工程质量达到约定标准。4.合同价格：双方应明确合同总价款、付款方式和付款时间等，确保合同价款支付的公平合理。5.违约责任：双方应了解违约金的计算方式和逾期违约责任，以避免在履行合同过程中产生纠纷。6.争议解决：明确双方在发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.电力工程：指发电、输电、变电、配电和用电等设施的规划、设计、施工、运行、维护、改造及管理等activities。2.承包商：指具有相关资质，承担电力工程建设的单位或个人。3.业主：指委托承包商进行电力工程建设的单位或个人。4.施工期限：指合同约定的工程开工日至竣工日的期限。5.质量保证金：指为保证工程质量，业主按合同约定扣留的一定比例的合同价款。6.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等情形，双方应协商调整合同价款和工期。2.不可抗力：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商顺延工期，并根据影响程度分担损失。3.材料价格波动：如工程所需材料价格发生较大波动，双方可协商调整合同价款。4.工程延期：如因业主原因导致工程延期，承包商有权要求业主支付延期期间的误工费用。5.质量保修：工程验收合格后，承包商应承担一定期限的质量保修责任，如工程质量出现问题，承包商应及时予以修复。6.安全生产：双方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全秩序，如有安全事故发生，应立即启动应急预案，并及时报告对方。附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算明细表4.承包商资质证书复印件