南皮县闽阳新能源4.5MW分布式光伏项目设计合同VIP

PAGE4-合同编号:建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称:南皮县闽阳新能源4.5MW分布式光伏项目工程地点：沧州南皮合同编号：设计证书等级：电力行业（新能源发电）乙级发包人：XXXX（厦门）新能源工程有限公司设计人：河北能源工程设计有限公司签订日期：2017年11月10日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：XXXX（厦门）新能源工程有限公司设计人：河北能源工程设计有限公司发包人委托设计人承担南皮县闽阳新能源4.5MW分布式光伏项目工程设计的施工图（含初步设计及竣工图）部分设计、校核、审核、出版事宜，工程地点为河北省沧州市南皮县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2发包人提交的基础资料。2.3设计人采用的主要技术标准是：《光伏发电站设计规范》GB50797-2012《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《35~110kV变电站设计规范》GB50059-2011《变电站布置设计技术规程》DLT5056-2007《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011《低压配电设计规范》GB50054-2011《3-110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2008《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《建筑抗震设计规范》GB50011-2010等合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书本合同项目的名称、投资规模、设计阶段及设计内容（根据行业特点填写）名称：南皮县闽阳新能源4.5MW分布式光伏项目规模：4.5MW阶段：包含初步设计、施工图设计、竣工图设计设计内容概述：设计范围为屋面支架和组件排布，屋面上和屋面下的线缆走向，桥架走向及安装，线缆穿管设计，防火封堵设计，接地走向及安装，检修通道、爬梯、清洗管网设计。汇流箱、逆变器、箱变安装和基础设计，箱变进出线的路径设计等。1、总图部分1）总平面布置设计。2、土建部分1）各光伏设施及汇流箱，逆变器，箱变的基础及围栏设计，混凝土屋面的支架基础应提供计算书。2）场区内电缆沟设计。3、电气部分1）太阳能支架排布、组件排布、汇流箱、逆变器布置。2）光伏直流/交流回路系统设计（每一个组串单独编号）。3）光伏方阵至10kV箱变，箱变与箱变之间，箱变到开关站各环节的电缆选型设计。4）光伏方阵至10kV箱变，箱变与箱变之间，箱变到开关站电缆敷设方式的设计以及对应的防火封堵设计。5）屋面光伏设施及汇流箱，逆变器，箱变的防雷接地设计。4、附属设施部分1）检修通道、清洗管网、爬梯设计。2）视频监控系统设计。3）检修井设计。4）其他相关附属设施。5、其他要求（1）设计工作必须按照国家及行业现行的标准、规范，技术条例执行，严格掌握标准，控制工程质量和工程造价，确保通过图审。设计质量要求在保证电站安全可靠运行的前提下，突出体现经济性、合理性和先进性。要配合发包人优化设计，以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路、降低消耗和运行管理成本。（2）对组件和逆变器的配比，应根据每个屋面角度朝向合理布置，并能给出设计依据。（3）设计中应控制线缆损耗，组串式逆变器项目直流侧线损不超过1%，交流侧线损不超过3%，直流和交流总损耗不超过4%。（4）设计中应统筹考虑线缆走向，桥架走向，穿管走向及接地材料走向，进行统一设计。（5）设计中应考虑施工及后期运维所需的检修便道。（6）发包人提供屋面的初步勘查资料及屋顶平面图给设计人，设计人应对现场情况再次进行测量核实，确保所设计的组件布置在当地真实太阳时早上9点到下午15点区间不会被周边的障碍物遮挡。（7）施工图中应包含电缆清册和材料表，并且在各卷册最后编制本卷册所用材料的汇总表。（8）根据发包人办理各种批复手续的要求，设计人应根据工程节点的要求，派遣专业工程师参加相关会议，包括但不限于初设评审、图纸会审、质量监督检查、工程验收等会议。项目施工前设计交底与图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。提前准备好交底书面资料及资料目录。（9）根据发包人提供的《屋顶光伏电站施工图纸目录》完成设计工作。（10）根据发包人办理各种报批手续的需要，设计人在出具正式施工图前，应配合发包人的要求提供报批用的图纸（Autocad电子版和纸质版），时间上满足发包人办理手续的要求，且该费用已经包含在合同总价中。发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。本项目的屋面荷载计算报告书；电网接入系统批复意见；箱变，集中式逆变器（如有）定位图；发包人向设计人提交的其他有关资料、文件及时间由设计人与发包人具体协商，另行确定。序号项目名称份数内容要求提交时间1南皮县闽阳新能源4.5MW分布式光伏项目8达到相关国家、地方主管部门的深度格式和规范标准资料齐全、条件具备后,根据附件的图纸目录上时间要求完成施工图设计设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间及地点6.1一次设备技术规范书（Word版）及附图（CAD版），在委托设计后3天内提供。6.2各阶段发包人提供完整设计材料后，施工图交付时间在图纸目录内约定，竣工图交付时间另行确定。初步设计、施工图、竣工图除提供打印的蓝图外，还应提供AutoCAD电子版。6.3如有混凝土屋面，在支架厂家图纸确定后3天内提供支架基础图及计算书。6.4竣工图必须加盖专用的竣工图章。费用7.1收费依据和计算方法：参照国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本。7.2双方商定，本合同的合同金额为含税价,设计费为人民币玖万元整（￥90，000元整）。第八条支付方式8.1本合同生效后七天内，发包人支付设计费的30%，计人民币贰万柒仟元整（￥27，000元整）；8.2设计人提交完施工图设计文件，发包人支付设计费30%，计人民币贰万柒仟元整（￥27，000元整）；8.3电站并网验收后，发包人支付设计费30%，计人民币贰万柒仟元整（￥27，000元整）；8.4设计人提交完竣工图设计文件，发包人支付10%，计人民币玖仟元整（￥9，000元整）。每个阶段，设计人在发包人支付设计费前，应向发包人开具提供同等比例的6%增值税专用发票。8.5双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付设计费。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付合理的赶工费。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。本项目设计人对发包人提供的设计成果提交形式为CAD电子版工程图纸、各8份纸质版施工和竣工蓝图、以及设计中所涉及到的电气产品技术协议确认、现场技术交底等。9.2.2设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。有下列情况每张（自然张）图纸扣罚设计款人民币10～30元。造成较大影响或损失的加倍扣罚。

（1）在设计中不按图纸内容使用过大的图幅尺寸使疏密度不符合要求的设计；

（2）在一张图上有多于6个以上的一般性错误；

（3）在一张图上有多于8个以上的图面错误；

（4）在一张图上有不足6个一般性错误或8个图面错误，但两种错误之和超过8个。（5）在一张图上有多于10个以上的图面错误及一般性错误的设计；9.2.3由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的设计款。9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关主管部门（电网公司及其他政府部门）的设计审查，并根据审查结论负责对设计文件进行修改，直至达到主管部门的要求。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(一)种方式解决：（一）提交福建省厦门市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1设计人为本合同项目的服务至竣工图审查结束为止。12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.7双方认可的来往传真、电报(邮件)、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。(盖章)(盖章)法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）项目经理：（签字）项目经理：（签字）地址：签订日期：年月日签订日期：年月日附件一：图纸目录卷册号分册目录卷册名称设计图纸要求要求完成时间总图Z01电站总平面布置图含组件装机一览表（建筑物面积、建筑名称、各屋面组件数量、装机容量），箱变定位，开关站定位，组件屋顶布置，主要建筑设备坐标委托设计后20天内提供结构JG1光伏支架施工图JG1.0分册图纸目录支架厂家图纸确定后3天内提供JG1.1分册说明支架施工总说明支架厂家图纸确定后3天内提供JG1.2XX屋面组件布置图图例，施工说明，全部组件布置委托设计后3天内提供JG1.3XX屋面支架布置图图例，施工说明，全部支架定位、固定点标注组件布置图纸确定后2天内提供JG1.4组件支架安装图安装材料表，扭矩数值，压块安装图，穿透片安装图支架厂家图纸确定后3天内提供JG1.5汇流箱安装图安装材料表，正视、俯视、侧视图设备厂家图纸确定后3天内提供JG1.6逆变器安装图安装材料表，正视、俯视、侧视图设备厂家图纸确定后3天内提供JG1.7桥架安装图安装材料表，剖面、俯视、侧视图支架厂家图纸确定后3天内提供JG1.8检修通道安装图安装材料表，剖面、俯视、侧视图组件布置图纸确定后3天内提供JG1.9爬梯安装图安装材料表，剖面、俯视、侧视图委托设计后3天内提供JG1.10混凝土屋面支架基础图及计算书安装材料表，剖面、俯视、侧视图，计算书支架厂家图纸确定后3天内提供JG1.11围栏安装材料表，剖面、俯视、侧视图设备厂家图纸确定后3天内提供JG2设备基础图JG2.0分册图纸目录设备厂家图纸确定后3天内提供JG2.1分册说明基础施工总说明设备厂家图纸确定后3天内提供JG2.2箱变基础施工图施工说明，基础开挖图，标高模板图，配筋图，大样图，完整剖面图，接地图，电缆支架图设备厂家图纸确定后3天内提供电气DQ1电气一次总的部分DQ1.0分册图纸目录委托设计后5天内提供DQ1.1电气总说明电气施工说明，主要设备材料清册、汇总表委托设计后5天内提供DQ1.2一次主接线图上级接入点，箱变容量、电气连接，设备、电缆电气主参数委托设计后5天内提供DQ1.3光伏阵列系统图每个组串、汇流箱、逆变器、箱变编号及电气连接，设备主参数组串接线图确定后5天内提供DQ2设备系统接线图DQ2.0分册图纸目录设备厂家图纸确定后3天内提供DQ2.1分册说明分册施工说明，设备材料汇总表设备厂家图纸确定后3天内提供DQ2.2汇流箱系统接线图设备厂家图纸确定后3天内提供DQ2.3逆变器系统接线图设备厂家图纸确定后3天内提供DQ3直流组串接线图DQ3.0分册图纸目录组件布置图确定后3天内提供DQ3.1分册说明组串施工说明，设备材料汇总表，图例、设备编号说明组件布置图确定后3天内提供DQ3.2XX屋顶组串汇线图组串、逆变器编号，汇线路径，电缆型号，设备材料表，图例，逆变器回路统计表组件布置图确定后3天内提供DQ4交流电缆敷设DQ4.0分册图纸目录组件布置图确定后3天内提供DQ4.1分册说明交流电缆施工说明，设备材料汇总表，图例、设备编号说明组件布置图确定后3天内提供DQ4.2XX屋顶交流电缆敷设图逆变器、汇流箱编号，桥架布置，电缆型号，设备材料表，图例，汇流箱回路统计表组件布置图确定后3天内提供DQ5通讯电缆敷设DQ5.0分册图纸目录直、交流电缆敷设图确定后2天内提供DQ5.1分册说明施工说明，设备材料汇总表，图例、设备编号说