2024年度建筑门窗质量保证分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑门窗质量保证分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的2.1建筑门窗的规格型号2.2数量及单价2.3总金额3.交货期限及方式3.1交货期限3.2交货地点3.3交货方式4.质量保证4.1质量标准4.2质量检测4.3质量保证期5.付款方式及期限5.1付款比例5.2付款时间5.3付款方式6.违约责任6.1分包方违约责任6.2总包方违约责任6.3违约金计算方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同附件10.1附件一：建筑门窗质量保证承诺书10.2附件二：工程量清单10.3附件三：其他相关文件11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更后的处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同续签13.1续签条件13.2续签程序13.3续签后的处理14.其他约定14.1法律适用14.2通知送达14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：________1.1.2分包方地址：________1.1.3分包方法定代表人：________1.1.4分包方联系电话：________1.1.5分包方开户银行：________1.1.6分包方银行账号：________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：________1.2.2总包方地址：________1.2.3总包方法定代表人：________1.2.4总包方联系电话：________1.2.5总包方开户银行：________1.2.6总包方银行账号：________2.合同标的2.1建筑门窗的规格型号：按照《建筑门窗产品规格型号目录》中规定的规格型号执行。2.2数量及单价：具体数量及单价详见附件二：工程量清单。2.3总金额：根据附件二中的数量及单价计算，总金额为人民币________元整。3.交货期限及方式3.1交货期限：自合同签订之日起____个工作日内完成交货。3.2交货地点：________3.3交货方式：乙方负责将货物送达甲方指定地点，运输费用由甲方承担。4.质量保证4.1质量标准：按照《建筑门窗产品标准》执行，保证门窗产品符合国家标准。4.2质量检测：乙方在交货前应进行自检，并保证产品合格。甲方有权对产品进行抽检。4.3质量保证期：自产品交付之日起____个月为质量保证期。5.付款方式及期限5.1付款比例：合同签订后____个工作日内支付合同总金额的____%，剩余款项在交货验收合格后____个工作日内支付。5.2付款时间：按照付款比例及交货验收合格的时间节点执行。5.3付款方式：银行转账或现金支付。6.违约责任6.1分包方违约责任：6.1.1若乙方未能按时交货，每延迟一天，应向甲方支付____%的违约金。6.1.2若乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准，应承担修复或更换的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。6.2总包方违约责任：6.2.1若甲方未能按时付款，每延迟一天，应向乙方支付____%的违约金。6.2.2若甲方因自身原因导致合同解除，应向乙方支付相当于合同总金额____%的赔偿金。7.争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2争议解决机构：若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。8.合同解除8.1合同解除条件8.1.1分包方有严重违约行为，经甲方书面通知后____个工作日内仍未改正的。8.1.2总包方有严重违约行为，经乙方书面通知后____个工作日内仍未改正的。8.1.3因不可抗力导致合同无法履行或继续履行无意义的。8.2合同解除程序8.2.1合同解除前，双方应就解除事宜进行协商，达成一致意见。8.2.2合同解除后，双方应按照合同约定进行清算，并处理相关事宜。8.2.3合同解除后，双方应互相返还已支付款项，并承担各自违约责任。9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章后，本合同自____年____月____日起生效。9.1.2本合同经双方签字盖章后，按照法律规定办理相关手续。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的期限届满。9.2.2合同解除。9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同终止后的处理9.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程或货物。9.3.2双方应互相返还已支付款项，并承担各自违约责任。10.合同附件10.1附件一：建筑门窗质量保证承诺书10.1.1乙方承诺按照合同约定提供符合质量标准的产品。10.1.2乙方承诺在质量保证期内承担相应的质量责任。10.2附件二：工程量清单10.2.1列明门窗的规格型号、数量、单价及总价。10.3附件三：其他相关文件10.3.1双方认为有必要附在本合同中的其他文件。11.合同变更11.1变更条件11.1.1双方协商一致。11.1.2变更内容不违反法律法规和合同约定。11.2变更程序11.2.1双方应以书面形式提出变更申请。11.2.2双方应在____个工作日内就变更内容达成一致意见。11.3变更后的处理11.3.1变更后的内容应作为本合同的补充部分。11.3.2双方应按照变更后的内容履行合同义务。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1见第八条合同解除条件。12.2合同解除程序12.2.1见第八条合同解除程序。12.3合同解除后的处理12.3.1见第八条合同解除后的处理。13.合同续签13.1续签条件13.1.1双方协商一致。13.1.2合同履行期间，双方均无违约行为。13.2续签程序13.2.1双方应以书面形式提出续签申请。13.2.2双方应在____个工作日内就续签内容达成一致意见。13.3续签后的处理13.3.1续签后的内容应作为本合同的补充部分。13.3.2双方应按照续签后的内容履行合同义务。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知送达14.2.1任何一方通知对方，应以书面形式发送至对方指定的地址。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、技术支持、资金支持或其他协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是提供技术服务、监理服务、质量检测、资金担保等。15.2.2第三方介入应在合同签订前经甲乙双方协商一致，并在合同中明确。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失，由第三方承担的最高赔偿金额。15.3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并不得低于法律规定的最低赔偿限额。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和业绩证明。16.1.2甲方有权监督第三方的工作进度和质量，并提出改进建议。16.1.3第三方未能履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应责任。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应协助第三方完成相关工作，并提供必要的支持。16.2.2乙方应监督第三方的工作进度和质量，确保第三方按照合同约定履行义务。16.2.3第三方未能履行合同义务，乙方应承担相应责任。17.第三方责权利界定17.1第三方权利17.1.1第三方有权按照合同约定，独立开展相关工作。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.1.3第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定，按时、保质完成相关工作。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由双方另行签订的协议约定。18.1.2第三方对甲方承担的责任，甲方可向乙方追偿。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由双方另行签订的协议约定。18.2.2第三方对乙方承担的责任，乙方可向甲方追偿。18.3第三方与其他第三方的划分18.3.1若合同中有多个第三方介入，各第三方之间的权利义务关系由各协议约定。18.3.2各第三方对其他第三方承担的责任，应按照各协议约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建筑门窗质量保证承诺书详细要求：承诺书中应包含乙方对产品质量的保证内容，包括质量标准、检测方法、保证期等。说明：乙方应保证所提供的建筑门窗符合国家标准，并在承诺书中详细列出保证内容。2.附件二：工程量清单详细要求：清单应详细列出门窗的规格型号、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定合同总价及付款依据。3.附件三：合同签订协议书详细要求：协议书中应包含甲乙双方签订合同的日期、地点、合同编号等信息。说明：协议书是合同签订的正式文件，具有法律效力。4.附件四：第三方资质证明详细要求：第三方介入时，应提供相应的资质证明，如营业执照、资质证书等。说明：资质证明是确保第三方具备相应能力的重要依据。5.附件五：第三方业绩证明详细要求：第三方介入时，应提供以往类似项目的业绩证明，如合同、验收报告等。说明：业绩证明是评估第三方经验及能力的重要依据。6.附件六：第三方服务协议详细要求：第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限等。说明：服务协议是确保第三方按约定提供服务的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时付款：甲方应向乙方支付____%的违约金。未按时验收：甲方应在约定的时间内完成验收，否则视为验收合格。违反合同约定：甲方应承担相应的违约责任。乙方违约行为：未按时交货：乙方应向甲方支付____%的违约金。提供的产品不符合质量标准：乙方应承担修复或更换的责任，并赔偿甲方损失。违反合同约定：乙方应承担相应的违约责任。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：甲方未按时付款，每延迟一天，支付____%的违约金。甲方未按时验收，每延迟一天，支付____%的违约金。乙方违约责任认定：乙方未按时交货，每延迟一天，支付____%的违约金。乙方提供的产品不符合质量标准，每件产品支付____%的赔偿金。示例说明：若甲方应在2024年1月1日支付乙方10万元，但实际支付时间为2024年1月10日，甲方应向乙方支付10,000元的违约金（10万元×10%×9天）。全文完。2024年度建筑门窗质量保证分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2通用条款1.3专用条款2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息2.3第三方信息3.合同标的3.1项目概述3.2工程范围3.3门窗产品规格3.4交货时间4.质量保证4.1质量标准4.2检验与测试4.3质量保证期4.4质量问题处理5.价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3付款时间5.4违约责任6.交货与验收6.1交货地点6.2交货方式6.3验收标准6.4验收程序7.期限与工期7.1合同期限7.2工期安排7.3延期处理8.知识产权8.1门窗产品知识产权8.2技术秘密保护9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力事件处理12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语（1）分包合同：指本合同双方就建筑门窗质量保证事宜所签订的协议。（2）门窗产品：指分包方按照合同约定生产的建筑门窗产品。（3）质量标准：指国家或行业相关标准、技术规范及本合同约定的标准。1.2通用条款（1）本合同遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。（2）合同双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。1.3专用条款（1）合同履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整，双方应协商解决。（2）合同未尽事宜，按国家法律法规、政策及行业惯例执行。2.合同双方2.1分包方信息（1）名称：________（2）法定代表人：________（3）住所：________（4）联系方式：________2.2总包方信息（1）名称：________（2）法定代表人：________（3）住所：________（4）联系方式：________2.3第三方信息（1）名称：________（2）法定代表人：________（3）住所：________（4）联系方式：________3.合同标的3.1项目概述（1）项目名称：________（2）项目地点：________（3）项目规模：________3.2工程范围（1）门窗产品类型：________（2）门窗产品数量：________（3）工程图纸及技术要求：________3.3门窗产品规格（1）产品类型：________（2）尺寸规格：________（3）材质要求：________3.4交货时间（1）交货开始时间：________（2）交货结束时间：________4.质量保证4.1质量标准（1）门窗产品应符合国家或行业相关标准、技术规范及本合同约定的标准。（2）门窗产品在质量保证期内，如发生质量问题，分包方应负责免费维修或更换。4.2检验与测试（1）分包方在交货前应对门窗产品进行自检，确保产品质量符合合同约定。（2）总包方在收货后有权对门窗产品进行检验，如检验不合格，分包方应负责重新生产或更换。4.3质量保证期（1）门窗产品的质量保证期为：________（2）在质量保证期内，如因分包方原因导致门窗产品出现质量问题，分包方应承担相应责任。4.4质量问题处理（1）发现质量问题时，总包方应及时通知分包方，并协助分包方进行问题调查和处理。（2）分包方应在接到通知后________内，对质量问题进行调查和处理，并将处理结果报告总包方。5.价格与支付5.1合同价格（1）门窗产品单价：________（2）总价：________5.2支付方式（1）支付比例：________（2）支付时间：________5.3付款时间（1）合同签订后________内支付定金：________（2）门窗产品验收合格后________内支付尾款：________5.4违约责任（1）如分包方未按约定时间交货，每延误一天，应向总包方支付________的违约金。（2）如总包方未按约定时间付款，每延误一天，应向分包方支付________的违约金。6.交货与验收6.1交货地点（1）交货地点：________6.2交货方式（1）运输方式：________（2）运输费用：________6.3验收标准（1）门窗产品应符合合同约定的质量标准。（2）门窗产品的数量、规格应符合合同约定。6.4验收程序（1）总包方在收到门窗产品后________内进行验收。（2）验收合格后，总包方应在________内签发验收报告。7.期限与工期7.1合同期限（1）合同期限自________起至________止。7.2工期安排（1）门窗产品生产周期：________（2）运输及安装周期：________7.3延期处理（1）如因分包方原因导致工期延误，每延误一天，应向总包方支付________的违约金。（2）如因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。8.知识产权8.1门窗产品知识产权（1）分包方保证其提供的门窗产品不侵犯任何第三方的知识产权。（2）在合同履行过程中，如因分包方提供的门窗产品侵犯第三方知识产权，分包方应承担全部法律责任，并赔偿总包方因此遭受的损失。8.2技术秘密保护（1）双方对本合同涉及的技术秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）技术秘密的保护期限自本合同签订之日起至合同终止后________年止。9.违约责任9.1分包方违约责任（1）如分包方未按合同约定交货，除支付违约金外，还应承担因延误造成的损失。（2）如分包方提供的门窗产品不符合质量标准，除进行维修或更换外，还应支付相应的赔偿金。9.2总包方违约责任（1）如总包方未按合同约定付款，除支付违约金外，还应承担因延误造成的损失。（2）如总包方未按合同约定进行验收，应承担因验收不合格造成的损失。9.3第三方违约责任（1）如第三方违约，双方均有权向第三方追偿，并要求第三方承担相应的违约责任。（2）如第三方违约导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解除合同。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方发生争议时，应通过友好协商解决。（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）双方同意将争议提交至________仲裁委员会进行仲裁。（2）仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.3争议解决程序（1）提出仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交书面仲裁申请。（2）仲裁委员会受理后，应通知另一方，并按仲裁规则进行审理。11.不可抗力11.1不可抗力定义（1）不可抗力指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。（2）如发生不可抗力，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。11.2不可抗力事件处理（1）如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同或部分解除合同。（2）因不可抗力导致的损失，由双方根据实际情况合理分担。12.合同解除12.1合同解除条件（1）如一方违约，另一方有权解除合同。（2）如发生不可抗力，双方可协商解除合同。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）合同解除后，双方应尽快办理相关手续，并按照约定处理未履行完毕的义务。13.合同终止13.1合同终止条件（1）合同期限届满。（2）合同解除。13.2合同终止程序（1）合同终止后，双方应尽快办理相关手续。（2）合同终止后，双方的权利义务终止。14.其他约定14.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同份数（1）本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。14.3合同生效（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）本合同未尽事宜，按国家法律法规、政策及行业惯例执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）第三方是指在合同履行过程中，因特定业务需求或特殊情况，经甲乙双方同意介入合同的独立法人、自然人或其他组织。（2）第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。15.2第三方责权利（1）第三方在合同中的责任：a.第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责，确保合同项下的业务顺利进行。b.第三方对其提供的专业服务、鉴定报告等承担相应的法律责任。c.第三方在合同履行过程中，如因其自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方的权利：a.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行其合同职责。b.第三方有权根据合同约定，向甲乙双方收取相应的服务费用。（3）第三方的义务：a.第三方应按照合同约定，及时、准确地完成其职责范围内的任务。b.第三方应保守合同双方的商业秘密和隐私。c.第三方应接受甲乙双方的监督和管理。15.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的划分：a.第三方在合同履行过程中，应服从甲方管理，遵守甲方规章制度。b.第三方在执行任务过程中，如与甲方产生分歧，应通过协商解决，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。（2）第三方与乙方的划分：a.第三方在合同履行过程中，应服从乙方管理，遵守乙方规章制度。b.第三方在执行任务过程中，如与乙方产生分歧，应通过协商解决，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。（3）第三方与甲乙双方的关系：a.第三方与甲乙双方均为合同当事人，共同承担合同责任。b.第三方在合同履行过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的服务内容、风险程度及合同金额等因素协商确定。（2）第三方责任限额应不低于合同金额的________%。16.2第三方责任限额的调整（1）如合同履行过程中，第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。（2）第三方责任限额的调整，不得损害第三方的合法权益。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请（1）甲乙双方协商一致后，甲方或乙方可向第三方发出介入申请。（2）介入申请应明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额。17.2第三方介入的审查（1）第三方在接到介入申请后，应在________内进行审查，并答复甲乙双方。（2）第三方审查内容包括但不限于：合同条款、介入职责、权利、义务及责任限额等。17.3第三方介入的确认（1）甲乙双方与第三方协商一致后，应签订《第三方介入协议》。（2）《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕。（2）合同解除。（3）第三方无法履行其合同职责。18.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方与第三方协商一致后，可终止第三方介入。（2）终止第三方介入后，甲乙双方应按照《第三方介入协议》约定，办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2024年度建筑门窗质量保证分包合同》详细要求：合同、双方签字盖章页、附件列表说明：本合同为双方签订的正式文件，应包含所有合同条款和附件。2.《第三方介入协议》详细要求：第三方基本信息、介入职责、权利、义务、责任限额、合同期限说明：当合同中涉及第三方介入时，应签订本协议，明确第三方在合同中的地位和责任。3.《门窗产品质量检验报告》详细要求：产品名称、规格、检验结果、检验日期说明：由第三方检测机构出具的门窗产品质量检验报告，用于证明产品质量符合合同约定。4.《验收报告》详细要求：产品名称、规格、数量、质量、验收日期、验收人签字说明：由总包方出具的验收报告，用于证明门窗产品已按照合同约定完成验收。5.《违约金计算表》详细要求：违约行为、违约金计算方式、违约金金额说明：用于计算违约方应支付的违约金。6.《争议解决协议》详细要求：争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序说明：当合同双方发生争议时，应签订本协议，明确争议解决方式和程序。7.《不可抗力事件证明》详细要求：事件名称、发生时间、影响范围、处理措施说明：用于证明合同履行过程中发生的不可抗力事件。8.《合同解除协议》详细要求：合同解除原因、解除日期、双方签字盖章说明：当合同解除时，双方应签订本协议，明确解除原因和日期。9.《合同终止协议》详细要求：合同终止原因、终止日期、双方签字盖章说明：当合同终止时，双方应签订本协议，明确终止原因和日期。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.分包方未按合同约定时间交货。b.分包方提供的门窗产品质量不符合合同约定。c.总包方未按合同约定时间付款。d.第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：a.违约行为发生时，应核实违约事实。b.根据违约行为的严重程度，确定违约责任。c.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例：a.分包方未按合同约定时间交货，每延误一天，应向总包方支付________的违约金。b.分包方提供的门窗产品质量不合格，总包方有权要求分包方进行维修或更换，并支付相应的赔偿金。c.总包方未按合同约定时间付款，每延误一天，应向分包方支付________的违约金。d.第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度建筑门窗质量保证分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的物2.1门窗类型2.2规格型号2.3数量2.4交付地点2.5交付时间3.质量保证要求3.1质量标准3.2检验方法3.3质量保证期4.价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间4.4逾期付款责任5.交付与验收5.1交付条件5.2验收程序5.3验收标准5.4验收不合格的处理6.保修服务6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.合同变更与补充10.1合同变更程序10.2合同补充协议11.合同解除后的处理11.1合同解除后的资产移交11.2合同解除后的债权债务处理12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力通知12.3不可抗力影响处理13.合同附件13.1附件一：门窗质量保证承诺书13.2附件二：产品质量检测报告13.3附件三：其他相关文件14.合同其他约定14.1合同适用法律14.2合同解释14.3合同份数14.4合同签订日期14.5合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑有限公司乙方：门窗制造有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：1395678第二条合同标的物2.1门窗类型甲方所需门窗类型为铝合金门窗。2.2规格型号门窗规格型号详见附件一《门窗规格型号清单》。2.3数量门窗总数量为1000套。2.4交付地点门窗交付地点为甲方施工现场。2.5交付时间门窗交付时间为2024年6月30日前。第三条质量保证要求3.1质量标准门窗质量应符合国家相关标准及行业标准。3.2检验方法门窗质量检验方法详见附件二《门窗质量检验标准》。3.3质量保证期门窗质量保证期为自交付之日起两年。第四条价格及支付方式4.1合同总价合同总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。4.2分阶段支付比例（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款50%；（2）门窗交付并经甲方验收合格后，乙方收到甲方支付的第二阶段款30%；（3）合同履行完毕，乙方提交质量保证书后，甲方支付尾款20%。4.3支付时间（1）首付款支付时间为合同签订后5个工作日内；（2）第二阶段款支付时间为门窗交付并验收合格后5个工作日内；（3）尾款支付时间为乙方提交质量保证书后5个工作日内。4.4逾期付款责任若甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。第五条交付与验收5.1交付条件（1）门窗产品符合合同约定的质量标准；（2）门窗产品包装完好，符合运输要求；（3）门窗产品数量符合合同约定。5.2验收程序（1）甲方在收到门窗产品后5个工作日内进行验收；（2）验收合格，甲方在验收报告上签字确认；（3）验收不合格，甲方应在验收报告上注明不合格原因，并要求乙方在规定时间内进行整改。5.3验收标准验收标准详见附件三《门窗验收标准》。5.4验收不合格的处理（1）乙方应在接到甲方不合格通知后3个工作日内进行整改；（2）整改后，甲方重新进行验收；（3）如再次不合格，乙方应承担相应的违约责任。第六条保修服务6.1保修范围（1）门窗产品在正常使用条件下，因质量问题导致的损坏；（2）门窗产品在正常使用条件下，因安装、维修不当导致的损坏。6.2保修期限门窗产品保修期限为自交付之日起两年。6.3保修责任（1）乙方应提供免费上门维修服务；（2）因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部维修费用；（3）因非乙方原因导致的质量问题，乙方应协助甲方联系厂家进行维修，并承担相应费用。第七条违约责任7.1违约情形（1）乙方未按合同约定交付门窗产品；（2）乙方交付的门窗产品不符合合同约定的质量标准；（3）甲方未按合同约定支付款项；（4）双方约定的其他违约情形。7.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金的计算方式为：违约金额×违约金比例；（3）违约金比例由双方在合同中约定。7.3违约金计算违约金比例为合同总价的5%。第一部分：合同如下：第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构（1）省市仲裁委员会；（2）合同签订地人民法院。8.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。第九条合同生效与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序（1）一方提出解除合同，应提前30日通知对方；（2）对方收到通知后，应在7个工作日内回复是否同意解除；（3）双方同意解除合同后，应签署解除合同协议。第十条合同变更与补充10.1合同变更程序（1）任何一方提出合同变更，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，应以书面形式签署变更协议；（3）变更协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同补充协议合同签订后，如需补充条款，双方应以书面形式签署补充协议。第十一条合同解除后的处理11.1合同解除后的资产移交合同解除后，乙方应将甲方提供的所有门窗产品及相关材料完整无损地移交给甲方。11.2合同解除后的债权债务处理合同解除后，双方原有的债权债务关系应按照合同约定或法律规定进行处理。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力通知发生不可抗力事件后，一方应及时通知对方，并提供相关证明。12.3不可抗力影响处理（1）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任；（2）不可抗力事件解除合同前已履行的部分，双方应按照合同约定结算。第十三条合同附件13.1附件一：门窗质量保证承诺书13.2附件二：门窗规格型号清单13.3附件三：门窗质量检验标准13.4附件四：合同签订日期及双方签字盖章页第十四条合同其他约定14.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本条款所称第三方，是指在本合同履行过程中，为协助双方履行合同义务或解决合同争议而介入的任何个人或机构，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、仲裁机构等。15.2范围（1）协助双方进行合同项下的货物验收、质量检测；（2）协助解决合同履行过程中的争议；（3）提供专业咨询服务；（4）执行合同约定的其他第三方介入事项。16.第三方介入的程序16.1介入申请（1）任何一方认为需要第三方介入，应向对方提出书面申请；（2）申请应详细说明介入的原因、目的、预期效果及所需费用。16.2介入批准（1）对方应在收到介入申请后5个工作日内予以答复；（2）同意介入的，双方应共同选择合适的第三方；（3）不同意介入的，应说明理由。17.第三方的责任与义务17.1责任限额（1）第三方在介入过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合同中约定，但不得超过合同总价的10%；（2）第三方因故意或重大过失造成的损失，责任限额不受上述限制。17.2义务（1）第三方应遵守合同约定，履行其职责；（2）第三方应保守合同双方的商业秘密；（3）第三方应按照双方要求，及时、准确地完成工作。18.第三方与其他各方