简化版家庭装修合同

合同编号：__________简化版家庭装修合同一、装修工程概况1.1工程地点：_______（详细地址）；1.2工程内容：_______（包括但不限于墙面刷漆、地面铺设、水电改造、厨卫改造等）；1.3工程预算：双方确认的工程总预算为人民币_______元（大写：____________________元整）；1.4工程工期：双方确认的工程总工期为_______日。二、付款方式与进度2.1甲方支付乙方的工程款项分为三次，具体支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的40%。2.2乙方开具正规税务发票，甲方依法予以报销。三、施工标准及质量要求3.1乙方应按照甲乙双方确认的施工图、施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范；3.2乙方应选用符合国家标准的材料、设备，并保证材料、设备的质量和安全；3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任；3.4工程验收合格后，乙方负责保修期内的维修责任。四、合同的变更与解除4.1甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认；4.2在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法继续进行，甲乙双方可协商暂停或解除合同；4.3如乙方未经甲方同意，擅自变更合同内容，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担相应责任。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%；5.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照_______%计算；5.3乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，乙方应承担返工、维修等费用；5.4甲乙双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且款项支付完毕之日终止；7.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方身份真实、有效，具备合同签订资格；（2）甲乙双方应严格按照合同约定的内容、标准、工期等进行履行；（3）甲方应按照约定时间支付工程款项，乙方应按照约定标准进行施工；（4）乙方在施工过程中，应确保选用符合国家标准的材料、设备，并保证其质量和安全；（5）甲乙双方应遵守合同约定的违约责任，如发生争议，应通过友好协商解决；（6）甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程顺利实施。2.解决办法：（1）如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应进行友好协商，寻求和解；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；（3）在诉讼过程中，甲乙双方应按照法律规定，提供相应的证据，证明自己的权利和主张；（4）法院将根据法律规定，审查合同的履行情况，依法判决争议的解决。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，履行各自的权利和义务，完成合同约定的工程。3.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定，向守约方支付的赔偿金。4.逾期付款利息：指甲方未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付的利息。5.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验、确认，以确定工程质量是否符合合同约定。6.保修期：指乙方对已完成的工程在一定期限内承担维修责任的期限。7.友好协商：指甲乙双方在履行合同过程中，通过相互尊重、平等对话，寻求问题解决的方法。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：甲方临时变更装修设计应用场合：在装修过程中，甲方可能会有新的想法或需求，需要对原有的装修设计进行变更。补充条款：双方应协商确定变更内容，并据此调整工程预算和工期。如变更导致工程总价上涨，甲方应承担相应增加的费用。如变更导致工程进度延误，乙方应合理延长工期。2.特殊情况：乙方延误工程进度应用场合：由于乙方原因，工程进度严重延误。补充条款：乙方应按合同约定承担违约责任，向甲方支付违约金。如违约金不能弥补甲方损失，甲方有权要求乙方支付额外的赔偿。3.特殊情况：甲方未按约定时间支付工程款项应用场合：甲方未按时支付工程款项，导致工程进度受影响。补充条款：甲方应按照合同约定的时间支付工程款项。如甲方逾期支付，应向乙方支付逾期付款利息。如逾期付款导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应责任。4.特殊情况：工程质量问题应用场合：工程验收时，发现工程质量问题。补充条款：乙方应按照甲乙双方确认的施工标准进行施工，确保工程质量。如工程验收不合格，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。如工程验