2024版体育场馆建设分包协议书范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版体育场馆建设分包协议书范本2本合同目录一览1.分包工程的范围与内容1.1工程概述1.2分包工程的具体项目1.3分包工程的施工地点与工期2.分包商的义务与责任2.1分包商的施工资格与资质2.2分包商的技术与施工标准2.3分包商的安全管理与质量控制3.总包商的权利与义务3.1总包商对分包工程的监督与管理3.2总包商对分包商施工进度的要求3.3总包商对分包商质量问题的处理4.合同价格与支付方式4.1合同总价与调整4.2预付款与进度付款4.3结算方式与支付时间5.合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序5.2合同解除的条件与责任6.违约责任与争议解决6.1分包商的违约责任6.2总包商的违约责任6.3争议解决的途径与方法7.合同的生效、终止与解除7.1合同的生效条件7.2合同的终止条件7.3合同解除的条件与程序8.保密条款8.1保密信息的定义与范围8.2保密义务的期限与限制8.3违反保密条款的责任9.合同的适用法律与争议解决9.1合同适用的法律9.2争议解决的地点与机构10.其他条款10.1合同的附件与补充协议10.2合同的修改与替换10.3合同的解除与终止11.合同的签署与备案11.1合同签署的时间与地点11.2合同备案的程序与要求12.分包商与总包商的联系人与联系方式12.1分包商的联系人与联系方式12.2总包商的联系人与联系方式13.合同附件13.1分包工程的设计图纸与技术要求13.2分包工程的施工方案与施工计划14.合同的完整性与法律效力14.1合同的完整性声明14.2合同的法律效力声明第一部分：合同如下：第一条：分包工程的范围与内容1.1工程概述（1）体育场馆主体结构施工；（2）体育场馆室内外装饰工程；（3）体育场馆给排水及供暖工程；（4）体育场馆电气照明及智能化系统工程；（5）体育场馆绿化及景观工程。1.2分包工程的具体项目分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成上述范围内的分包工程。1.3分包工程的施工地点与工期分包工程的施工地点为市区体育场馆建设工地。工程开工日期为2024年X月X日，竣工日期为2024年X月X日。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的施工资格与资质分包商应具备国家规定的相应施工资质，并按照法律法规和施工图纸、施工方案的要求进行施工。2.2分包商的技术与施工标准分包商应具备丰富的施工经验，掌握相关施工技术，并严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.3分包商的安全管理与质量控制分包商应建立健全安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和工程安全；同时，分包商应确保分包工程的质量，不得有质量问题。第三条：总包商的权利与义务3.1总包商对分包工程的监督与管理总包商应负责对分包工程的监督与管理，确保分包商按照合同约定完成施工任务。3.2总包商对分包商施工进度的要求总包商有权要求分包商按照合同约定的工期完成施工，对分包商的施工进度进行监督。3.3总包商对分包商质量问题的处理如分包工程出现质量问题，总包商有权要求分包商及时整改，并承担相应的整改费用。第四条：合同价格与支付方式4.1合同总价与调整合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），合同总价不予调整。4.2预付款与进度付款（1）合同签订后七个工作日内，总包商支付分包商预付款人民币万元整（大写：人民币贰拾万元整）。（2）分包商按照合同约定的进度完成施工后，总包商按照实际完成工程量支付进度款。4.3结算方式与支付时间合同到期后，分包商按照合同约定完成施工，总包商在验收合格后七个工作日内支付尾款。第五条：合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除的条件与责任（1）在合同履行过程中，如分包商严重违约，总包商有权解除合同，并追究分包商的责任。（2）在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商解除合同，并互相承担相应责任。第六条：违约责任与争议解决6.1分包商的违约责任分包商如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2总包商的违约责任总包商如未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3争议解决的途径与方法双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：保密条款8.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同履行过程中双方披露的图纸、技术资料、商业秘密等不为公众所知悉的信息。8.2保密义务的期限与限制双方对保密信息承担保密义务，自合同签订之日起至合同终止之日起五年。8.3违反保密条款的责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九条：合同的适用法律与争议解决9.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的地点与机构双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：其他条款10.1合同的附件与补充协议本合同附件包括施工图纸、技术要求等，补充协议需经双方书面确认。10.2合同的修改与替换本合同如需修改或替换，应经双方书面确认。10.3合同的解除与终止合同的解除与终止应遵循合同约定和法律法规的规定。第十一条：合同的签署与备案11.1合同签署的时间与地点本合同于2024年X月X日在市区签署。11.2合同备案的程序与要求合同签署后，双方按照相关法律法规的要求进行合同备案。第十二条：分包商与总包商的联系人与联系方式12.1分包商的联系人与联系方式分包商的联系人姓名为，联系电话为，联系邮箱为。12.2总包商的联系人与联系方式总包商的联系人姓名为，联系电话为，联系邮箱为。第十三条：合同附件13.1分包工程的设计图纸与技术要求附件一：分包工程设计图纸附件二：分包工程技术要求13.2分包工程的施工方案与施工计划附件三：分包工程施工方案附件四：分包工程施工计划第十四条：合同的完整性与法律效力14.1合同的完整性声明本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的法律效力声明本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的终止条件满足之日失效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人参与合同的实施、监督、协调等工作。15.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第十六条：第三方的责任与义务16.1第三方的主要责任第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行其在合同中的职责，确保分包工程的顺利进行。16.2第三方的主要义务第三方应承担其在合同中的义务，包括但不限于提供合格的服务、材料、设备等，并对其提供的服务、材料、设备质量负责。第十七条：第三方介入后的额外条款与说明17.1第三方介入的程序与条件第三方介入应遵循合同约定和法律法规的要求，如需介入，应提前通知甲乙方，并经甲乙方同意。17.2第三方介入后的合同变更第三方介入可能导致合同内容的变更，甲乙方应就变更内容达成一致，并签订书面变更协议。17.3第三方介入后的合同履行甲乙方应与第三方共同履行合同，确保分包工程的顺利进行。第十八条：第三方的责任限额18.1第三方责任的限定第三方在其职责范围内的行为，对甲乙方不承担责任。18.2第三方责任的限额如第三方因其原因导致分包工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但其赔偿责任限额不得超过合同总价的一定比例。18.3第三方责任限额的确定第三方责任限额的比例由甲乙方在合同中约定，并在第三方介入时予以明确。第十九条：第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非甲乙方的代理人、雇佣人或者合作伙伴。19.2第三方与甲乙方的权利划分第三方在其职责范围内的权利，由第三方自行行使；第三方超出职责范围的行为，由第三方自行承担责任。第二十条约定第三方与甲乙方的沟通与协调20.1第三方与甲乙方的沟通与协调20.2第三方与甲乙方的信息披露第三方应向甲乙方及时披露与分包工程相关的信息，包括但不限于工程进度、质量情况等。第二十一条：第三方退出21.1第三方退出的条件与程序第三方在合同约定的条件下，可提前退出合同，但应提前通知甲乙方，并办理相关手续。21.2第三方退出的责任与后果第三方退出合同后，应承担因其退出导致的相关责任，并按合同约定办理退出手续。第二十二条：合同的适用法律与争议解决22.1合同适用的法律本合同及其补充协议、变更协议等均适用中华人民共和国法律。22.2争议解决的地点与机构双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十三条：其他条款23.1合同的附件与补充协议本合同附件包括施工图纸、技术要求等，补充协议需经双方书面确认。23.2合同的修改与替换本合同如需修改或替换，应经双方书面确认。23.3合同的解除与终止合同的解除与终止应遵循合同约定和法律法规的规定。第二十四条：合同的签署与备案24.1合同签署的时间与地点本合同于2024年X月X日在市区签署。24.2合同备案的程序与要求合同签署后，双方按照相关法律法规的要求进行合同备案。第二十五条：合同的完整性与法律效力25.1合同的完整性声明本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。25.2合同的法律效力声明本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的终止条件满足之日失效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程设计图纸详细要求：包含所有分包工程所需的设计图纸，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸。图纸应符合国家相关标准和规范，具备施工指导意义。附件二：分包工程技术要求详细要求：包含分包工程的技术要求，包括但不限于材料、设备、施工工艺、质量标准等。技术要求应具体、明确，便于双方执行和监督。附件三：分包工程施工方案详细要求：包含分包工程的施工方案，包括但不限于施工进度计划、施工工艺、施工组织设计等。施工方案应符合设计图纸和技术要求，具备可操作性。附件四：分包工程施工计划详细要求：包含分包工程的施工计划，包括但不限于施工进度安排、施工人员配置、材料供应计划等。施工计划应合理可行，确保工程按时完成。附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、程序、职责、义务等内容。协议应具体、详细，确保第三方介入的合法性和合理性。附件六：第三方资质证明文件详细要求：提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书、人员资格证书等。资质证明文件应真实、有效。附件七：合同变更协议详细要求：当合同内容需要变更时，双方应签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、时间等。附件八：违约金计算公式详细要求：明确违约金的计算公式和计算方法。违约金计算公式应合理、公平，便于双方计算和执行。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违反合同约定，延迟支付合同款项；2.乙方未按照合同约定完成施工任务；3.乙方使用不合格的材料或设备；4.乙方未按照设计图纸或技术要求施工；5.乙方违反合同约定的保密义务；6.第三方未按照合同约定履行其职责；7.第三方提供的服务、材料、设备不符合合同要求；8.第三方违反合同约定的保密义务。违约责任认定标准：1.甲方延迟支付合同款项的，应支付违约金，违约金计算公式详见附件八；2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担延迟完工的责任，并支付违约金；3.乙方使用不合格的材料或设备的，应负责更换合格材料或设备，并支付违约金；4.乙方未按照设计图纸或技术要求施工的，应按照甲方的要求整改，并支付违约金；5.乙方违反合同约定的保密义务的，应支付违约金，违约金计算公式详见附件八；6.第三方未按照合同约定履行其职责的，第三方应承担违