2024年度东展厅改造项目质量保证合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度东展厅改造项目质量保证合同本合同目录一览1.质量保证范围1.1工程概况1.2质量标准1.3材料及设备要求2.质量保证期限2.1工程验收合格后质量保证期限2.2材料及设备质量保证期限3.质量保证措施3.1施工过程中的质量控制3.2工程验收过程中的质量控制3.3质量问题处理及售后服务4.质量保证责任4.1承包人的质量保证责任4.2供应商的质量保证责任5.质量保证费用5.1质量保证费用的计算5.2质量保证费用的支付方式6.质量保证保险6.1保险责任的范围6.2保险费用的承担7.违约责任7.1承包人违约的责任7.2供应商违约的责任8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决9.合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的终止10.合同的附则10.1名词解释10.2合同的附件11.合同签订日期12.合同签订地点13.合同双方签字14.合同盖章第一部分：合同如下：1.质量保证范围1.1工程概况本合同质量保证范围包括东展厅改造项目的全部工程，包括但不限于建筑结构、装饰装修、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、弱电工程等。1.2质量标准本合同所涉及的工程质量标准应符合国家及行业现行标准、规范要求，具体包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB502102018）等。1.3材料及设备要求承包人应按照合同约定的品牌、型号、规格等要求提供材料及设备，并保证其质量符合国家及行业标准。材料及设备到场后，双方应共同进行验收，确保质量合格。2.质量保证期限2.1工程验收合格后质量保证期限工程验收合格后，承包人应承担工程质量保证责任，质量保证期限为验收合格之日起两年。2.2材料及设备质量保证期限材料及设备的质量保证期限自验收合格之日起计算，具体期限根据不同材料及设备的特点确定，但不应少于一年。3.质量保证措施3.1施工过程中的质量控制承包人应建立健全施工质量管理体系，严格按照施工图纸、施工方案、技术规范等进行施工，确保施工质量。3.2工程验收过程中的质量控制双方应共同参与工程验收，对验收不合格的部分，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到合同约定的质量要求。3.3质量问题处理及售后服务在质量保证期限内，如出现质量问题，承包人应负责及时处理，并承担相应的维修、更换等费用。4.质量保证责任4.1承包人的质量保证责任承包人应对其提供的工程、材料及设备的质量承担责任，确保工程、材料及设备符合合同约定及国家行业标准。4.2供应商的质量保证责任如承包人委托供应商提供材料及设备，供应商应对其提供的材料及设备的质量承担责任。5.质量保证费用5.1质量保证费用的计算质量保证费用包括承包人及供应商承担的质量保证责任的保险费用、维修更换费用等。具体费用根据工程规模、材料及设备价值等确定。5.2质量保证费用的支付方式质量保证费用在合同签订后，按照工程进度分阶段支付。具体支付方式及金额在专用条款中约定。6.质量保证保险6.1保险责任的范围质量保证保险的保险责任范围包括承包人及供应商承担的质量保证责任。6.2保险费用的承担质量保证保险费用由承包人承担，具体费用在专用条款中约定。7.违约责任7.1承包人违约的责任如承包人未按合同约定履行质量保证责任，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2供应商违约的责任如供应商未按合同约定履行质量保证责任，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时向相关政府部门办理备案手续。9.2合同的变更合同的变更需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件。9.3合同的终止合同终止的情形包括：工程验收合格；质量保证期限届满；双方另有约定。10.合同的附则10.1名词解释本合同所使用的词语，如有特殊意义的，其定义在专用条款中解释。10.2合同的附件本合同的附件包括：工程图纸、技术说明书、材料及设备清单、质量保证保险单等。11.合同签订日期本合同于____年____月____日签订。12.合同签订地点本合同在____省/市/自治区的____市/县/区的____地点签订。13.合同双方签字甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________14.合同盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与本合同项目实施或与本合同直接相关的个体或实体。15.2第三方介入的情形第三方介入包括但不限于：监理机构、评估机构、检测机构、保险公司、银行及其他金融机构、法律法规规定的其他第三方。16.第三方责任16.1第三方责任的限定第三方在其职责范围内对合同的履行承担相应责任。第三方责任包括但不限于：提供专业服务；进行质量检测、评估和监理；保险理赔；资金监管等。16.2第三方责任限额甲乙方根据合同约定向第三方支付的费用，由甲乙方承担。第三方对甲乙方承担的责任，以其在合同中承诺的责任限额为准。17.第三方选择17.1第三方选择的原则甲乙方应选择具备相应资质、良好信誉和较强专业能力的第三方。17.2第三方选择的程序甲乙方应共同协商确定第三方，并在合同中明确第三方的权利和义务。18.第三方协调18.2甲乙方应确保第三方按照合同约定履行其职责，如第三方未能履行其职责，甲乙方有权要求其承担违约责任。19.第三方费用19.1第三方费用的计算第三方费用根据其提供的服务内容、服务范围和合同约定进行计算。19.2第三方费用的支付第三方费用在甲乙双方确认服务完成后支付，具体支付方式和时间在合同中约定。20.第三方违约处理20.1如第三方未能按照合同约定提供服务或未能达到合同约定的服务标准，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。20.2第三方违约处理应在合同中明确，包括但不限于违约金、赔偿金等。21.第三方解除合同21.1在合同履行过程中，如甲乙方与第三方解除合同，应提前通知对方，并协商处理后续事宜。21.2解除合同的原因、程序和责任划分应在合同中明确。22.第三方与甲乙方的关系22.1第三方与甲乙方之间的关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的其他法律关系产生影响。22.2第三方对甲乙方承担的责任，不减轻或免除甲乙方根据本合同应承担的责任。23.第三方介入的合同修改本合同因第三方介入需要进行修改的，甲乙方应协商一致，并以书面形式签订修改协议，作为本合同的附件。24.第三方介入的合同补充本合同未涉及第三方介入的条款，甲乙方应协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述东展厅改造项目的建筑结构、装饰装修、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、弱电工程等图纸。附件2：技术说明书详细描述工程中所使用的材料、设备的技术参数、使用方法、维护保养等信息。附件3：材料及设备清单列出工程所需的所有材料及设备名称、型号、规格、数量、价格等信息。附件4：质量保证保险单详细描述质量保证保险的保险责任范围、保险费用、保险期限等信息。附件5：第三方服务合同详细描述第三方（如监理机构、评估机构、检测机构等）的服务内容、服务期限、费用等信息。附件6：支付凭证记录合同款项的支付时间、支付金额、支付方式等。附件7：验收报告详细描述工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。附件8：违约金计算公式详细描述违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.承包人未按合同约定施工，导致工程质量不达标。2.供应商提供的材料及设备不符合合同约定及国家行业标准。3.第三方未按合同约定提供服务，影响工程进度或质量。违约责任认定标准：1.违约金：根据合同约定的违约金计算公式计算。2.赔偿金：根据实际损失金额进行赔偿。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。示例说明：若承包人未按合同约定施工，导致工程质量不达标，甲方有权要求承包人承担违约金，并按照实际损失金额进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指2024年度东展厅改造项目质量保证合同的发起方，具有合同履行权力和义务。2.乙方：指2024年度东展厅改造项目质量保证合同