电力线路施工劳务分包合同

电力线路施工劳务分包合同

篇一：电力建设工程安装劳务分包合同

电力建筑工程安装劳务分包合同

合同编号：

甲方：湖北汉伟种猪有限公司（以下简称甲方）

乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙

方）

一、名称工程：

1、10kV东春线新增315配变线路工程

二、工程地点：阳新县田顺村

三、工程内容：

新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容

柜各一台。新架10kv线路，新立电杆21基（具体以正阳

电力设计院设计为准）。

四、工程工期

1、工程施工期限：从签定合同之日起到20XX年08

月10日止。

2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何

理由延误工期。

（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；

（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；

（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工;

（4）因第三方阻止施工；

（5）因甲方其它原因影响工程施工。

五、施工与设计变更、施工要求

1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标

准以及设计要求组织施工；

2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变

更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应

及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知

前，不得自行改动；

3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图,

经双方确认后视为正式施工图。

六、甲、乙双方责任及义务

（-）甲方

1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；

2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；

3、责督促乙方按合同工期进行施工；

4、责工程施工中的青苗补偿；

5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力

阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；

6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。

（―）乙方

1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工

准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安

全组织、技术措施，并始终贯彻执行；

2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带

电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身

及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误登电杆,

误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及

经济损失；

3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精

心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所

造成的后果一切由自己负责；

5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切

费用。

6、负责工程竣工验收。

八、承包方式、付款方式及结算

（-）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。

（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。

九、工程质量、竣工验收与保修

双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范

进行交接验收，确保验收合格。

十、违约责任及其它

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同

条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的

《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆

军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器

段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特

签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广

线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变

压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍

区。

二、承包方式与要求

该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。

要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工

程项目》10kV电力线路迁改工程按总承包价（人民币）_

叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括

以下内容：1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV

喻广线粮油宿舍公变段。2.另外从10kV喻二线红色二八环

柜4号间隔搭火采用VJLV22*3*95电缆接入至原10kV喻

广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。

3.迁改原来施工用电10kV线路。

四、工程质量与安全

根据业主要：

1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人

员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强

安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全

交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全系好安全

带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己

承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须

管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工

地一切规章制度。

六、付款方式：

该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的

的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款,

余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场

代表验收通电后十五日内付清所有工程款。乙方在施工现场

必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工

程目标的实现。

七、双方权力与义务

(-)甲方

1.甲方必须向线路管理单位为提交停电申请。所拆线

路必须征得供电局同意。

2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务

合同约定付款给乙方劳务费。

4.甲方必须提前做好协调工作°因甲方协调问题造成

一切均损失由甲方负责

（-）乙方

1.乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅

自违反安全操作规程。

2.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并

提出自己的见解，供甲方参考。

3.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒

报，私自使用。

4.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违

法犯罪活动.

5.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够

的劳动力不得消极怠工。

6、乙方必须按照合同规定的施工内容保质保量进行施

工。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成

工程停工，必须追究违约方责任。

2.属于乙方自带工具用具等，乙方必须自己保管，由

此造成的损失由乙方承担。

3.本合同一式两份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

如有甲乙双方有协商解决不了的争议可以向当地人民法院

起诉。

甲方（公章）：代表：

乙方（公章）：代表：

年____月—日

篇三：电力工程劳务施工合同

电力工程施工劳务协作协议

甲方：兴山天星供电有限公司（以下简称甲方）

乙方：劳务队（以下简称乙方）

因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提

供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相

关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协

议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。

三、工作地点：（甲方指定的工作区域）。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、

材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：

1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月

日止。

2、如遇卜列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

a、因甲方原因导致工程工期顺延的；

b、因不可抗力导致工程工期延误的；

六、现场代表

1、甲方委派的现场代表人为供电营业所（职务）。

2、乙方委派的现场代表人为（姓名），身份证号：。

七、甲方的权利和义务

1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排

的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作

关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前

进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务

1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外

伤害保险。

-1-

2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证

件和工作经验。

3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟

悉环境与场地。

4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电

力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具

和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。

5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底

的要求工作，确保工效和质量。

6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人

身和财产损失。

七、安全责任

1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承

担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。

2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切

安全责任事故由乙方负全部责任。

八、工作质量验收及质保期

1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。

2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供

齐全的资料档案。

3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。

九、合同金额及付款方式

1、协议价款：元整（¥）o

2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方

一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。

十、争议解决方式

履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双

方约定向兴山县人民法院提起诉讼。

十一、其他

本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生

效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（章）：兴山天星供电有限公司乙方（章）：

甲方代表：乙方代表：

-2-

篇四：电力劳务分包合同

电力建设工程施工劳务分包合同

劳务发包人：

劳务承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建

筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平

和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订

立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容

工程名称:

工程地点：

分包范围：

质量标准：质量评定等级为合格

二、工作期限

开始工作日期：年月日；

结束工作日期：年月日；

总日历天数为：天。

三、劳务价款

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

根据20XX年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成

的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取

机械费定额总价的50%o

2、劳务价款的支付

（1）合同生效即支付预付款元；

（2）进度款支付：

每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完

成价款的60%；

（3）最终支付：

工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结

算总价款的95%；劳务结算总价款的5%作为质量保修金,

质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保

证金不计利息)。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同；

(2)本合同附件(施工图纸、补充协议)；

(3)本工程施工总承包合同；

(4)本工程施工专业承包合同。

五、图纸

劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包

人提供图纸套。六、劳务发包人义务

1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工

管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交

底；

2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期

的下列工作并承担相应费用：

(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务

作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要

求；

(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道

路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施

工道路畅通的时间和质量要求；

(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管线路资

料•;

（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、

批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；

（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:

满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、

生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设

备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工

需要；

5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调

现场工作关系。

七、劳务承包人义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人

负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方

授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联

系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，

每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段

施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求

及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标

准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确俣施

工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关

部门对施工现场的管埋规定，做到文明施工；

4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检

查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,

及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位

协

调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任

区的治安保卫工作；

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程

师的指令。

八、工程量及点工的确认

1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报

酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由

劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；

2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由

劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发

包人确认，作为工程款的结算依据；

3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务

承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同

约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决

合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商

解决。

十一、合同份数

本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

十二、补充条款

十三、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生

效。

劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

篇五：电力工程劳务合同

劳务协议

甲方：___________________

乙方：___________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产

方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明

施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健

康，根据国家有关法律法规、参照国家电公司的有关安全文

明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的

同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV

配甩工程

（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区

（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用小230X15米,

电杆基础采用C20碎浇筑；架设10kV线路公里（导线采用

架空绝缘导线JKLYJT0kV-240）,安装智能远程费控表1只、

专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电

柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装

500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器

一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜

移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆

头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接

地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。

(4)工程项目期限：自年月日至年月日。

二、合同价款及付款方式

(1)劳务包干价：13000元(大写：壹力叁仟元整)

(2)付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内

付清工程劳务款。

4.甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格

情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技

术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试

合格并按照现场管理规定。

(3)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,

督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成

的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。

(4)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票

制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

(5)施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到

施工现场。

5.乙方的安全文明施工权利和义务

(1)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防

范措施。

（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用

品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和

更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理

措。

（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全

隔离措施，必须指定专人监护。

（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在

已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、

带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人

身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误入带

电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损

失；

（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工

器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具

被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负

责；

（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，

精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则

所造成的后果一切由自己负责;

（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成

返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；

（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担;

7.需要补充协议内容：三、附则

（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作

为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲

乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成

的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任

和经济责任。

（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一

致，按照国家有关规定执行。

（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协

议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应

及时签订补充协议。

（4）其他未尽事宜可另行约定。

（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

身份证号码：

电话：乙方：身份证号码：电话：

篇六：高压线路工程分包合同样板

220kVXXXXXX双回线路架线工程

劳务分包合同

工程承包人：

工程分包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建

筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平

和诚实信用的原则，鉴于广东电公司深圳供电局（以下简称

为“建设单位”）与工程承包人已经签订施工总承包合同，

工程承包人和工程分包人双方就分包事项协商达成一致，订

立本合同。

1、分包工作对象及提供内容

工程名称：

分包方式：包工、包料（工程分包人提供除导地线、绝

缘子、线路金具、光缆及光缆金具以

外的所有本工程材料）、包质量、包安全、包环保、包

工期。工程承包人提供架

线牵张设备、导引线等（具体见附件《工程承包人提供

工机具一览表》），其余架线工机具由工程分包人提供。

工程范围：220kV宝安至丽晶（南坑）双回线路工程:新建

220kV送电线路全长2*;其

中新建双回线路长2*，利用已有四回路塔加挂双回导线

2*导线

采用4*JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，一根地线采

用OPGW光缆，另一根地

线采用JLB40-150铝包钢绞线。

分包内容：本段线路工程范围内的导（地）线及光缆架

设、附件安装等，其中包括但不限于：

1、配合施工临时道路、临时占用地的育苗赔偿，并负

责临时道路及临时占用地的修整、

修筑及恢复。

2、线行通道砍伐清理工作；

3、因工程分包人施工过程中施工活动不当引起的青苗

赔偿；

4、所有设备、材料、工器具的装卸、运输、清点、保

管、转移，包括工程承包人或建设

单位提供的设备、材料到材料站的卸车，牵张设备的二

次转运；

5、全线导地线张力放线、导地线压接（含压接试验）、

弧垂观测、紧线、挂线、附件安

装等工作；

6、光缆的架设、光缆附件安装；

7、本线路范围内的所有材料检验、导地线压接试验工

作；

8、配合验收等相关工作。

具体工作以施工图和现行规范要求为准。

不包括：架线的跨越架搭设、塔基占地的征地及青赔、

架线工作的青苗赔偿、线路参数测试、光缆的接续及测量

注：1、本合同为固定总价合同，工程承包人有权根据

实际情况调整工程分包人的施工范

围。

合同总价：本工程的含税报酬总价为人民币：元（大

写：元整）。在施工

期间国家或地方的任何定额、取费标准和设备、材料价

格变化等引起费用的增

减皆由工程分包人自行消化，合同价均不作调整。合同

价包括但不限于人工、

材料、机械、设备、施工管理、临时设施、材料检验、

临时建筑的搭设费用、

施工期间的水电费用、移交前的维护、利润、税金、施

工准备、进退场、竣工

验收清理场地及草坪恢复、所有的工程取费、物价上涨

等费用、政策性文件规

定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、分包工作期限

开工日期:20XX年5月10日竣工日期：20XX年8月1

日，总工期81日历天。

3、质量标准

工程所有检查(检验)项目质量等级：B级以上；单位、

分部、子分项、分项工程优良率280%；单位、分部、子分

项、分项工程一次验收合格率100%,工程建设不发生质量事

故，评定标准按中华人民共和国国家标准。若施工质量达不

到以上条件的，按优良率每降低一个百分点，扣减壹万元，

最高数额不超过拾万元。

质量管理方针：“信守合同，用户至上；质量为本，持续

改进，创建一流电建公司。”

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同；

(2)本合同附件；

5、标准规范

除本工程总包合同另有约定外，工程分包人必须严格按

照施工图纸及下列国家现行标准进行施工：

1、《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ/T55-20XX

2、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

3、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工施工规程》

JGJ4-80

4、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-20XX

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20XX

6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20XX

7、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》

SDJ226-87

8、《架空送电线路外爆压施工工艺工程》SDJ276-90

9、《高压绝缘子瓷件技术条件》GB772-87

10、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》

GB50233-20XX

11、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50202-20XX

12、《110千伏及以上送电线路基本建设工程启动验收

规范》等其它有关的规范和标

准。

6、图纸

工程承包人在开工前向工程分包人提供2套图纸，如工

程分包人要求增加的图纸份数：自行向工程承包定购，费用

自理。

7、项目经理

工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理

为，职务：施工经理。

工程分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理

为，职务：施工经理。

8、履约保证

、履约保证的有效期：天数与合同有效期相同。

、履约保证的金额：合同总价的5%。

、履约保证的提交时间：在正式合同签定后5个工作日

内。

9、工程承包人义务

、组建与工程相适应的项目管埋班子，全面履行分包合

同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向

建设单位负责；

、负责实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，

计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

、负责工程组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收

集整理及交工验收；

、统筹安排、协调解决非工程分包人独立使用的生产、

生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的

施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

、按本合同约定，向工程分包人支付合同款；

、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调

现场工作关系。

10、工程分包人义务

、对本合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，

组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包

人授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联

系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

、工程分包人在开工前应编制施工组织设计、施工技术

措施和质量、安全管理措施、并报工程承包人审核后严格执

行；每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提

交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工

计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安

排计划，经工程承包人批准后严格实施；

、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及

施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标

准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度,

落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建

设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管

理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、

返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚

款；

、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;

接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及

其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协

调配合，照顾全局；

、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包

人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身

责任区的治安保卫工作；

、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程

承包人办理交工验收；

、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完

工程部分的成品保护工作，因工程分包人责任发生损坏，工

程分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；、

工程分包人须服从工程承包人转发的工程建设单位及工程

师的指令。

、除非本合同另有约定，工程分包人应对其作业内容的

实施、完工负责，工程分包人应承担并履行分包合同约定的、

与分包作业有关的所有义务及工作程序。

、施工范围严格控制在规定的范围内不允许发生越线施

工或因越线施工引起的一切矛盾和纠纷，否则引起的后果全

部由承包商负责；

、因工程建设引起，使周围耕种土地原有灌溉系统遭到

破坏的恢复是工程分包人的承包范围，应认真、彻底、不遗

留任何问题的解决好；

、工程承包人将派质检工程师进行工程质量监督，工程

分包人应保证积极配合质检工程师、工程建设单位和监理对

工程质量的检验；

、工程承包人所派质检工程师对工程质量的检验和签

证，并不能免除工程分包人对工程质量应负的合同责任;

、负责施工现场及设备、工机具及材料的保管；

、负责临时建筑的搭设及承担工程分包人在施工期间的

水，电费用。

、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸

会审，技术档案资料的收集整理及交工验收；

、除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、

完工负责，分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与作

业有关的所有义务及工作程序。

11、安全施工与检查及环境保护

、工程分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，

严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依

法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐

患。由于工程分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而

发生的费用，由工程分包人承担。、工程承包人应对其在

施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

工程承包人不得要求工程分包人违反安全管理的规定进行

施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承

担相应责任及发生的费用。

、合同签订后一周内工程分包人编写出安全施工技术措

施或方案作为本合同的附件。、安全施工技术措施或方案

必须有设置专职安全管理的机构，并配备专职安全员，负责

处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问

题，该安全员有权发布指令并采取保护性措施以防事故的发

生。

、工程分包人管理及施工人员进场前必须进行安全教

育，并对安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术

交底，工程承包人协助做好交底工作。

、贯彻安全环境管理方针：“安全为天保健康，净化环境

防污染；遵守法规齐参与,持续改进促发展”。

、工程承包人预扣工程分包人安全保证金（具体条款及

金额在安全协议中规定），具体规定见本工程安全协议。

环境保护：

1.工程分包人应遵守甲方IS014001环境管理体系规

定。

2.工程分包人应遵守现行有关环境保护法律法规及规

章。

3.工程分包人应接受环保部门有关环境保护方面的不

定期监测。

4.工程分包人在施工过程中应当做到节能减耗。

5.工程分包人在施工过程中如出现违反环境保护要求

时，工程承包人将要求工程分包人限期整改，在规定期限内

工程分包人拒不整改的，工程承包人有权对工程分包人进行

处罚。因工程分包人违反环境保护法律法规及规章使工程承

包人遭受损失的，工程分包人应给予赔偿。

12、安全防护

、工程分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封

防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施

工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人

认可后实施，防护措施费用由工程分包人承担。

、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、

运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，工程分包

人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相

应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程分包

人承担安全防护措施费用。

、工程分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安

全帽、安全带及其他保护用品），由工程分包人自行负责供

应。

篇七：劳务分包施工协议

劳务分包协议

甲方：项目部（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程

承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经

过友好协商，达成以下施工协议：

第一条工程概况

1.项目范围：。

2.施工地点：地区。

3.施工内容：通信各类工程及其它相关劳务施工工作,

具体工程量以建设单位审计为准。

4.施工依据：甲方提供经核准的施工图纸及资料；国家

相应工程施工的施工规范、操作规范、标准；建设单位的施

工要求（不低于国家相关要求）进行施工。

5.施工期限：开完工时间以建设单位及甲方下发的施工

委托书上的开完工期限为准。

6.质量等级：工程质量指标按国家相应工程的验收规

范，以及建设单位的验收规范（不低于国家要求）的相关施

工工艺及与本工程相关的技术规范进行施工，达到一次验收

优良工程。

第二条承包方式

包工包协调包赔偿，不包料。材料根据乙方现场勘察并

经建设单位批准的施工方案，乙方据实提出《材料筹供表》

由建设单位和甲方共同筹供到材料分屯点，由乙方到分屯点

领取办理相关手续，普洱城区材料乙方负责从移动、甲方材

料分屯点运输到现场（含运输、上下午、搬运等费用），30

公里以上由甲方运输到现场。

L包协调范围：由乙方出面协调小区物管和房地产开发

商签订进场施工协议，协议交甲方，由甲方交建设单位批准

方可进场实施。

2,后期协调工作：路由实施的初步勘察协调，遇到国家

机关企事业单位等需要乙方出面协调，甲方负责配合协调。

第三条结算方式

以经建设单位验收审计确认的实际工作量按如下第种

方式进行结算。

L第一种方式：折扣方式。

甲方以建设单位结算工日费（技工工日+普工工日

*19/48）*72元（人民币）的50%专线60%进行背靠背结

舁o

2.第二种方式：单价方式。

（1）并挂光缆（利旧吊线）元/杆公里。专线元/杆公

里。

（2）墙吊光缆（不设钢绞线）及管道光缆元/杆公里。

（3）并挂光、电缆（新设钢绞线）及附挂光、电缆（新

设钢绞线）元/公里。

（4）新建杆路（光、电缆）元/杆公里。直埋管道按照

施工情况双方协商再做决定。

（5）并挂、管道、墙吊电缆（10-100对）（不设钢绞

线）元/杆公里。

（6）安装980611设备（含机箱、电表、搭电机电源线

布放）：元/台，含跳纤、做数据及开通。

（7）安装F820、S200设备（含机箱、电表、搭电及电

源线布放）：元/台，含跳纤、做数据及开通。

（8）安装F400、分纤箱设备：元/每台，含跳纤、做数

据及开通。

（9）安装光交箱（含底座、瓷砖安装及材料）：元/台。

（10）光缆（含皮线）热熔接：甲方提供熔接机10元/

芯；乙方自带熔接机12元/芯；专线热熔15元/芯。

（11）线及皮线光缆施工（含水晶头制作、皮线用户端

底座及86面板安装）；50元/每户。

以上单位单价费用包括工程施工所需的勘察、复测、施

工、协调、赔偿、施工队伍调遣等一切费用（不含税金），

款项拨付时甲方需乙方提供本工程使用的税务车船票、燃油

票、住宿票、差旅票、参工人员工资发放单等票据。

第四条管理要求

1.安全管理：执行双方签订的《安全协议》、《乙方承

诺》；执行国家、行业及工艺操作安全规范、标准和要求。

2.质量管理：执行相应过程的国家及行业验收规范；执

行建设单位相应工程的验收规范（不低于国家及行业标准）；

执行《工程设计》及建设单位的相关要求，各道工序工作量

不打折扣，杆路、拉线等整治达到标准，吊线垂度满足要求,

光缆布放平直无打小圈，挂钩均匀符合规范要求，杆路标识,

挂牌符合规定，光缆预留绑扎标准美观，地线埋设符合标准,

对过程工序质量未达到标准和要求的及时进行整改，未及时

进行整改的不得进行下一道工序，工程完成后整体工程质量

一次验收优良工程。

3.进度管理：按《施工组织进度计划方案》进行管控，

对阶段进度未达到计划进度的应分析原因，及时采取包括增

加施工力量的措施，确保工程按期完工。

4.材料管理：各施工队材料管理员据实向甲方提供《材

料申请表》，经乙方代表和甲方项目经理审核后进行材料筹

供，光缆、材料运抵分屯点后认真进行核对清点，对质量不

符合标准要求的书面注明并及时向甲方代表反映，同时办理

交接手续，对光缆材料逐一归类登记，对每天材料的使用情

况进行盘点，工程完工后各施工队材料管理员进行总盘点

后，汇总给双方代表进行初步结算。所有甲方以及建设单位

提供给乙方施工的光缆材料所有权归甲方及建设单位，乙方

不得截留或挪作它用。

乙方必须保管好甲方提供的所有材料，如铁件等材料出

现生锈等无法使用及退还厂家的情况，甲方将酌情扣除相应

施工费。

第五条双方主要责任

甲方：

1.向乙方提供施工图纸及相关资料；

2.对乙方施工中不能自行处理的问题，进行协助协调处

理;

3,对乙方施工安全、质量、进度进行督导；

4,对乙方完成项目的竣工草图，及时形成竣工图纸和竣

工决算表，对有疑问的问题及时进行沟通处理；

5.根据建设单位的付款进度，及时向乙方进行付款。

乙方：

1.根据工程施工设计进行现场勘察复测，并根据工程设

计和现场复测情况提出详细的《施工组织进度计划方案》等

建设方案，经甲方认可后依照执行，施工特殊情况

需要调整则必须以书面报告甲方并经监理和建设单位

批准后予以施工。

2.施工工艺要求及技术规范按国家及建设单位相关施

工工艺及与本工程相关的技术规范进行施工，确保工程质

量，按期完成施工任务。

3.根据批准的施工方案向甲方据实提交《材料申请表》，

如遇变更，需提前2日通知甲方，办理工程施工中与建设方

和甲方的供料工作，工程完工后按照要求进行盘点并据实提

供《材料使用表》。

4.建立工程周报制度：乙方驻工地代表每日向甲方相应

负责人报告当日工作情况及第二天工作计•划，已备工作协

调。每周四向甲方上报周报，迟报或不报则一天罚款人民币

yc©

5.负责施工现场材料的保管，光缆架设的竣工资料制

作，验收前的成品保护。

6•服从建设单位、监理单位等对工程施工的管理要求，

接受甲方临时委托的工程管理事项。

7,派施工队人员配合光缆的接续，配合接续人员处理好

光缆的接头预留及故障处埋。

8.提供原始线路、设备图纸及资料。路由图按标准规范

绘制，标示、图例等标准化；电缆配线信息准确、完善、清

晰。如和实际有出入，虚报工程量的按实际结算价的50%给

予罚款。

第六条检查变更及验收

1.延期开工和工程延误

本工程不得延期开工和工程延误，按照建设单位处理甲

方标准处理（不可抗力除外）。

2.检查和返工

在工程检查验收中，一旦发生有乙方导致的返工和修

改，则按甲方要求进行返工、修改，因此所发生的一切费用

由乙方承担，工期不得顺延。

3.工程质量等级

（1）工程质量标准：国家相应过程的验收规范、建设

单位的验收规范及相关施工工艺标准和技术规范。

（2）质量评定部门：工程监理和建设单位。

4.隐蔽工程、中间验收

乙方提供一切技术资料和表格，隐蔽部分应由监理签字

认可。

5.工程变更及调整

乙方在对已批准的建设方案进行变更时，应先取得工程

监埋或建设单位现场随工人员的书面认可后按照变更方案

进行。

6.竣工验收

1.乙方在工程完工向甲方提出完工报告，在竣工资料

出版后即向工程监理和建设单位报告可进行工程初验工作，

在验收后三个工作日内给予批准或者提出意见。乙方按要求

整改，并承担由于自身原因造成修改的费用，此时的竣工口

期为乙方修改后建设单位验收的工期。

2.甲、乙双方共同参与与工程验收工作，乙方出具验

收报告及线路设备原始资料，竣工资料必须图实相符，工程

监理和建设单位签字有效。

3.竣工资料按建设单位的要求、模式制作出版。

第七条工程付款及竣工结算

1.工程付款按乙方所负责的工程完工以及在光、电缆接

续测试正常的情况下，经建设单位初验款到后支付乙方到初

步结算的70%；在建设单位初验合格并签订验收证书日算起,

到1年底时无任何质量问题甲方按初步结算款项支付乙方款

项到75-80%。按建设单位审计结果做出乙方的最终结算，及

时支付给乙方全部剩余尾款。

2.最终结算。建设单位审计扣减率低于2%时，最终结算

不对结算款扣减；审计扣减率大于2%时，按实际扣减率又结

算款进行扣减。

3.为了节约材料用量并作出一定的控制，乙方应按工程

实际需求填报《材料供应单》，要求按照移动公司设计施工,

大于施工设计工作量的要求提出设计更改，移动公司扣除的

施工费和材料费没有更改的工作量由乙方负责承担，工程结

束后要进行材料的使用和清点结算工作，对于剩余材料如不

属于合理富余范围则由乙方负责承担，并纳入双方结算；如

属于合理富余范围则由甲方负责收回，由乙方负责运送至甲

方指定地点。

3.乙方完工后，及时进行自检自查工作并通知甲方组织

验收，积极配合甲方和建设方的验收工作；乙方在报完工可

进行验收后，如发现质量等问题，乙方应及时按规范整改，

因质量等问题影响工程验收及甲方声誉时，甲方酌情按乙方

总结算额『5%的比例扣除其费用作为罚款。

篇八：电力建设工程劳务分包安全协议（基础）

榆潍线电力建设工程劳务分包安全协议

SAQX1-2输变电工程——土建工程劳务

发包单位：吉林省送变电工程公司以下简称甲方

承包单位：安徽省庐江县电力设备安装有限公司以下

简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产

方针，明确承发包双

方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，

保障工程项目的安全和施

工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国公司

的有关安全文明施工规

定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的

同时，经协商一致，签订

本协议。

一、承包工程项目

1.工程项目名称：榆横〜潍坊1000千伏输变电工程线

路工程

2.工程地址：山东省潍坊市临胸县

3.承包范围：14L063、14L06414R065、14L065、14L068、

14L069.14L070、

14L073、14R064、14R065、14so74、14so76、14so78、

14S080.14S081.14S82,

14so83、14so85、14so88、14S09K14so92、14so93共

22基。

4.承包形式：劳务分包

5.工程合同编号：YHWF-JC-004

6.工程项目期限：自年月日至年月日。

二、协议内容

1.安全管理目标

（1）不发生六级及以上人身事件；

（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事

件；

（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；

（4）不发生火灾事故；

（5）不发生环境污染事件；

（6）不发生负主要责任的一般交通事故；

（7）不发生基建信息安全事件；

（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,

包括但不限于：

（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号

20XX版。

（2）国务院《建设工程安全生产管理条例》。

（3）国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

[20XXJ599号。

（4）《电力建设安全工作规程》DL（第2部分：电力

线路）。

（5）国家部委办相关安全的规定。

（6）国家电公司基建安全管理规定国（基建/2）

173-20XXo

（7）国家电公司输变电工程施工安全风险识别、评估

及预控措施管理办法

国（基建/3）176-20XXo

（8）国家电公司《安全工作奖惩规定》国家电安监

[20XX141号。

（9）国家电公司输变电工程施工分包管理办法国（基

建/3）181-20XXc.

（10）国家电公司输变电工程安全文明施工标准化管理

办法国（基建/3）

187-20XXo

（11）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章

制度。

3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务

（1）认真贯彻国家、地方、国家电公司有关安全生产

的方针、政策和法律

法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总

承包单位或专业承包单

位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议

相关的安全文明施工、环

境保护管理责任。

(2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，

后开工”的原则，双方

在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前

或要求提前开工G

(3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、

文明施工管理制度。

按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理

和监督。

(4)施工期间，甲方指派刘利祥同志负责本项目的安

全文明施工管理，乙方

指派荣跃同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备

安全监督人员1人。

(5)按照国家、国家电公司、业主项目部、总包单位

有关安全文明施工、

环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环

保设施、安全标识标牌。

双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必

须按照规定履行审批手续。

采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或

重新设置。

(6)工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工

作，重视对安全问题、

事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

(7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器

材、设置消防安全标志

和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和

器材有效、完好。

(8)按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必

要的劳动防护用品及合

格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

(9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环

境污染、场内交通等事

故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预

案，按照有关事故报告规

定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理

部门报告事故情况，协助

或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

(10)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，

由违约方承担相应的

法律责任和经济责任。

4.甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全

资格情况进行核查。

对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规

定的，有权要求乙方更

换人员或终止合同。

（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试

合格并按照现场管理规

定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

（3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场

的安全问题。

（4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和

安全措施，劳务作业前。

组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行

施工作业的安全技术交

底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近

带电设备作业，落实专人

监护。

（5）向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和

要求、安全事故通报（简

报、快报）。

（6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整

改意见，进行考核扣款。

对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整

顿直至终止合同。

（7）按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具,

定期进行检测。

（8）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临

边和孔洞防护等安全文明

施工、环境保护各项措施。

（9）严格执行安全施工作业票（B票）制度，负责乙方

的办票工作，督促

乙方按票执行。

（10）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。

（11）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。

（12）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全俣证

金的考核依据。

（13）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应

的隔离和错时施工等

安全措施。

5.乙方的安全文明施工权利和义务

（1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材

料，并对其真实性负责。

（2）乙方进入现场的劳务作.业人员应符合国家和地方

的有关用工规定，应是

乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，

进入现场作业的人员应经

甲方审核同意。

（3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行

三级安全教育和考核；

配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入

场安全教育，为安全考试

合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到

有据可查。

（4）执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文

明施工具体措施。

（5）参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合

甲方解决现场的安全生

产问题。

（6）在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业

负责人对作业班组和全

体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可

开工。

（7）对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的

装置采取相应的保护措

施。

（8）严格特种作业人员管理，包括特种作业的培讥、

复审，持证上岗，并报

甲方备案。

（9）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业

主项目部、监理对现场

安全文明施工的管理，配合安全检查(包括业主项目部、

总包单位的上级单位

和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题组织整改。

(10)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工

作业，未经甲方许可。

不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交

叉作业与其他施工项目部

产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的

损坏。

(11)每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施

工人员的行为规范和

安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。

(12)督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用

职业病防护用品。

(13)严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度,

按规定搭设、验收

挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。

(14)对危险性较大的深基坑人工掏挖项目，落实甲方

编制的专项安全技术

措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专

人监护下工作。

（15）按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实

施作业产生的扬尘、

废气、废水、固体废物、废料以及噪声、振动等控制措

施。

（16）落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防

坍塌、防冻、防暑、

防雷、防雨等安全防范措施。

（17）落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临

近带电设备以及其他危

险区域的隔离防护和专人监护措施。

（18）制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措

施；对使用的作业工

（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效,

并教育督促劳务作业人

员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。

（19）土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意，并采

取防塌陷、排水和相

关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志。

（20）高处作业应设置作业平台、安全、水平安全绳、

防坠装置等的安全

措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做

好孔洞盖板、临边围栏的

安全措施。

（21）深基坑内作业前应加强通风，符合要求后，方可

进入作业，作业过程

中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用

相应等级的安全电源，金

属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接

地。

（22）严格执行安全施工作业票（B票）制度，落实相

应的安全措施和防火

措施。在临近电力线区域施工，落实设备防护和人身安

全措施。

（23）组织新进场劳务作业人员进行身体检查，并按照

国家规定为本单位人

员办理人身意外伤害保险。

（24）现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求

及时报告有关方面。

并做好善后处理工作。

（25）对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产

规定、制度并可能造

成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全

管理工作中存在的问题有

权提出意见和改进建议。

6.安全文明施工考核标准

（1）甲方按照分包合同价款，预留2%或3万元作为乙

方的安全保证金G

（2）发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的

违章违规、违反本协议

条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相

应的安全保证金。

（3）甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过

程中发生的《安全保证

金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。

（4）乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在

工程款中抵扣。

7.需要补充协议内容：

（1）甲方负责劳务人员的安全帽、安全带、工作服、

手套等安全防护用品的购买和发放。

损坏乙方按价赔偿。

三、附则

（1）木协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生

效，作为合同附件具有

同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严

格按照本协议规定的各项

条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。

因违反本协议造成的安全

事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和

经济责任。

（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一

致，按照国家有关规定

执行。

（3）协议有效期按照合同工期,合同工期变更，本协

议有效期相应变更；合

同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

（4）安全保证金的扣款标准按照《国家电公司电力建

设工程分包安全协议

范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。

（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各

自承担相应的损失。

（6）其他未尽事宜可另行约定。

（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：乙方：

单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：

单位地址：长春市自由大路6039号单位地址：庐江县

城镇城西中塘路4号

法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代

理人）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

备注：土建工程时施工承包商如需劳务分包，在签订劳

务合同时，应同时签订分包安全施工协议。

篇九：建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

编号

项目

签订日期：年