




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑公司土石方工程分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度第三条分包内容与范围3.1分包工程内容3.2分包工程范围3.3分包工程标准第四条合同签订与生效4.1合同签订时间4.2合同生效条件4.3合同生效日期第五条合同工期与节点5.1合同工期5.2工程节点划分5.3节点验收标准第六条合同价款6.1分包工程总价6.2付款方式6.3付款节点6.4付款条件第七条工程质量管理7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任第八条工程安全与文明施工8.1安全生产要求8.2文明施工要求8.3安全责任第九条交工与验收9.1交工条件9.2验收程序9.3验收标准9.4验收时间第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三条合同履行与变更13.1合同履行要求13.2合同变更条件13.3合同变更程序第十四条合同生效、解除与终止后的处理14.1合同生效后的处理14.2合同解除后的处理14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:建筑公司1.1.2分包方地址:市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方地址:市区路号1.2.3总包方法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:住宅小区土石方工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4工程类型:住宅小区土石方工程2.5工程进度:合同签订后60天内开始施工,预计工期为180天第三条分包内容与范围3.1分包工程内容:土方开挖、运输、回填,边坡支护,排水设施施工等3.2分包工程范围:住宅小区土石方工程全部内容3.3分包工程标准:按照国家相关规范和行业标准执行第四条合同签订与生效4.1合同签订时间:2024年1月10日4.2合同生效条件:双方代表签字盖章后生效4.3合同生效日期:2024年1月11日第五条合同工期与节点5.1合同工期:180天5.2工程节点划分:开工、基础开挖、边坡支护、回填、排水设施施工、验收5.3节点验收标准:每个节点完成后,由双方代表共同验收,符合要求后方可进入下一节点第六条合同价款6.1分包工程总价:人民币1000万元6.2付款方式:分阶段付款,按工程进度支付6.3付款节点:开工支付20%,基础开挖完成后支付30%,边坡支护完成后支付20%,回填完成后支付15%,排水设施施工完成后支付10%,验收合格后支付剩余15%6.4付款条件:每个付款节点完成后,经双方代表确认工程量和质量符合合同要求,且无争议事项第七条工程质量管理7.1质量标准:按照国家相关规范和行业标准执行,确保工程质量达到优良等级7.2质量检查:分包方应建立质量检查制度,定期进行自检,并接受总包方的监督检查7.3质量责任:分包方对工程质量承担全部责任,如因分包方原因导致工程质量不合格,应承担相应的整改和赔偿费用第八条工程安全与文明施工8.1安全生产要求:分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工过程中人员安全和设备安全8.2文明施工要求:分包方应采取有效措施,保持施工现场整洁,减少对周围环境的影响,确保文明施工8.3安全责任:分包方负责施工现场的安全管理,包括但不限于施工人员的安全教育、安全防护措施的实施、安全事故的处理等第九条交工与验收9.1交工条件:工程按合同约定完成,经双方代表共同验收合格9.2验收程序:验收前,分包方应向总包方提交验收申请,并提供相关资料;验收时,双方代表应共同检查工程质量和数量9.3验收标准:按照国家相关规范和行业标准进行验收,确保工程质量符合合同要求9.4验收时间:工程完工后30天内完成验收第十条违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程内容、违反安全生产规定等10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等10.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况和合同约定计算,最高不超过合同总价的10%第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同约定的其他解除条件11.2合同终止条件:合同到期、双方协商一致解除合同、法律、法规规定的其他终止条件11.3合同解除与终止程序:任何一方提出解除或终止合同,应提前30日书面通知对方,并按合同约定进行善后处理第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构:仲裁委员会12.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会仲裁规则执行第十三条合同履行与变更13.1合同履行要求:双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保合同顺利履行13.2合同变更条件:因不可抗力、国家政策调整等非双方原因导致合同无法履行或需要变更时13.3合同变更程序:任何一方提出合同变更,应书面通知对方,并经双方协商一致后签署变更协议第十四条合同生效、解除与终止后的处理14.1合同生效后的处理:合同生效后,双方应按合同约定履行义务,确保合同目的的实现14.2合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理善后事宜,包括但不限于工程移交、款项结算等14.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定和法律规定处理善后事宜,包括但不限于工程移交、款项结算等第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、技术咨询等。第十六条第三方介入的约定16.1第三方介入的条件:甲乙双方协商一致,根据工程实际情况和需要,决定引入第三方介入。16.2第三方介入的流程:由甲乙双方共同选定第三方,并与其签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在提供专业服务过程中,应严格按照相关法律法规和行业标准执行,对因其服务导致的问题承担相应的责任。17.2第三方责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,最高不超过合同总价的5%。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任:甲乙双方应按照本合同约定履行各自的责任和义务,第三方不承担甲乙双方的责任。18.2第三方与分包方责任:第三方对分包方的施工过程进行监督,对分包方的施工质量、安全等承担监督责任,但不对分包方的直接责任承担责任。18.3第三方与总包方责任:第三方对总包方的项目管理进行监督,对总包方的工程进度、质量等承担监督责任,但不对总包方的直接责任承担责任。第十九条第三方介入的具体条款19.1.1工程监理:对工程进度、质量、安全进行监督管理;19.1.2质量检测:对工程材料、施工质量进行检测;19.1.3安全评估:对施工现场进行安全风险评估;19.1.4技术咨询:提供技术咨询、建议和解决方案。19.2.1监理费用;19.2.2检测费用;19.2.3评估费用;19.2.4技术咨询费用。19.3第三方服务期限:第三方服务期限由甲乙双方在服务协议中约定,一般不超过合同工期。第二十条第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:在第三方介入过程中,如需变更第三方服务内容、费用、期限等,甲乙双方应协商一致,并签署变更协议。20.2第三方介入的解除:如因不可抗力、合同双方协商一致或其他原因,需解除第三方介入,甲乙双方应提前30日书面通知第三方,并按照服务协议约定处理相关事宜。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构:仲裁委员会21.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会仲裁规则执行。第二十二条第三方介入的其他规定22.1第三方在提供专业服务过程中,应保守甲乙双方的商业秘密;22.2第三方在提供专业服务过程中,应遵守国家有关法律法规和行业标准;22.3第三方在提供专业服务过程中,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:包括合同正本、合同副本、双方签字盖章的合同文本。说明:作为合同生效的正式文件。2.附件二:工程概况及技术规范要求:详细描述工程名称、地点、规模、类型、进度等。说明:为合同执行提供技术依据。3.附件三:工程图纸及设计文件要求:提供完整、准确的工程图纸和设计文件。说明:确保施工过程中图纸的准确性和完整性。4.附件四:分包工程量清单及价格要求:详细列出分包工程量、单价及总价。说明:作为工程款结算的依据。5.附件五:付款计划表要求:明确每个付款节点的具体时间和金额。说明:确保工程款的及时支付。6.附件六:安全生产管理制度要求:包括安全生产责任制、安全操作规程等。说明:保障施工现场的安全。7.附件七:文明施工方案要求:包括现场管理、环保措施、文明施工要求等。说明:确保施工现场的文明施工。8.附件八:质量保证措施要求:包括质量控制点、检验方法、质量标准等。说明:确保工程质量达到优良等级。9.附件九:第三方介入服务协议要求:明确第三方介入的服务内容、费用、责任等。说明:规范第三方介入的行为。10.附件十:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:为解决争议提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定,每延迟一天,违约方应支付合同总价0.5%的违约金。示例说明:如合同约定工期为180天,实际完成工期为200天,则违约方应支付6000元违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据合同约定,违约方应无条件进行返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的全部费用。示例说明:如工程验收时发现土方回填密度不符合标准,分包方应进行返工,直至达到合同要求,并承担返工费用。3.违约行为:擅自变更工程内容责任认定标准:违约方应承担由此产生的全部费用,包括但不限于设计变更、材料采购、施工调整等费用。示例说明:如未经甲乙双方同意,分包方擅自增加工程内容,则分包方应承担增加部分的所有费用。4.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:根据国家相关法律法规和合同约定,违约方应承担由此产生的一切责任,包括但不限于罚款、赔偿损失等。示例说明:如分包方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,则分包方应承担相应的法律责任。5.违约行为:未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定,每延迟一天,违约方应支付未付款项的1%的滞纳金。示例说明:如合同约定支付工程款时间为每月15日,实际支付时间为每月20日,则违约方应支付未付款项的1%滞纳金。全文完。2024年度建筑公司土石方工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称及法定代表人1.2业主单位名称及法定代表人1.3主管部门及联系人信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概况描述3.合同工期3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3预计工期延误处理4.工程质量标准4.1国家及行业标准4.2质量检验及验收程序4.3质量责任及赔偿5.工程量及工程款5.1工程量清单5.2工程款支付方式5.3工程款支付时间节点5.4预付款比例及支付时间5.5结算及竣工结算6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护措施6.4安全生产事故处理7.材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间及地点7.4材料设备验收及保管8.技术资料及文件8.1技术资料提供要求8.2文件提交及审批程序8.3技术资料保密9.工程变更及签证9.1变更范围及程序9.2签证程序及内容9.3变更费用及工期调整10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.附件及补充条款13.1附件清单13.2补充条款内容14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:建筑有限公司1.2分包单位法定代表人:1.3业主单位名称:房地产开发有限公司1.4业主单位法定代表人:1.5主管部门:市住房和城乡建设局1.6联系人:,联系电话:138xxxx56782.工程概况2.1工程名称:小区土石方工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总面积10万平方米,包括土方开挖、填方、平整等2.4工程类型:住宅小区土石方工程2.5工程概况描述:本工程包括土方开挖、填方、平整等,确保满足设计要求,施工过程中需注意环境保护和安全生产。3.合同工期3.1工程开始时间:2024年1月1日3.2工程结束时间:2024年6月30日3.3预计工期延误处理:如因非分包单位原因导致工期延误,业主单位需提前通知分包单位,并给予相应补偿。4.工程质量标准4.1国家及行业标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行4.2质量检验及验收程序:分包单位在施工过程中需进行自检,业主单位及监理单位进行抽检,验收合格后方可进入下一道工序4.3质量责任及赔偿:如因分包单位原因导致工程质量不合格,分包单位需负责返工并承担相应赔偿5.工程量及工程款5.1工程量清单:详见附件《小区土石方工程量清单》5.4预付款比例及支付时间:预付款比例30%,支付时间合同签订后10日内5.5结算及竣工结算:根据工程量清单和实际完成工程量进行结算,竣工结算在工程竣工验收合格后60日内完成6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任:分包单位负责施工现场的安全生产,确保施工人员安全6.2安全生产措施:制定安全生产规章制度,加强施工现场安全管理,定期进行安全检查,确保安全生产6.3环境保护措施:严格按照国家及地方环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响,确保施工现场环保达标6.4安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包单位应及时上报,配合相关部门进行调查处理,并承担相应责任7.材料设备供应7.1材料设备供应责任:分包单位负责施工所需的材料设备采购、供应及验收7.2材料设备质量要求:所有材料设备必须符合国家及行业标准,确保质量合格7.3材料设备供应时间及地点:按照工程进度计划,在指定地点及时供应材料设备7.4材料设备验收及保管:分包单位对材料设备进行验收,确保质量合格,并妥善保管8.技术资料及文件8.1技术资料提供要求:分包单位需按照工程进度要求,在施工前提供施工图纸、技术规范、施工方案等相关技术资料8.2文件提交及审批程序:所有技术文件需提交业主单位及监理单位审批,未经审批不得实施8.3技术资料保密:双方对本合同涉及的技术资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露9.工程变更及签证9.1变更范围及程序:任何工程变更需经业主单位、分包单位及监理单位协商一致,并办理变更签证手续9.2签证程序及内容:变更签证应包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用、变更实施时间等9.3变更费用及工期调整:变更费用按实际发生计算,工期调整根据变更工程量及实际情况确定10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担:任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.2争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.3争议解决程序:仲裁机构受理争议后,应在规定期限内作出仲裁裁决,裁决为终局裁决11.合同解除及终止11.1合同解除条件:出现不可抗力、一方严重违约、双方协商一致等情况,可解除合同11.2合同终止条件:合同约定的工期届满,工程竣工验收合格,且双方无争议,合同终止11.3合同解除及终止程序:合同解除或终止需书面通知对方,并办理相关手续12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期:本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效12.2合同生效日期:2024年1月1日13.附件及补充条款13.1附件清单:本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、施工图纸等13.2补充条款内容:双方可就本合同未尽事宜,另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同签署14.1合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.2签署代表:本合同由双方法定代表人或授权代表签署14.3法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.4管辖法院:本合同争议提交合同签订地人民法院管辖第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、保险机构、仲裁机构等,以及任何被甲乙双方认可的第三方服务机构。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务,保障合同执行过程中的公正、透明和高效,包括但不限于工程质量监督、进度控制、造价咨询、争议解决等。16.第三方责任与权利16.1第三方责任:第三方应按照合同约定及专业标准,履行其职责,对提供的服务质量负责。第三方因自身原因造成的服务瑕疵或错误,应承担相应的责任。16.2第三方权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件,以完成其工作。第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.第三方介入程序17.1第三方选择:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的服务合同。17.2第三方介入时间:第三方介入时间应与合同执行进度相匹配,确保其在关键环节提供专业服务。18.第三方责任限额18.1责任限额定义:第三方因提供服务导致甲乙双方遭受损失的,其责任限额由合同约定,具体如下:18.1.1第三方责任限额:第三方责任限额为合同总价的5%。18.1.2超过责任限额的部分,由甲乙双方另行协商解决。18.2限额计算方式:责任限额的计算基于合同签订日的市场价值,包括但不限于工程量、材料价格、人工费用等。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的责任划分:第三方对甲方承担的责任,甲方不得向乙方追偿。19.2第三方与乙方的责任划分:第三方对乙方承担的责任,乙方不得向甲方追偿。19.3第三方与甲乙双方的责任划分:第三方对甲乙双方共同承担的责任,按比例分摊。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更:如第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.2变更后的合同效力:补充协议与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的费用承担21.1费用承担:第三方介入产生的费用,由甲乙双方按合同约定或协商结果承担。21.2费用支付:第三方费用支付方式及时间节点,应在服务合同中明确。22.第三方介入的终止22.1.1合同约定的服务期限届满;22.1.2第三方服务终止或被取消;22.1.3合同提前终止或解除。22.2终止程序:终止第三方介入需书面通知第三方,并办理相关手续。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决:第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.小区土石方工程量清单要求:详细列出工程量、材料规格、单价、总价等,并附有计算依据。说明:此清单作为工程款结算和变更签证的依据。2.小区土石方工程施工图纸要求:包含设计说明、施工图、大样图等,清晰标注尺寸、材料要求、施工工艺等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工符合设计要求。3.小区土石方工程施工方案要求:包括施工组织设计、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。4.小区土石方工程安全生产责任制要求:明确各级人员的安全责任,包括项目经理、技术负责人、施工人员等。说明:安全生产责任制是保障施工人员生命财产安全的重要措施。5.小区土石方工程环境保护措施要求:包括扬尘治理、噪声控制、废水处理等环境保护措施。说明:环境保护措施是施工过程中必须遵守的法规要求。6.小区土石方工程合同补充协议要求:包括合同变更、合同解除、争议解决等事宜的补充协议。说明:补充协议是对合同内容的完善和补充。7.小区土石方工程验收报告要求:包括工程验收意见、质量评定、验收日期等。说明:验收报告是工程竣工验收的依据。8.小区土石方工程变更签证要求:包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等。说明:变更签证是工程变更的正式文件。9.小区土石方工程结算书要求:包括工程量、材料价格、人工费用、机械费用、其他费用等。说明:结算书是工程款结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定的时间开始施工。责任认定:分包单位应向业主单位支付违约金,违约金金额为合同总价1%。2.违约行为:分包单位未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定:分包单位应负责返工,并承担由此产生的全部费用。3.违约行为:分包单位在施工过程中发生安全事故。责任认定:分包单位应承担事故的全部责任,包括赔偿受害人损失。4.违约行为:分包单位未按合同约定提供材料设备。责任认定:分包单位应向业主单位支付违约金,违约金金额为合同总价1%。5.违约行为:分包单位在施工过程中造成环境污染。责任认定:分包单位应承担环境治理费用,并接受相关行政处罚。6.违约行为:业主单位未按合同约定支付工程款。责任认定:业主单位应向分包单位支付逾期付款利息。7.违约行为:业主单位未按合同约定提供施工条件。责任认定:业主单位应承担由此造成的工期延误和费用增加。全文完。2024年度建筑公司土石方工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称、地址、联系人1.2总承包单位名称、地址、联系人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求3.合同标的3.1土石方工程量3.2土石方工程类型3.3土石方工程材料4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件4.5预付款4.6进度款4.7结算款5.工程进度安排5.1工程开始时间5.2工程完成时间5.3工程进度节点5.4工程延期处理6.质量管理6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任6.4质量事故处理7.安全管理7.1安全生产责任7.2安全管理制度7.3安全事故处理8.环保要求8.1环保标准8.2环保设施8.3环保责任9.交工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任9.4验收期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同终止时间第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:土石方工程有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3分包单位联系人:1.4分包单位联系电话:138xxxx56781.5总承包单位名称:建筑集团有限公司1.6总承包单位地址:省市区路号1.7总承包单位联系人:1.8总承包单位联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:市区住宅小区土石方工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:占地面积50000平方米,土石方工程量10000立方米2.4工程内容:包括土方开挖、土方运输、石方破碎、石方运输等2.5工程质量要求:符合国家现行建筑行业标准,确保工程质量合格3.合同标的3.1土石方工程量:10000立方米3.2土石方工程类型:包括开挖、运输、破碎等3.3土石方工程材料:砂、石、土等,符合国家相关质量标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2付款方式:分阶段付款,具体如下:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%4.2.2进度款:根据工程进度每月支付合同价款的30%4.2.3结算款:工程验收合格后支付合同价款的40%4.2.4保修金:工程验收合格后支付合同价款的10%,保修期满无质量问题后无息退还4.3付款时间:按合同约定的进度节点支付4.4付款条件:以工程进度、质量、安全等符合合同要求为前提4.5预付款:人民币壹拾万元整(¥100000.00)5.工程进度安排5.1工程开始时间:2024年2月1日5.2工程完成时间:2024年6月30日5.3工程进度节点:按月度进度计划执行5.4工程延期处理:因不可抗力或特殊情况导致工程延期,双方应协商解决,并签订延期协议6.质量管理6.1质量标准:符合国家现行建筑行业标准,确保工程质量合格6.2质量检查:双方应按月度进行质量检查,发现问题及时整改6.3质量责任:分包单位对工程质量负全部责任6.4质量事故处理:发生质量事故,分包单位应立即采取措施,并承担相应责任8.环保要求8.1环保标准:工程施工过程中,应符合国家和地方环保法规的要求,确保施工现场环境整洁,噪声、粉尘、废水等排放符合国家规定的排放标准。8.2环保设施:分包单位应配备必要的环保设施,如围挡、喷淋系统、dustcollector等,以减少施工过程中的环境污染。8.3环保责任:如因分包单位的原因导致环境污染,分包单位应承担相应的法律责任和经济赔偿。9.交工验收9.1验收标准:工程完工后,应按国家现行建筑行业标准进行验收,确保工程符合设计要求和质量标准。9.2验收程序:验收程序包括自检、初验和终验,具体程序如下:9.2.1自检:分包单位完成工程后自行组织自检,确保工程质量合格。9.2.2初验:总承包单位对分包单位自检合格的工程进行初验。9.2.3终验:双方共同组织终验,验收合格后签署验收报告。9.3验收责任:分包单位对验收过程中发现的质量问题负直接责任,总承包单位对验收过程的公正性负监督责任。9.4验收期限:工程完工后,应在30日内完成验收工作。10.违约责任10.1违约情形:包括未按合同约定的时间完成工程、质量不符合要求、安全责任事故等。10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。11.争议解决11.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序:提交仲裁委员会仲裁前,双方应先进行调解,调解不成的再提交仲裁。11.3争议解决期限:争议发生后,双方应在60日内达成调解或仲裁决定。12.合同解除12.1合同解除条件:包括一方严重违约、不可抗力、合同目的无法实现等情况。12.2合同解除程序:合同解除应书面通知对方,并经双方协商一致或仲裁委员会裁决。13.合同终止13.1合同终止条件:包括合同期限届满、合同解除、双方协商一致等情况。13.2合同终止程序:合同终止应书面通知对方,并办理合同终止手续。14.合同生效及终止14.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。14.2合同生效时间:自合同签订之日起生效。14.3合同终止时间:合同期限届满或按约定终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称的第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、仲裁机构、法律顾问等,其介入目的在于确保合同履行、工程质量、争议解决等方面的顺利进行。15.2.1工程质量或进度出现重大问题;15.2.2发生重大安全事故;15.2.3双方发生争议,经协商无法达成一致;15.2.4合同履行过程中出现其他需要第三方介入的情况。16.第三方责权利16.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的要求,公正、客观、独立地履行职责,并对自己的行为承担相应责任。16.2第三方权利:16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息;16.2.2第三方有权对工程进行监督检查;16.2.3第三方有权对争议进行调解或仲裁;16.2.4第三方有权收取合同约定的服务费用。16.3第三方义务:16.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密;16.3.2第三方应按时完成工作任务;16.3.3第三方应确保自己的行为符合法律法规和行业规范。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请:甲乙任何一方均可向对方提出第三方介入申请,并说明介入的具体事项和理由。17.2第三方介入确认:对方收到介入申请后,应在5个工作日内给予书面回复,同意或拒绝第三方介入。17.3第三方介入实施:双方同意第三方介入后,应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025初三升高一数学暑假衔接讲义25讲含答案(必修一内容)3.5.4 恒成立和存在性问题含答案
- 2025年中考语文一模试卷
- 测评依据22课件
- 苯环亲电取代的定位规律54课件
- 考研复习-风景园林基础考研试题附参考答案详解【完整版】
- 考研复习-风景园林基础考研试题(真题汇编)附答案详解
- 风景园林基础考研资料试题及参考答案详解【培优】
- 《风景园林招投标与概预算》试题A带答案详解ab卷
- 2023年上海市上海市松江区佘山镇招聘社区工作者真题附详细解析
- 2024年山东华兴机械集团有限责任公司人员招聘笔试备考题库及参考答案详解一套
- 人教B版高中数学必修第二册 4.7数学建模活动:生长规律的描述【课件】
- 《机械设计基础》试题库(主观题及答案)
- 娱乐场所安全管理条例
- 2024年承包建设工程合同
- 2024年江苏省无锡市中考地理试卷(附真题答案)
- 河南省郑州市金水区2023-2024学年七年级(下)期末数学试卷(含答案)
- DBJ∕T 15-120-2017 城市轨道交通既有结构保护技术规范
- 2024年陕西省西安市碑林区西北工业大学附属中学丘成桐少年班选拔复试数学试题
- 超星尔雅学习通《社会科学方法论(南开大学)》2024章节测试答案
- 文化墙设计制作安装合同范本版
- 安恒信息:2024体育赛事网络安全保障实践蓝皮书
评论
0/150
提交评论