版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施安装工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程内容2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程进度计划第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验标准和方法3.3质量保证措施第四条工程造价及支付方式4.1工程总价4.2支付方式及期限4.3价款调整条件及方法第五条工程期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3延期开工、竣工的条件及处理办法第六条工程变更6.1工程变更的条件6.2工程变更的程序6.3工程变更的费用及工期调整第七条技术支持和培训7.1技术支持7.2培训内容和方法7.3技术培训费用第八条保修条款8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任及处理办法第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素导致的违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁委员会第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密义务及期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1知识产权保护13.2环境影响及污染防治13.3法律、法规规定的其他事项第十四条附件14.1工程设计文件14.2工程量清单14.3付款凭证14.4其他与合同有关的技术、经济文件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称:_______________,地址:_______________1.2乙方名称:_______________,地址:_______________第二条工程内容2.1工程概述:本合同项下的电力设施安装工程主要包括_______________(具体工程内容)。2.2工程量清单:详附件一。2.3工程进度计划:按照甲方提供的工程进度计划(详附件二)执行,如有变更,双方协商确定。第三条工程质量标准3.1工程质量要求:按照国家标准_______________以及行业标准_______________执行。3.2质量检验标准和方法:工程验收合格的标准和方法详见附件三。3.3质量保证措施:乙方应按照合同约定,采取必要的质量保证措施,确保工程质量。第四条工程造价及支付方式4.1工程总价:人民币(大写):_______________元整(小写):_______________元。4.2支付方式及期限:甲方分期支付工程款项,具体支付方式及期限详见附件四。4.3价款调整条件及方法:工程总价款根据实际工程量进行调整,具体调整方法详见附件五。第五条工程期限5.1工程开工日期:_______________年_______________月_______________日。5.2工程竣工日期:_______________年_______________月_______________日。5.3延期开工、竣工的条件及处理办法:因不可抗力原因导致工程延期,双方协商解决。第六条工程变更6.1工程变更的条件:合同执行过程中,如因设计变更等原因需要调整工程内容的,双方可协商变更。6.2工程变更的程序:工程变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。6.3工程变更的费用及工期调整:变更费用及工期调整按照附件六的约定执行。第七条技术支持和培训7.1技术支持:乙方应提供完整的技术资料和施工图纸,并负责工程的技术指导。7.2培训内容和方法:乙方负责对甲方人员进行技术培训,培训内容详见附件七。7.3技术培训费用:技术培训费用包含在工程总价款中。第八条保修条款8.1保修范围:本合同工程竣工验收合格后,乙方提供的设备及安装工程保修期为_______________年。8.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算。8.3保修责任及处理办法:乙方对保修期内出现的质量问题负责修复,并承担相应费用。因甲方使用不当造成的问题,乙方负责技术指导,但不承担修复费用。第九条违约责任9.1甲方违约责任:甲方未按合同约定支付工程款项,应支付违约金,违约金计算方式详见附件八。9.2乙方违约责任:乙方未按合同约定完成工程,应支付违约金,违约金计算方式详见附件九。9.3不可抗力因素导致的违约:因不可抗力原因导致一方不能履行合同的,不承担违约责任。第十条争议解决10.1.1提交_______________仲裁委员会仲裁;10.1.2向_______________人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院:_______________人民法院。10.3仲裁委员会:_______________仲裁委员会。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件:合同执行过程中,双方同意变更的,应签订书面变更协议。11.3合同解除条件:双方协商一致,可以解除合同。合同解除后的善后处理事项,双方应签订书面协议。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密和技术秘密。12.2保密义务及期限:双方对保密内容承担保密义务,保密期限为_______________年。12.3违约责任:泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十三条其他条款13.1知识产权保护:双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.2环境影响及污染防治:乙方应按照相关法律法规,采取措施,确保工程对环境的影响降至最低。13.3法律、法规规定的其他事项:本合同未尽事宜,按照国家法律法规执行。第十四条附件14.1工程设计文件:详见附件十。14.2工程量清单:详见附件十一。14.3付款凭证:详见附件十二。14.4其他与合同有关的技术、经济文件:详见附件十三至附件十六。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方:指非合同当事人,但为合同的履行提供必要服务的个人或实体。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、检测方等,包括但不限于thesecondparty。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件:当合同执行过程中,甲方或乙方认为有必要引入第三方以提高合同履行的效率或质量时,可以书面形式通知对方并协商确定第三方介入。2.2第三方介入的方式:第三方介入合同履行,应与甲方和乙方签订书面补充协议,明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照合同约定和补充协议的约定,完成其应尽的职责。3.2第三方应保证其提供的服务达到约定的质量标准,否则应承担相应的违约责任。3.3第三方对其提供的服务成果承担知识产权和保密义务,未经甲方和乙方书面同意,不得向任何第三方泄露。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方独立签订合同,彼此之间的合同关系互不干涉。4.2甲方和乙方应尊重第三方的独立性,不得干涉第三方的正常经营活动。4.3第三方对甲方和乙方承担的责任,不扩展至其他未与之签订合同的第三方。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方的责任限额,按照双方签订的补充协议确定。5.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围和赔偿方式等。5.3甲方和乙方应按照合同约定和补充协议的约定,购买相应的保险,以保障合同履行的风险。第六条第三方介入对合同其他各方的影响6.1第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系,双方仍应按照合同约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响其他合同条款的执行,包括但不限于质量标准、工程进度、付款方式等。6.3第三方介入不影响甲方和乙方对彼此的违约责任追究。第七条第三方退出7.1第三方因履行合同义务完毕或双方协商一致,可以退出合同。7.2第三方退出的,应与甲方和乙方办理相关手续,包括但不限于交接、结算等。7.3第三方退出的,不影响其应承担的违约责任或其他法律责任。第八条第三方介入的争议解决8.1双方因第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决。8.2.1提交_______________仲裁委员会仲裁;8.2.2向_______________人民法院提起诉讼。8.3诉讼管辖法院:_______________人民法院。8.4仲裁委员会:_______________仲裁委员会。第九条合同的生效、变更和解除9.1第三方介入的补充协议自双方签字盖章之日起生效。9.2第三方介入的补充协议变更或解除,应遵循合同法及相关法律法规的规定。9.3第三方介入的补充协议的解除,不影响甲方和乙方对彼此的违约责任追究。第十条保密条款10.1第三方对甲方和乙方提供的保密信息,承担与甲方和乙方相同的保密义务。10.2第三方泄露保密信息,应承担相应的违约责任。第十一条知识产权保护11.1第三方应尊重甲方和乙方的知识产权,不得使用甲方和乙方的商标、专利等技术成果,除非双方另有约定。第十二条环境影响及污染防治12.1第三方应按照相关法律法规,采取措施,确保其介入的合同履行对环境的影响降至最低。第十三条法律、法规规定的其他事项13.1本合同未尽事宜,按照国家法律法规执行。13.2本合同及补充协议未尽事宜,双方可签订书面协议,予以补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3技术参数1.4其他设计相关文件附件二:工程量清单2.1工程量清单明细2.2工程量计算依据2.3工程量变更记录2.4其他与工程量有关的信息附件三:付款凭证3.1付款申请表3.2付款审批单3.3付款凭证3.4其他与付款有关的通知或协议附件四:工程进度计划4.1工程进度时间表4.2工程进度报告4.3工程进度变更记录4.4其他与工程进度有关的信息附件五:工程变更协议5.1工程变更申请5.2工程变更审批5.3工程变更协议5.4其他与工程变更有关的文件附件六:技术培训文件6.1培训计划6.2培训教材6.3培训记录6.4其他与技术培训有关的信息附件七:保修条款7.1保修范围7.2保修期限7.3保修申请7.4其他与保修有关的通知或协议附件八:违约责任认定协议8.1违约行为清单8.2违约责任认定标准8.3违约处理流程8.4其他与违约行为及责任认定有关的信息附件九:第三方介入协议9.1第三方介入条件9.2第三方介入方式9.3第三方责任限额9.4其他与第三方介入有关的信息附件十:合同解除协议10.1合同解除申请10.2合同解除审批10.3合同解除协议10.4其他与合同解除有关的通知或协议说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按合同约定支付工程款项。2.乙方未按合同约定完成工程。3.第三方未按补充协议约定提供服务。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。5.乙方未按约定提供设计图纸、技术资料等。6.工程质量不符合约定标准。7.工程进度严重滞后。8.未经对方同意,擅自将合同转让或分包给第三方。9.违反合同中的保密条款。10.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定或补充协议的约定,违约方应支付给对方一定数额的违约金。2.损害赔偿:因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担损害赔偿责任。3.延长工期:因违约行为导致工程延期,应根据实际情况延长工期,并承担相应的违约责任。4.赔偿损失:因违约行为导致工程质量不符合约定标准,乙方应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。5.解除合同:严重违约行为使合同无法继续履行,双方同意解除合同,并按照约定承担相应的责任。示例说明:1.如果甲方未按合同约定支付工程款项,乙方可以要求甲方支付违约金,并承担因延期付款导致的工程延期损失。2.如果乙方未按合同约定完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,并承担因工程延误导致的损失。3.如果第三方未按补充协议约定提供服务,甲方和乙方可以要求第三方支付违约金,并承担因服务不符合约定导致的损失。全文完。2024年度电力设施安装工程合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施第八条知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权保护第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的处理事项第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的签订与生效14.4合同的副本第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:X电力公司1.1.2单位地址:X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2承包方1.2.1单位名称:X电力安装工程有限公司1.2.2单位地址:X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:X地区2024年度电力设施安装工程2.1.2工程地点:X地区2.1.3工程规模:XKV电力设施安装2.1.4工程性质:新建2.2工程量清单2.2.1工程主要内容:XKV输电线路新建工程、变电站新建工程、配电网新建工程等2.2.2工程量清单明细:按附件《工程量清单》执行第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币X万元(大写:人民币肆佰捌拾万元整)3.1.2币种:人民币3.1.3支付方式:按附件《支付方式》执行3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件:工程变更、材料价格波动、政策性调整等3.2.2价格调整方式:按附件《价格调整机制》执行3.3支付方式3.3.1预付款:合同签订后七个工作日内,发包方支付合同总价30%的预付款3.3.2进度付款:工程进度达到合同约定的节点后,发包方按照实际完成工程量支付相应款项3.3.3竣工付款:工程验收合格后,发包方支付合同总价剩余的70%3.3.4支付方式:银行转账第四条工程期限4.1开工日期:2024年X月X日4.2竣工日期:2024年X月X日4.3工期延误4.3.1工期延误的原因:不可抗力、发包方原因、承包方原因等4.3.2工期延误的处理:按附件《工期延误处理办法》执行第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家电力行业标准及合同约定的质量标准5.1.2质量检测机构:X电力检测研究院5.2质量保证措施5.2.1承包方质量保证措施:采用合格的材料和设备、严格按照施工方案施工、定期进行质量自检等5.2.2发包方质量监督:对施工过程进行不定期监督检查,确保工程质量第六条材料与设备6.1材料供应6.1.1承包方负责采购工程所需的材料,并保证材料质量6.1.2发包方对材料供应进行监督,确保材料符合合同约定质量标准6.2设备供应6.2.1承包方负责采购工程所需的设备,并保证设备质量6.2.2发包方对设备供应进行监督,确保设备符合合同约定质量标准第八条知识产权8.1知识产权归属8.1.1工程设计、施工方案、技术成果等知识产权归承包方所有8.1.2发包方对工程成果享有使用权,未经承包方同意,不得擅自转让或用于其他项目8.2知识产权保护8.2.1承包方应保护发包方的知识产权,不得侵犯发包方及相关方的知识产权8.2.2发包方应保护承包方的知识产权,不得侵犯承包方及相关方的知识产权第九条违约责任9.1发包方违约9.1.1发包方未按约定支付预付款、进度付款或竣工付款的,应支付违约金9.1.2发包方未按约定提供施工场地、施工条件等,导致工程延误或无法正常进行的,应承担相应责任9.2承包方违约9.2.1承包方未按约定完成工程、提供材料或设备的,应支付违约金9.2.2承包方存在质量问题、安全隐患等,导致工程质量不达标或无法正常进行的,应承担相应责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生合同争议时,应通过友好协商解决10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁或诉讼地点10.2.1仲裁地点:X市10.2.2诉讼地点:X市人民法院第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.1.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议11.1.2合同变更内容包括工程量、工程期限、工程质量标准等11.2合同解除条件11.2.1发生不可抗力因素,导致工程无法继续进行的,双方可协商解除合同11.2.2双方同意解除合同的,应签订书面解除协议,并办理相关手续第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.1.1工程竣工并验收合格后,合同自然终止12.1.2双方同意提前终止合同的,应签订书面终止协议12.2终止后的处理事项12.2.1合同终止后,承包方应按照发包方要求拆除临时设施,清理施工场地12.2.2合同终止后,双方应按照附件《结算协议》进行工程结算第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密13.1.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或解除之日止13.2保密措施13.2.1双方应采取适当措施,确保保密信息不被泄露、盗用或误用13.2.2违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等,导致工程无法正常进行14.1.2发生不可抗力因素时,双方应立即协商,采取措施减轻损失14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.2.2本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律14.3合同的签订与生效14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.4合同的副本14.4.1本合同副本数量:共两份14.4.2合同副本份数:发包方执一份,承包方执一份第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定第三方是指除发包方和承包方之外的其他参与方,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、保险公司等。第三方介入是指在合同履行过程中,根据合同约定或双方协商,第三方参与工程的部分或全部环节,以提供专业服务、技术支持、质量监督等功能。2.第三方责任限额2.1第三方介入工程时,应具备相应的资质和能力,确保提供的服务或产品符合国家法律法规、行业标准和合同约定。2.2第三方对工程质量、安全、进度等承担直接责任,但其责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、风险程度等因素与发包方和承包方协商确定。2.3第三方责任限额包括但不限于第三方提供的服务或产品导致的工程质量问题、安全事故、工期延误等损失。3.第三方介入的附加条款3.1第三方选择3.2第三方职责(1)提供专业服务,如设计、咨询、检测等;(2)技术支持,如技术指导、技术咨询、技术培训等;(3)质量监督,如工程质量检查、验收、质量问题处理等;(4)其他合同约定的职责。3.3第三方费用第三方费用包括但不限于第三方提供的服务或产品的费用、人员费用、交通费用等。第三方费用的支付方式、支付时间等应由发包方和承包方协商确定。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与发包方发包方对第三方提供的服务或产品有监督权,有权要求第三方按照合同约定履行职责,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。4.2第三方与承包方承包方应协助第三方履行合同约定的职责,提供必要的施工场地、施工条件等。第三方与承包方合作过程中产生的事宜,由双方协商解决。4.3第三方与工程其他参与方第三方与工程其他参与方的关系由合同约定或双方协商确定。各方应相互配合,共同确保工程顺利进行。5.第三方介入后的合同修正5.1本合同修正内容自第三方介入工程之日起生效。5.2发包方、承包方与第三方应签订书面补充协议,明确第三方介入的具体条款,包括但不限于第三方职责、费用、责任限额等。5.3第三方介入后的合同修正不影响原合同其他条款的执行。6.第三方违约处理6.1第三方未按合同约定履行职责的,应承担违约责任。6.2发包方和承包方均有权根据合同约定或双方协商,要求第三方承担违约金、赔偿损失等。7.第三方退出7.2第三方退出后,发包方和承包方应重新协商确定第三方的选择、职责、费用等相关事项。8.第三方责任免除8.1第三方在履行合同过程中,因不可抗力等因素导致无法履行或部分履行合同的,不负责任。8.2第三方在履行合同过程中,已履行了合同约定的职责,但因发包方和承包方原因导致工程质量、安全、进度等问题,第三方不负责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程量清单》详细列出工程所需的材料、设备、人工等各项清单,包括数量、型号、规格、单价、总价等信息。附件二:《支付方式》详细说明支付的进度、时间、方式等,包括预付款、进度付款、竣工付款等。附件三:《价格调整机制》详细说明价格调整的条件、方式、计算公式等。附件四:《工期延误处理办法》详细说明工期延误的处理流程、责任划分、违约金计算等。附件五:《质量保证措施》详细列出承包方应采取的质量保证措施,包括质量检测、质量控制、质量整改等。附件六:《施工安全措施》详细列出承包方应遵守的施工安全规定,包括安全防护、安全培训、安全事故处理等。附件七:《材料供应协议》详细说明材料供应的种类、数量、质量、时间、价格等。附件八:《设备供应协议》详细说明设备供应的种类、数量、质量、时间、价格等。附件九:《保密协议》详细说明保密信息的范围、保密期限、保密措施等。附件十:《争议解决方式》详细说明争议解决的途径、程序、仲裁或诉讼地点等。附件十一:《合同变更协议》详细说明合同变更的条件、程序、变更内容等。附件十二:《结算协议》详细说明工程结算的时间、方式、支付主体等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方违约行为及责任认定:1.1未按约定支付预付款、进度付款或竣工付款的,应支付违约金。1.2未按约定提供施工场地、施工条件等,导致工程延误或无法正常进行的,应承担相应责任。2.承包方违约行为及责任认定:2.1未按约定完成工程、提供材料或设备的,应支付违约金。2.2存在质量问题、安全隐患等,导致工程质量不达标或无法正常进行的,应承担相应责任。3.第三方违约行为及责任认定:3.1未按合同约定提供服务或产品的,应承担违约责任。3.2提供的服务或产品导致工程质量问题、安全事故、工期延误等损失的,应承担相应责任。4.违约行为的示例说明:4.1发包方未按约定时间支付预付款,导致承包方无法及时购买材料,从而影响工程进度,属于发包方违约。4.2承包方未按约定质量标准完成工程,导致工程验收不合格,属于承包方违约。4.3第三方提供的设备存在质量问题,导致工程中断,属于第三方违约。全文完。2024年度电力设施安装工程合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量及进度安排第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验与验收第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式第五条工期5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误第六条合同履行6.1承包方的义务6.2发包方的义务第七条违约责任7.1承包方的违约责任7.2发包方的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点第九条合同的变更和解除9.1合同变更9.2合同解除第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2合同转让程序第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的修订14.3合同的解除第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称:×××电力公司1.1.2住所:×××省×××市×××路×××号1.1.3法定代表人:×××1.1.4联系人:×××1.1.5联系方式:×××1.2承包方1.2.1名称:×××建筑工程有限公司1.2.2住所:×××省×××市×××路×××号1.2.3法定代表人:×××1.2.4联系人:×××1.2.5联系方式:×××第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:2024年度电力设施安装工程2.1.2工程规模:×××千伏输电线路×××公里,×××变电站一座2.1.3工程性质:新建2.1.4工程目标:确保工程质量,按时完成工程2.2工程地点2.2.1线路起点:×××省×××市×××县2.2.2线路终点:×××省×××市×××县2.2.3变电站位置:×××省×××市×××县2.3工程量及进度安排2.3.1工程量:详见工程量清单2.3.2工程进度安排:详见工程进度计划第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.1.1符合国家电力行业标准和规范3.1.2设备安装应牢固可靠,线路敷设应平整顺畅3.1.3工程验收合格率应达到×××%3.2质量检验与验收3.2.1工程质量检验分为施工过程中检验和工程竣工验收两个阶段3.2.2施工过程中检验由承包方负责,发包方监督3.2.3工程竣工验收由发包方组织,承包方配合第四条合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价:人民币×××万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)4.1.2合同总价包括:工程设计费、设备材料费、施工费、监理费、验收费等4.2价格调整4.2.1价格调整条件:工程量增减、材料价格变动等4.2.2价格调整程序:双方协商确定4.3支付方式4.3.1支付方式:银行转账4.3.2支付进度:按照工程进度分阶段支付4.3.3支付金额:详见支付清单第五条工期5.1工程开工日期5.1.1开工日期:2024年×月×日5.2工程竣工日期5.2.1竣工日期:2024年×月×日5.3工期延误5.3.1工期延误原因:不可抗力、双方协商一致等5.3.2工期延误处理:按照双方协商确定的方式处理第六条合同履行6.1承包方的义务6.1.1按照合同约定完成工程设计和施工6.1.2保证工程质量,参加工程验收6.1.3遵守国家法律法规,严格执行安全生产规定6.2发包方的义务6.2.1按照合同约定支付工程款项6.2.2协助承包方办理相关手续,提供施工条件6.2.3监督工程质量,组织工程验收第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议8.1.2若协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼8.2争议解决地点8.2.1争议解决地点:×××省×××市×××县第九条合同的变更和解除9.1合同变更9.1.1合同变更条件:工程量增减、工程进度调整等9.1.2合同变更程序:双方协商一致,签订补充协议9.2合同解除9.2.1合同解除条件:不可抗力、双方协商一致等9.2.2合同解除程序:双方协商一致,签订解除协议第十条合同的转让10.1合同转让条件10.1.1转让条件:双方协商一致10.1.2转让程序:双方签订转让协议,报原合同备案机关备案10.2合同转让程序10.2.1转让协议应明确转让内容、范围、责任等10.2.2转让协议签订后,原合同当事人退出合同关系第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.1.1工程验收合格,合同约定的义务履行完毕11.1.2合同解除、转让或依法终止11.2合同终止后的处理11.2.1合同终止后,承包方应按照发包方要求做好工程交付工作11.2.2合同终止后,双方应按照合同约定办理结算手续第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1合同双方的商业秘密、技术秘密、价格信息等12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或解除之日止第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2争议解决13.2.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议13.2.2若协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼第十四条其他条款14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.1.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2合同的修订14.2.1合同修订条件:合同履行过程中出现新的情况,需要对合同进行修改14.2.2合同修订程序:双方协商一致,签订修订协议14.3合同的解除14.3.1合同解除条件:不可抗力、双方协商一致等14.3.2合同解除程序:双方协商一致,签订解除协议第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件1.1.1本合同履行过程中,如出现不可抗力因素,导致合同无法继续履行,需第三方介入的情况1.1.2合同双方同意,为保证合同的顺利履行,必要时可邀请第三方专业机构或个人提供咨询、评估、监理等服务1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于:工程设计、施工监理、质量检测、材料供应等1.2.2第三方介入的具体事项由合同双方协商确定,并在补充协议中明确第二条第三方介入的程序2.1第三方选择2.1.1第三方应具备相应的资质和能力,符合国家相关法律法规的要求2.1.2合同双方应共同选定第三方,并在补充协议中明确第三方的选择标准和方法2.2第三方介入的程序2.2.1第三方介入前,合同双方应与第三方签订介入协议,明确第三方的职责、权利和义务2.2.2第三方介入后,应按照介入协议的约定履行相关职责,对合同履行过程进行监督和管理第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入可能导致合同内容的变更,包括但不限于工程进度、工程质量标准、合同价格等3.2合同双方应与第三方协商一致,就变更内容签订补充协议,并报原合同备案机关备案第四条第三方介入后的责任分配4.1第三方介入后,合同双方应按照介入协议的约定,明确第三方的责任范围和责任限额4.2第三方应对其提供的咨询、评估、监理等服务承担相应的法律责任4.3合同双方应对第三方介入过程中出现的问题和责任承担进行合理划分,并在补充协议中明确第五条第三方介入后的争议解决5.1合同双方与第三方之间如出现争议,应通过友好协商解决5.2若协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼第六条第三方介入后的保密条款6.1第三方应保守合同双方的商业秘密、技术秘密、价格信息等,遵守保密协议的约定6.2保密期限自第三方介入之日起算,至合同终止或解除之日止第七条第三方介入后的其他条款7.1合同双方应与第三方共同遵守国家法律法规,严格执行安全生产规定7.2合同双方应按照合同约定支付第三方服务费用,并按照介入协议的约定进行支付第八条第三方介入后的法律适用和争议解决8.1本合同及其补充协议的适用法律、争议解决方式等,按照原合同的约定执行第九条第三方介入后的效力9.1本补充协议与原合同具有同等法律效力,一式三份,合同双方和第三方各执一份第十条第三方介入后的修订10.1本补充协议如有未尽事宜,合同双方应协商一致,另行签订修订协议第十一条第三方介入后的解除11.1第三方介入协议可根据合同双方协商一致,提前解除11.2解除协议应明确解除条件、程序和后续处理事项第十二条第三方介入后的违约责任12.1合同双方应按照介入协议的约定履行各自的权利和义务12.2第三方如违反介入协议,应承担相应的违约责任第十三条第三方介入后的权益保护13.1合同双方应保护第三方的合法权益,不得擅自变更第三方介入协议的约定13.2第三方应按照介入协议的约定履行相关职责,确保合同的顺利履行第十四条第三方介入后的合同解除14.1合同双方如需解除合同,应与第三方协商一致,签订解除协议14.2解除协议应明确解除条件、程序和后续处理事项第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单附件二:工程设计图纸附件三:材料供应清单附件四:施工进度计划附件五:质量检验标准附件六:安全生产规定附件七:保密协议附件八:第三方介入协议附件九:支付清单附件十:争议解决协议附件一:工程量清单详细要求:清单应详细列明工程项目的名称、数量、规格、单价、总价等信息,以便于双方核对工程量和工程费用。附件二:工程设计图纸详细要求:图纸应包括工程的整体布局、细节设计、材料要求等,以便于双方理解工程设计和施工要求。附件三:材料供应清单详细要求:清单应详细列明材料名称、规格、数量、单价、供应商等信息,以便于双方核对材料供应情况和费用。附件四:施工进度计划详细要求:计划应详细列明施工各阶段的时间安排,包括但不限于工程开工、竣工、验收等时间节点。附件五:质量检验标准详细要求:标准应详细规定工程质量的要求,包括但不限于材料质量、施工质量、验收标准等。附件六:安全生产规定详细要求:规定应详细列出工程安全生产的要求,包括但不限于安全措施、安全培训、事故处理等。附件七:保密协议详细要求:协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等,以保护双方的商业秘密和技术秘密。附件八:第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等,以明确第三方的介入范围和责任。附件九:支付清单详细要求:清单应详细列明支付款项的金额、支付时间、支付条件等信息,以便于双方核对支付情况和履行合同义务。附件十:争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决方式、争议解决地点、违约责任等,以约定双方在发生争议时的解决途径。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.合同双方未按照约定履行合同义务,包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误、支付款项延迟等。2.合同一方未按照约定提供材料、设备或技术支持,导致工程无法正常进行。3.合同一方未按照约定保护对方的商业秘密和技术秘密,导致对方利益受损。4.第三方未按照介入协议的约定履行相关职责,导致合同无法正常履行。责任认定:1.合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,如未能履行,应承担相应的违约责任。2.合同一方未按照约定提供材料、设备或技术支持,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。3.合同一方未按照约定保护对方的商业秘密和技术秘密,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。4.第三方未按照介入协议的约定履行相关职责,应承担违约责任,包括但不限于赔偿合同双方因此遭受的损失。示例说明:1.若合同一方未按照约定完成工程质量,导致工程验收不合格,应承担重新施工或赔偿对方因此遭受的损失的责任。2.若合同一方未按照约定提供材料,导致工程进度延误,应承担工期延误的违约责任。3.若合同一方未按照约定保护对方的商业秘密和技术秘密,导致对方利益受损,应承担赔偿对方因此遭受的损失的责任。4.若第三方未按照介入协议的约定履行相关职责,导致合同无法正常履行,应承担违约责任,包括但不限于赔偿合同双方因此遭受的损失。全文完。2024年度电力设施安装工程合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和日期第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量及工程进度第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程质量及标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准4.3质量保证措施第五条工程进度及工期5.1工程计划工期5.2工程进度要求5.3工期延误及违约责任第六条合同的履行和变更6.1合同履行方式6.2合同变更程序6.3变更内容的确定第七条技术支持和培训7.1技术支持范围7.2培训内容和要求7.3培训时间和地点第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3法律适用及诉讼管辖第九条合同的解除和终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除和终止后的权利义务处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的通知和证明11.3不可抗力对合同的影响第十二条合同的转让和分包12.1合同转让条件12.2分包商资质要求12.3分包商的违约责任第十三条税务和保险13.1税务处理13.2保险责任13.3保险办理程序第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改和废除第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方:电力设施安装有限公司乙方:电力工程设计研究院1.2合同签订地点和日期本合同于2024年1月15日,在中国北京市签订。第二条工程范围及内容2.1工程概述本合同涉及的工程为地区10KV电力线路的安装工程,包括杆塔建设、电缆铺设、变电站设备安装等。2.2工程地点工程位于地区的规划电力设施安装区域。2.3工程量及工程进度工程总量为公里10KV电力线路的安装,工程计划自2024年3月1日开始,2024年9月30日竣工。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为一亿零五百万人民币(¥105,000,000.00)。3.2支付方式支付方式为分阶段支付,具体支付比例和时间见附件一。3.3支付时间表详见附件一中的支付时间表。第四条工程质量及标准4.1工程质量要求本工程质量要求符合《电力工程质量验收标准》GB502682008及相关行业标准。4.2质量检验标准检验标准和方法见附件二中的《工程质量检验标准》。4.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系,对工程质量进行全过程控制,并按合同约定提供相关质量保证措施。第五条工程进度及工期5.1工程计划工期本工程计划自2024年3月1日开始,2024年9月30日竣工。5.2工程进度要求乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。5.3工期延误及违约责任如乙方原因导致工程延期,应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条合同的履行和变更6.1合同履行方式乙方应按照合同约定和设计图纸要求,完成工程的建设。6.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。6.3变更内容的确定变更内容应明确变更的项目、范围、工程量及费用等,并纳入书面变更协议。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任乙方如违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于工程延期、工程质量不合格等。8.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3法律适用及诉讼管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律,合同签订地为北京市。第九条合同的解除和终止9.1合同解除条件双方同意提前解除合同的,可签订书面解除协议,终止合同的履行。9.2合同终止条件合同履行完毕,双方验收合格,办理了终止手续的,合同终止。9.3解除和终止后的权利义务处理合同解除或终止后,乙方应按照合同约定完成工程扫尾工作,并办理相关验收手续。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止之日起两年。10.3保密违约责任违反保密义务的一方,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的通知和证明一方因不可抗力不能履行合同的,应立即通知对方,并提供相关证明文件。11.3不可抗力对合同的影响不可抗力事件导致合同不能履行或部分不能履行的,双方互不承担违约责任。第十二条合同的转让和分包12.1合同转让条件未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2分包商资质要求乙方不得将合同主体工程分包给不具备相应资质的单位或个人。12.3分包商的违约责任分包商的行为视为乙方的行为,乙方应对分包商的违约行为承担责任。第十三条税务和保险13.1税务处理双方应遵守国家税收法律法规,依法纳税。13.2保险责任乙方应按照合同约定办理工程保险,并承担保险费用。13.3保险办理程序保险办理应按照双方约定的程序进行,保险单证应提交甲方备案。第十四条其他条款14.1合同附件合同附件包括设计图纸、技术说明书、工程量清单等。14.2补充协议双方在合同履行过程中,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改和废除合同的修改和废除应经双方协商一致,并以书面形式进行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方是指非合同双方的自然人、法人或其他组织,在合同履行过程中介入到合同双方之间,对合同的履行产生影响的行为主体。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、评估机构、监管机构、施工分包方等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序当合同履行过程中出现第三方介入情况时,合同双方应立即进行协商,并按照合同约定确定第三方的角色和责任。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:合同履行需要第三方的专业服务、合同履行需要第三方的监督和评估、合同履行涉及到法律法规的要求等。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求,对合同的履行承担相应的责任。3.2第三方责任限额合同双方应明确第三方的责任限额,包括但不限于第三方责任范围、第三方责任承担的期限等。第四条第三方与合同双方的权利义务划分4.1第三方与甲方权利义务划分第三方应向甲方履行合同约定的义务,并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方权利义务划分第三方应向乙方提供合同约定的服务,并接受乙方的合理要求。第五条第三方介入对合同履行影响的规定5.1第三方介入导致合同变更当第三方介入导致合同变更时,合同双方应按照本合同的变更程序进行协商,并签订书面变更协议。5.2第三方介入导致合同延期当第三方介入导致合同延期时,合同双方应按照本合同的工期延误及违约责任条款进行处理。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入产生的争议当第三方介入产生争议时,合同双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的争议处理方式第三方介入的争议处理方式应按照本合同的争议解决方式进行。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方保密义务第三方应承担与合同双方相同的保密义务,并按照本合同的保密条款进行履行。7.2第三方保密违约责任第三方违反保密义务的,应承担违约责任,并赔偿因此给合同双方造成的损失。第八条第三方介入的税务和保险责任8.1第三方税务责任第三方应按照法律法规的要求,依法纳税,并承担相应的税务责任。8.2第三方保险责任第三方应按照合同约定办理相关保险,并承担保险费用。第九条第三方介入的其他条款9.1附件第三方介入相关的附件包括但不限于第三方提供的专业服务协议、第三方与合同双方的委托协议等。9.2补充协议双方因第三方介入需要签订的补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3合同修改和废除合同的修改和废除应经双方协商一致,并以书面形式进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设计图纸详细描述了电力设施安装工程的布局、设备配置、线路走向等内容,是工程实施的基础文件。附件二:技术说明书详细阐述了工程所采用的技术标准、规范和要求,以及对设备和材料的技术指标要求。附件三:工程量清单列出了工程所需的材料、设备及服务的详细数量和规格,用于确定合同总价。附件四:支付时间表明确了合同支付的具体时间和比例,以及支付的条件和方式。附件五:工程质量检验标准详细说明了工程质量检验的方法、程序和合格标准。附件六:保密协议明确了双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密义务和保密期限。附件七:第三方服务协议明确了第三方在合同履行过程中提供的服务内容、服务标准和服务期限。附件八:保险单证第三方应提供的保险单证,以证明其已按照合同约定办理了相关保险。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照合同约定支付价款,或乙方未按照合同约定履行施工义务。示例:甲方延迟支付工程进度款,导致工程延期。2.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件或施工所需的资料,导致乙方无法正常施工。示例:甲方未能按时提供施工场地,导致工程延期。3.乙方未按照设计图纸、技术说明书等要求施工,导致工程质量不合格。示例:乙方使用低于合同约定的材料标准,导致工程质量问题。4.乙方未按照合同约定的工期完成工程,导致工期延误。示例:乙方因管理不善,导致工程进度滞后。5.乙方未按照本合同的保密义务,泄露对方的商业秘密或技术秘密。示例:乙方未经允许,向第三方透露合同内容。6.第三方未按照合同约定提供服务,或未按照合同约定的标准和要求履行义务。示例:第三方提供的技术服务不符合合同要求,导致工程质量问题。违约责任认定标准:1.违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。示例:甲方延迟支付,乙方因此产生的误工费由甲方承担。2.违约方应承担因违约所产生的间接经济损失。示例:乙方延期交付,甲方因此产生的订单损失由乙方承担。3.违约方应支付违约金,违约金的标准在本合同中有明确规定。示例:乙方未按期完工,应支付违约金。4.严重违约行为可能导致合同解除,并追究违约方的法律责任。示例:乙方泄露甲方商业秘密,甲方有权解除合同,并追究乙方法律责任。全文完。2024年度电力设施安装工程合同4本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题的处理第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故的处理第七条技术支持与服务7.1技术文件7.2技术培训7.3技术咨询与支持第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决第十一条合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效条件第十二条其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三条合同的附件13.1工程设计文件13.2施工方案13.3相关许可证件第十四条合同的签订与备案14.1合同签订日期14.2合同备案日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称:X电力公司1.1.2单位地址:X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2承包方1.2.1单位名称:X电力设施安装有限公司1.2.2单位地址:X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:X年度电力设施安装工程2.1.2工程地点:X市X区X路X号2.1.3工程规模:X2.1.4工程性质:新建2.2工程量清单2.2.1发电设备安装2.2.2输电线路安装2.2.3变电站设备安装2.2.4其他工程(如有)第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币X万元整(大写:X万元整)3.1.2币种:人民币3.1.3结算方式:按工程进度分阶段支付3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件:合同执行过程中,如遇原材料价格变动、政策调整等因素,导致工程成本发生较大变化,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式3.3.1预付款:合同签订后,发包方支付合同总价款的10%作为预付款。3.3.2进度款:工程进度达到合同约定的节点后,发包方按实际完成工程量支付进度款。3.3.3竣工款:工程竣工验收合格后,发包方支付合同总价款的80%。3.3.4质量保证金:工程竣工验收合格后,发包方支付合同总价款的10%作为质量保证金,待质保期满后无质量问题全额退还。第四条工程进度4.1工程开工日期:X年月日4.2工程竣工日期:X年月日4.3工程进度报告4.3.1承包方应按月向发包方提交工程进度报告,报告内容包括工程完成情况、工程量、工程投资等。第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家电力行业标准和规范要求。5.1.2设备安装应牢固可靠,运行性能应满足设计要求。5.2质量监督5.2.1发包方应加强对工程质量的监督,确保工程质量达到约定标准。5.2.2承包方应接受发包方的质量监督,对质量问题及时进行整改。5.3质量问题的处理5.3.1发现质量问题,双方应立即协商处理。5.3.2质量问题处理过程中,如需额外费用,按双方协商确定的方式承担。第六条安全生产6.1安全生产要求6.1.1承包方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工。6.1.2承包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全。6.2安全事故的处理6.2.1如发生安全事故,承包方应立即启动应急预案,采取有效措施控制事故扩大,并及时报告发包方。6.2.2安全事故的处理费用由责任方承担,双方另有约定的除外。第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.1.1合同执行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的,双方可协商签订变更协议。8.1.2变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等事项。8.2解除条件8.2.1合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致工程无法继续进行的,双方可协商解除合同。8.2.2解除合同后,双方应按照约定办理合同终止手续,并互相退还已收款项。第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.1.1发包方未按约定时间支付预付款、进度款、竣工款的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×日利率×违约天数。9.1.2发包方未按约定提供施工条件的,应承担因此导致工程延期的一切后果。9.2承包方的违约责任9.2.1承包方未按约定时间完成工程的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×日利率×违约天数。9.2.2承包方未按约定质量标准完成工程的,应承担返工、维修等费用。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在合同履行过程中发生争议的,应通过友好协商解决。10.1.2协商不一致的,双方可约定在其他方式解决争议。10.2调解解决10.2.1如双方同意调解,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.2.2调解不成的,双方可继续选择其他争议解决方式。10.3诉讼解决10.3.1如双方未能通过协商、调解解决争议的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3.2诉讼过程中,双方应遵守法院的审判规定,履行相关法律程序。第十一条合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.1.2合同生效后,双方应按照约定履行合同义务。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格,发包方支付完毕合同总价款后,合同终止。11.2.2合同提前解除的,按照合同约定办理终止手续。11.3合同失效条件11.3.1合同解除后,双方未履行完毕的合同义务视为失效。11.3.2合同失效后,双方不得就合同失效部分主张权利。第十二条其他条款12.1保密条款12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等,应予以保密。12.1.2泄露保密信息的,泄露方应承担相应的法律责任。12.2知识产权保护12.2.1双方在合同履行过程中产生的知识产权,归知识产权权利人所有。12.2.2未经权利人许可,任何一方不得使用对方的知识产权。12.3不可抗力12.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.3.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方,并提供相关证明材料。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中所称第三方,是指除甲乙方以外的其他组织或个人,包括但不限于中介方、监理方、审计方、金融机构等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,甲乙方因客观需要,邀请第三方参与合同的某些环节,以保障合同的顺利实施。2.第三方介入的条件和方式2.1甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的原因、内容、方式等相关事项。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准,不得违反合同双方的合法权益。2.3甲乙方应与第三方签订相应的补充协议,明确第三方的权责和义务。3.第三方的主要责任3.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业服务或协助,确保合同的顺利履行。3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,不得损害甲乙方的合法权益。3.3第三方应对其提供的服务或协助承担相应的法律责任。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响甲乙方之间的合同关系。4.2甲乙方与第三方之间的权利义务,不得对抗甲乙方之间的合同义务。4.3第三方对甲乙方承担的责任,不免除甲乙方对对方的责任。5.第三方介入的变更和解除5.1甲乙方如需变更或解除第三方介入事项,应提前书面通知对方,并说明变更或解除的原因、内容、方式等相关事项。5.2变更或解除第三方介入事项,应遵循双方协商一致的原则。6.第三方责任限额6.1甲乙方与第三方签订的补充协议中,应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。6.2第三方责任限额的设定,应符合国家相关法律法规和行业标准,保障甲乙方的合法权益。6.3若第三方未能履行其义务,导致甲乙方损失的,第三方应按照约定承担责任限额。7.第三方介入的违约责任7.1第三方如未能按照约定履行其义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2甲乙方如未能按照约定履行其义务,导致第三方未能履行其义务的,甲乙方应承担相应的违约责任。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入事项如发生争议,甲乙方应通过友好协商解决。8.2协商不一致的,甲乙方可选择调解或诉讼等方式解决争议。9.第三方介入的生效、终止与失效9.1第三方介入事项的补充协议自甲乙方签字(或盖章)之日起生效。9.2第三方介入事项的补充协议在履行完毕或双方协商解除后失效。10.其他条款10.1保密条款10.1.1第三方应遵守甲乙方之间的保密条款,确保合同双方的商业秘密、技术秘密等得到保护。10.1.2泄露保密信息的,第三方应承担相应的法律责任。10.2知识产权保护10.2.1第三方应尊重甲乙方之间的知识产权,不得使用甲乙方知识产权withoutpriorpermission.10.2.2违反知识产权保护的,第三方应承担相应的法律责任。10.3不可抗力10.3.1第三方如遭受不可抗力,应立即通知甲乙方,并提供相关证明材料。10.3.2遭受不可抗力的一方应根据不可抗力的影响,承担相应的合同责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3设计变更通知附件2:施工方案2.1施工组织设计2.2施工进度计划2.3施工安全措施附件3:相关许可证件3.1建设工程规划许可证3.2建设工程施工许可证3.3安全生产许可证附件4:合同总价款支付明细表4.1预付款支付明细4.2进度款支付明细4.3竣工款支付明细附件5:工程量清单5.1发电设备安装工程量清单5.2输电线路安装工程量清单5.3变电站设备安装工程量清单附件6:质量保修书6.1质量保修范围6.2质量保修期限6.3质量保修责任附件7:安全生产管理协议7.1安全生产目标7.2安全生产措施7.3安全生产责任附件8:技术咨询与服务协议8.1咨询内容8.2服务方式8.3咨询费用说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.发包方未按约定时间支付预付款、进度款、竣工款。2.发包方未按约定提供施工条件。3.承包方未按约定时间完成工程。4.承包方未按约定质量标准完成工程。5.第三方未按约定履行其义务。责任认定标准:1.违约金计算方式:违约金额×日利率×违约天数。2.违约行为导致工程延期的情况下,延期费用按合同总价款的日千分之五计算。3.违约行为导致工程质量问题,由违约方承担返工、维修等费用。4.违约行为导致安全事故的,违约方应承担相应的安全事故赔偿责任。示例说明:1.如果发包方延迟支付预付款,按照合同约定,应支付违约金。违约金计算方式为:预付款金额×日利率×延迟支付的天数。2.如果承包方未能在约定的时间内完成工程,属于违约行为。根据合同约定,承包方应支付延期费用。延期费用计算方式为:合同总价款×日千分之五×延期天数。3.如果第三方未能按照约定履行其义务,导致工程质量问题,第三方应承担返工、维修等费用。具体费用根据合同约定和实际情况确定。全文完。2024年度电力设施安装工程合同5本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议类型11.2解决方式11.3诉讼地点及法院第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除的程序第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任承担第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议类型11.2解决方式11.3诉讼地点及法院第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除的程序第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任承担第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4合同附件第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1发包方提供的技术资料、设计文件、商标、专利等知识产权,归发包方所有。8.1.2承包方在合同约定的范围内,对发包方提供的技术资料和设计文件进行加工、改造、创新产生的知识产权,归承包方所有。8.1.3双方共同开发的知识产权,按照双方的约定归属。8.2侵权责任8.2.1承包方在履行合同过程中,若侵犯第三方的知识产权,由承包方承担相应的法律责任。8.2.2发包方提供给承包方的技术资料、设计文件等,若存在侵权行为,由发包方承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1合同双方在履行合同过程中获取的对方的技术秘密、商业秘密、经营秘密等非公开信息,均应予以保密。9.1.2保密信息包括书面文件、口头信息、电子文档、样品、模型等。9.2保密期限9.2.1双方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕后五年止。9.2.2若保密信息涉及专利申请,保密期限至专利公开之日止。9.3违约责任9.3.1任何一方违反保密义务,导致对方损失的,应承担违约责任,赔偿对方经济损失。9.3.2违约方应承担的赔偿金额不超过违约方在合同履行过程中获得的保密信息所涉及的经济价值。第十条违约责任10.1承包方违约10.1.1承包方未按合同约定完成工程,应承担延期违约金,延期违约金按每日合同总价款的千分之一计算。10.1.2承包方工程质量不符合约定,应按照合同约定或国家相关标准进行整改,并承担整改费用。10.1.3承包方在合同履行过程中,若发生安全事故,应立即报告发包方,并按照合同约定承担相应责任。10.2发包方违约10.2.1发包方未按合同约定支付价款,应承担迟延付款违约金,迟延付款违约金按每日迟延支付金额的千分之一计算。10.2.2发包方提供的技术资料、设计文件等存在侵权行为,应承担侵权责任。10.2.3发包方未履行合同约定的其他义务,应承担相应违约责任。10.3违约赔偿10.3.1双方因违约行为造成对方损失的,应承担违约赔偿责任。10.3.2赔偿金额根据违约行为造成的实际损失计算,赔偿金额最高不超过合同总价款的30%。第十一条争议解决11.1争议类型11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,包括但不限于合同条款解释、工程质量、工程进度、价款支付等。11.1.2双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2解决方式11.2.1双方同意选择仲裁方式解决争议,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。11.2.2双方选择向人民法院提起诉讼的,应按照合同约定的管辖法院进行诉讼。11.3诉讼地点及法院11.3.1双方同意选择中华人民共和国省市人民法院作为诉讼管辖法院。11.3.2双方在合同中未约定诉讼管辖法院的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定确定诉讼管辖法院。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.1.1双方同意变更合同的,应签订书面变更协议,作为合同的组成部分。12.1.2合同变更需经双方协商一致,并书面确认。12.2解除条件12.2.1双方同意解除合同的,应签订书
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 基于深度学习的乒乓球比赛多角度视频分析系统设计课题报告教学研究课题报告
- 人工智能教育平台下的语文作文教育资源筛选与共享策略教学研究课题报告
- 2025年电工(高级)资格证考试练习题包含答案详解【预热题】
- 计算机基础考试题库多选题及答案
- 电工(高级)资格证考试考前冲刺模拟题库必考附答案详解
- 2026年天府新区航空旅游职业学院高职单招职业适应性考试备考题库及答案详解
- 2026年重庆建筑工程职业学院高职单招职业适应性测试模拟试题及答案详解
- 护理核心制度测试题及答案
- 2025四川绵阳市绵投置地有限公司招聘成本管理岗(土建)测试笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025四川经准检验检测集团股份有限公司招聘54人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年大学森林资源保护(森林防火技术)试题及答案
- 2025年大学公共管理(公共管理学)试题及答案
- 证件租借协议书
- 雨课堂学堂在线学堂云《药物信息学(山东大学 )》单元测试考核答案
- 2026版九上英语人教专题02 完形填空(期末真题必练)(解析版)
- 长春财经学院《大学英语》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2026届新高考历史冲刺备考复习第一次世界大战与战后国际秩序
- 消防设施操作员基础知识
- T-CAQ 10201-2024《质量管理小组活动准则》解读与实践指南
- 棉花生理学课件
- 安全培训班组级培训课件
评论
0/150
提交评论