体育场馆施工合同样本

体育场馆施工合同样本合同编号：__________体育场馆施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承担该项目的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程内容包括：体育场馆建筑设计、施工、设备安装、调试、验收等。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术要求和标准进行施工。第二条合同价格与支付方式2.1本合同的工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照下列付款方式向承包商支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向承包商支付合同价款的40%。第三条工程进度与验收3.1承包商应按照双方约定的施工周期完成施工任务。3.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程竣工后进行。3.3验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担整改费用。整改合格后，方可交付使用。第四条质量保证与保修4.1承包商应对施工的工程质量负责，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。4.2工程竣工验收合格后，承包商应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未能按照约定的工期完成施工任务，应按照逾期交付部分的工程价款的1%向业主支付违约金。5.3业主如未能按照约定的付款方式支付合同价款，应按照逾期支付部分的工程价款的1%向承包商支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求与标准3.工程量清单4.施工组织设计5.材料及设备采购合同6.安全生产管理协议7.质量保修书8.支付凭证9.验收报告10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成施工任务2.业主未按照约定的付款方式支付合同价款3.工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求4.双方未能按照本合同约定履行各自的义务5.未经对方同意，一方擅自变更合同内容6.一方提供的图纸、技术要求等资料不准确，导致工程质量问题7.因不可抗力导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指承担合同权利和义务的一方。2.乙方（承包商）：指承担合同义务并按照约定完成施工任务的一方。3.工程价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指一方违约时，按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.保修：指承包商在一定期限内对工程质量问题进行修复和保养。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：承包商应提前通知业主，并制定整改措施。业主可与承包商协商调整工期，必要时可要求违约金。2.工程质量问题：业主发现质量问题，应及时通知承包商。承包商应在约定的时间内进行整改，并承担相应费用。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式及时支付款项。如发生付款纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.变更合同内容：双方应书面同意并签订变更协议。变更后的合同内容具有同等法律效力。五、所有应用场景：1.体育场馆建设2.公共设施施工3.房地产开发商