上海建设工程施工合同2024年度补充条款2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME上海建设工程施工合同2024年度补充条款本合同目录一览1.合同主体及工程概况1.1发包人1.2承包人1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模1.6工程内容2.合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术标准和要求2.7图纸2.8已标价工程量清单2.9其他合同文件3.合同的生效、履行和变更3.1合同的生效条件3.2合同的履行期限3.3合同的履行地点和方式3.4合同的变更程序4.工程质量管理和控制4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收5.工程进度和工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3提前竣工奖励6.工程造价和支付6.1合同价款6.2预付款6.3进度付款6.4竣工结算6.5价款调整6.6支付方式7.合同争议的解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任8.3违约赔偿金额的计算9.保险9.1保险责任9.2保险费用9.3保险理赔程序10.合同的解除和终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.2分包工程的约定13.法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的签订地点和日期14.2合同的有效期14.3合同的副本份数14.4附件：合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概况1.1发包人1.2承包人1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）安装工程；（4）市政工程；（5）其他相关配套工程。1.6工程内容承包人应按照本合同约定的工程内容，完成本项目的施工、设备供应及安装调试等工作。第二条合同文件的组成2.1合同协议书本合同协议书是本合同的核心文件，具有法律效力。2.2中标通知书中标通知书是发包人通知承包人中标的文件，作为本合同的组成部分。2.3投标书及其附件投标书及其附件是承包人参与本项目投标的文件，作为本合同的组成部分。2.4专用合同条款专用合同条款是本合同双方根据实际情况约定的具有针对性的条款。2.5通用合同条款通用合同条款是本合同双方根据实际情况约定的具有普遍性的条款。2.6技术标准和要求技术标准和要求是本合同双方约定的关于本项目施工的技术标准和要求。2.7图纸图纸是本合同双方约定的关于本项目施工的图纸及相关资料。2.8已标价工程量清单已标价工程量清单是本合同双方约定的关于本项目施工的工程量清单。2.9其他合同文件其他合同文件是本合同双方约定的其他具有法律效力的文件。第三条合同的生效、履行和变更3.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同的履行期限承包人应按照本合同约定的工期完成本项目的施工。3.3合同的履行地点和方式本合同的履行地点为工程地点。3.4合同的变更程序本合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。第四条工程质量管理和控制4.1质量标准本项目的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求。4.2质量控制措施承包人应制定并实施质量控制措施，确保本项目质量符合约定标准。4.3质量验收本项目质量验收应按照本合同约定的验收标准进行。第五条工程进度和工期5.1施工进度计划承包人应制定施工进度计划，并报发包人审批。5.2工期延误因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应责任。5.3提前竣工奖励提前完成本项目施工的，承包人可获得提前竣工奖励。第六条工程造价和支付6.1合同价款本合同价款为承包人完成本项目所涉及的工程、设备供应及安装调试等工作的报酬。6.2预付款发包人应在合同签订后支付预付款。6.3进度付款承包人完成本项目相应工程后，发包人按进度付款。6.4竣工结算本项目竣工后，双方进行竣工结算。6.5价款调整本合同价款调整应按照约定的调整方式进行。6.6支付方式本合同价款支付方式为银行转账。第八条合同争议的解决8.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决机构如选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。如选择仲裁，合同签订地的仲裁机构为双方约定的仲裁机构。8.3争议解决费用双方应承担因争议解决产生的费用，具体费用根据争议解决方式及结果确定。第九条保险9.1保险责任承包人应购买建筑工程一切险、安装工程一切险等必要的保险，并将其保险单副本提交给发包人备案。9.2保险费用保险费用由承包人承担。9.3保险理赔程序发生保险事故的，承包人应按照保险条款约定的程序向保险公司提出理赔申请。第十条合同的解除和终止10.1合同解除的条件一方违约导致合同无法履行，对方可以解除合同。10.2合同终止的条件本合同约定的工程完工并经验收合格后，合同即终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密期限为本合同终止后五年。11.3泄密责任违反保密义务的一方应承担泄密责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条合同的转让和分包12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2分包工程的约定承包人可以将本项目的部分工程分包给具有相应资质的第三方，但必须遵守相关法律法规及本合同的约定。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定予以解释或调整，但不影响本合同其他条款的有效性。第十四条其他条款14.1合同的签订地点和日期本合同签订地点为X，签订日期为年月日。14.2合同的有效期本合同自签订之日起至工程验收合格且款项结清之日止有效。14.3合同的副本份数双方各执一份本合同正本，具有同等法律效力。14.4附件：合同附件清单（1）工程图纸及技术资料；（2）工程量清单；（3）投标文件；（4）其他双方约定的附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到的其他各方，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、分包商等。1.2第三方范围（1）为本项目提供监理服务的监理机构；（2）为本项目提供设计的的设计单位；（3）向本项目提供材料和设备的供应商；（4）参与本项目施工的分包商；（5）其他与本项目有关联的各方。第二条第三方介入的责任2.1第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规的规定，承担各自在项目中的责任。2.2第三方权利第三方在本项目中的权利，应按照合同约定及法律法规的规定予以保障。2.3第三方义务第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）按照合同约定提供合格的材料、设备或服务；（2）遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；（3）协助甲乙方完成项目的各项验收工作。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方应按照合同约定及法律法规的规定，对第三方进行管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例进行确定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整，应经甲乙方协商一致，并签订书面调整协议。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方未履行合同义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方未履行合同义务，导致项目进度延误的，甲乙方有权要求第三方支付相应的违约金。5.3第三方未履行合同义务，导致项目质量不符合约定的，甲乙方有权要求第三方承担修复费用或赔偿损失。第六条第三方介入的合同补充条款6.1甲乙方与第三方签订合同时，应在本合同附件中明确补充第三方合同的相关条款。（1）第三方的权利和义务；（2）第三方的责任限额；（3）第三方未履行合同义务的违约责任。第七条第三方介入的争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。7.2争议解决机构如选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。如选择仲裁，合同签订地的仲裁机构为双方约定的仲裁机构。第八条第三方介入的费用和支付8.1第三方介入的费用，包括但不限于第三方合同的签订费用、管理费用、协调费用等。8.2第三方介入的费用支付方式，应按照甲乙方与第三方签订的合同约定进行。第九条甲乙方的义务和责任9.1甲乙方的义务甲乙方应按照本合同及第三方合同的约定，履行各自的义务。9.2甲乙方的责任甲乙方应对第三方介入过程中出现的问题，承担相应的责任。第十条合同的变更和解除10.1合同变更本合同及第三方合同的变更，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除本合同及第三方合同的解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条附件：第三方合同清单（1）第三方合同及其附件；（2）第三方合同的履行情况；（3）第三方合同的变更和解除协议。第十二条合同的签订地点和日期本合同签订地点为X，签订日期为年月日。第十三条合同的有效期本合同自签订之日起至第三方合同履行完毕之日止有效。第十四条合同的副本份数双方各执一份本合同正本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸及技术资料附件2：工程量清单附件3：投标文件附件4：专用合同条款附件5：通用合同条款附件6：技术标准和要求附件7：已标价工程量清单附件8：监理合同附件9：设计合同附件10：材料供应合同附件11：设备供应合同附件12：分包合同附件13：保险单副本附件14：第三方合同清单附件15：合同履行情况记录附件16：合同变更和解除协议说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定发包人违反合同约定，导致工程无法按期开工、暂停施工或无法提供施工条件等情况，应承担如下违约责任：（1）支付承包人因延期开工、暂停施工所产生的损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等；（2）支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算；（3）赔偿因工程延期导致的第三方损失，包括但不限于材料供应商、设备供应商、分包商的损失。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间提供施工场地，导致工程延期开工，承包人可以要求发包人支付因延期开工所产生的损失，并按照合同约定支付违约金。2.承包人违约行为及责任认定承包人违反合同约定，导致工程质量不符合约定、工期延误等情况，应承担如下违约责任：（1）支付修复费用，对不符合约定的工程部分进行修复，直至符合合同约定；（2）支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算；（3）赔偿因工程质量问题导致的第三方损失，包括但不限于监理机构、设计单位、分包商的损失。示例说明：如果承包人未能按照合同约定保证工程质量，导致工程验收不合格，承包人应承担修复费用，并按照合同约定支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方违反合同约定，导致工程进度延误、质量问题等情况，应承担如下违约责任：（1）支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算；（2）赔偿因第三方违约导致的损失，包括但不限于甲乙方、分包商的损失。示例说明：如果材料供应商未能按照合同约定提供材料，导致工程进度延误，材料供应商应承担违约金，并赔偿因进度延误导致的损失。全文完。上海建设工程施工合同2024年度补充条款2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价款3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程进度款支付方式3.4价格调整4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程延期5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更价款10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后责任处理13.合同的效力13.1合同生效13.2合同终止13.3合同延续14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权14.3不可抗力14.4附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：上海建设工程1.2工程地点：上海市区路号1.3工程规模：根据工程设计文件确定的规模和范围1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。第二条合同主体2.1发包人：上海公司2.2承包人：具有相应资质的施工单位第三条合同价款3.1合同总价：人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2工程款支付方式：按工程进度分阶段支付3.3工程进度款支付方式：每完成工程进度的10%，发包人支付相应比例的工程款3.4价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。第四条工程期限4.1开工日期：根据工程实际情况确定4.2竣工日期：工程预计竣工日期为年月日4.3工程延期：如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应责任；如因不可抗力等原因导致工程延期，双方可协商延长合同工期。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求5.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量5.3质量问题处理：发现质量问题，双方应及时沟通，协商解决。如属承包人原因导致的质量问题，承包人应承担修复及赔偿责任。第六条材料设备6.1材料设备供应：承包人负责采购工程所需的材料和设备，并保证材料设备质量6.2材料设备验收：发包人负责组织对承包人提供的材料设备进行验收6.3材料设备保管：承包人应妥善保管工程材料设备，防止损失和损坏。第八条施工安全8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和发包人的要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工安全。8.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全，防止事故发生。8.3安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和发包人的要求进行处理。第九条环境保护9.1环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，严格按照环保要求进行施工。9.2环保措施：承包人应采取有效的环保措施，防止施工过程中对环境造成污染。9.3环保验收：工程竣工后，承包人应按照环保要求进行自检，并向发包人提交环保验收申请。第十条合同变更10.1变更条件：合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。10.2变更程序：变更内容应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。10.3变更价款：变更后的价款按照双方协商确定的金额进行调整。第十一条违约责任11.1承包人违约：如承包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。11.2发包人违约：如发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。11.3违约赔偿：违约方应按照实际损失金额赔偿对方，并承担相应的违约金。第十二条争议解决12.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。12.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的调解机构申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。12.4法律途径：如仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十三条合同的效力13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止：合同履行完毕，双方办理验收手续后，本合同即告终止。13.3合同延续：如合同约定内容需延续，双方可签订补充协议，明确延续事项。第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权：发包人拥有工程设计文件及施工过程中形成的所有知识产权。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。14.4附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义：第三方是指非合同双方的自然人、法人和其他组织。合同约定的事项需要第三方专业机构或个人协助完成；合同一方无法履行合同义务，需要第三方替代履行；合同履行过程中出现争议，需要第三方调解或仲裁。15.3第三方介入的程序：第三方介入需经合同双方协商一致，并签订书面协议；第三方介入后，合同双方应与第三方共同商讨合同履行事宜，并明确各自的权利义务；第三方介入不得影响合同双方的合法权益。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方对合同履行的责任限额应在其介入合同的范围内。具体责任限额由合同双方与第三方协商确定。16.2第三方权益：第三方享有按合同约定获取报酬、损害赔偿等权益。16.3第三方义务：第三方应按合同约定履行义务，并承担相应责任。如第三方未按约定履行义务，导致合同一方损失，第三方应承担赔偿责任。17.第三方与合同双方的权利义务划分17.1第三方与发包人的权利义务划分：第三方应按合同约定向发包人履行义务，并承担相应责任。发包人应按约定向第三方支付报酬。17.2第三方与承包人的权利义务划分：第三方应按合同约定向承包人履行义务，并承担相应责任。承包人应按约定向第三方支付报酬。18.第三方介入与合同变更18.1当第三方介入导致合同内容变更时，合同双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。18.2第三方介入导致合同价款变更时，合同双方应与第三方协商确定新的价款。19.第三方介入与违约责任19.1第三方未按合同约定履行义务，导致合同一方损失的，第三方应承担赔偿责任。19.2合同一方未按约定向第三方支付报酬，导致第三方损失的，合同一方应承担赔偿责任。20.第三方介入与争议解决20.1合同双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。20.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的调解机构申请调