2024年建筑工程班组承包责任合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程班组承包责任合同版B版本合同目录一览1.承包范围与工程概况1.1承包范围1.2工程概况2.承包人义务与责任2.1承包人义务2.2承包人责任3.发包人义务与责任3.1发包人义务3.2发包人责任4.工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准5.工程进度与工期5.1工程进度5.2工期延误6.工程款项与支付6.1工程款项6.2支付方式与时间7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应8.安全生产与环保8.1安全生产8.2环保要求9.变更与调整9.1工程变更9.2合同调整10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.一般条款13.1合同的生效、变更与解除13.2保密条款13.3法律适用与争议解决13.4其他条款14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3其他重要文件第一部分：合同如下：1.承包范围与工程概况1.1承包范围本合同的承包范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程及其附属工程等，具体工程内容以附件一《工程明细表》为准。1.2工程概况工程名称：建筑工程工程地点：工程规模：工程结构类型：工程合同总价：元整（大写：人民币元整）2.承包人义务与责任2.1承包人义务（1）按照合同约定，完成工程的施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。（2）按照合同约定的工期完成工程，如有工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。（3）遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。（4）遵守施工现场的环保规定，确保施工环保。（5）负责工程材料和设备的质量、安全、保管和使用。（6）负责工程资料的整理和归档。2.2承包人责任（1）由于承包人原因导致工程质量不符合约定，承包人应承担返工、维修、更换等责任，并承担由此产生的费用。（2）由于承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。（3）由于承包人原因导致工程安全事故，承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。（4）由于承包人原因导致工程环保不符合规定，承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。3.发包人义务与责任3.1发包人义务（1）按照合同约定，向承包人支付工程价款。（2）提供施工场地、施工条件，并保证施工顺利进行。（3）提供工程图纸、技术说明书、施工方案等施工所需资料。（4）对工程质量、进度、安全等进行监督和检查，提出合理建议和意见。（5）协调解决施工现场的各类问题，确保工程顺利进行。3.2发包人责任（1）由于发包人原因导致工程质量不符合约定，发包人应承担相应的责任，并承担由此产生的费用。（2）由于发包人原因导致工期延误，发包人应承担相应的违约责任。（3）由于发包人原因导致工程安全事故，发包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。（4）由于发包人原因导致工程环保不符合规定，发包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。4.工程质量与标准4.1工程质量工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。4.2工程标准工程标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。5.工程进度与工期5.1工程进度工程进度按照合同约定的工期进行，具体进度安排由承包人根据工程实际情况制定，并报发包人批准。5.2工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。如因发包人原因导致工期延误，发包人应按照合同约定承担相应的违约责任。6.工程款项与支付6.1工程款项工程款项根据工程进度和工程质量，按照合同约定的付款比例和付款时间进行支付。6.2支付方式与时间工程款项的支付方式为银行转账，支付时间为每月25日前。具体支付时间及金额由承包人根据工程进度和工程质量向发包人提出申请，经发包人审批后支付。8.材料与设备8.1材料供应（1）发包人应按照合同约定的时间和数量，向承包人供应工程所需材料。（2）材料供应的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。（3）发包人应承担材料供应过程中的运输、保险等费用。8.2设备供应（1）发包人应按照合同约定的时间和数量，向承包人供应工程所需设备。（2）设备供应的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。（3）发包人应承担设备供应过程中的运输、保险等费用。9.安全生产与环保9.1安全生产（1）承包人应制定并执行施工现场的安全生产规章制度，确保施工现场的安全生产。（2）承包人应按照合同约定的安全生产措施，进行施工，确保施工安全。（3）承包人应定期对施工现场进行安全生产检查，及时发现并整改安全隐患。9.2环保要求（1）承包人应遵守施工现场的环保规定，确保施工过程中的环保。（2）承包人应按照合同约定的环保措施，进行施工，确保施工环保。（3）承包人应定期对施工现场进行环保检查，及时发现并整改环保问题。10.变更与调整10.1工程变更（1）如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容和工程价款的调整。（2）工程变更应签订书面变更协议，作为合同的组成部分。10.2合同调整（1）如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商确定合同的调整。（2）合同调整应签订书面调整协议，作为合同的组成部分。11.违约责任11.1承包人违约（1）如承包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。（2）如承包人未按照合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任。（3）如承包人未按照合同约定保证工程安全，应承担相应的违约责任。11.2发包人违约（1）如发包人未按照合同约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。（2）如发包人未按照合同约定提供施工场地和施工条件，应承担相应的违约责任。（3）如发包人未按照合同约定进行工程监督和检查，应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方发生争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构（1）诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。（2）双方应遵守法院的判决，败诉方承担诉讼费用。13.一般条款13.1合同的生效、变更与解除（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同的变更、解除应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。13.2保密条款（1）双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。（2）未经对方同意，不得向第三方披露合同内容及签订过程中的信息。13.3法律适用与争议解决（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）如发生争议，按照本合同第12条的规定解决。13.4其他条款（1）本合同一式两份，双方各执一份。（2）本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3工程量清单14.4其他重要文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程明细表详细列出所有工程项目的名称、数量、规格、质量标准等信息。作为合同的重要组成部分，用于明确工程的详细内容。2.附件二：工程图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸。用于指导施工过程，确保施工按照设计要求进行。3.附件三：技术说明书详细说明工程所涉及的技术要求、施工工艺、材料使用等信息。用于指导和监督施工过程中的技术操作。4.附件四：工程量清单列出所有工程项目的工程量、工程单价、总价等信息。用于计算工程价款，作为支付依据之一。5.附件五：安全生产措施方案详细列出施工现场的安全生产措施、应急预案等内容。用于指导和监督施工现场的安全生产管理工作。6.附件六：环保措施方案详细列出施工现场的环保措施、环保要求等内容。用于指导和监督施工现场的环保工作。7.附件七：材料供应清单列出所有材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。用于确认材料供应的详细内容。8.附件八：设备供应清单列出所有设备的名称、型号、数量、质量标准等信息。用于确认设备供应的详细内容。9.附件九：进度计划详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等信息。用于指导和监督工程的进度管理工作。10.附件十：工程质量检验标准列出工程质量检验的标准和要求。用于指导和监督工程质量的检验工作。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定未按照合同约定完成工程：承包人应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿发包人损失等。工程质量不符合约定：承包人应承担返工、维修、更换等责任，并承担由此产生的费用。工期延误：承包人应按照合同约定承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿发包人损失等。安全生产不符合规定：承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。环保不符合规定：承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，导致工期延误，承包人应按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。2.发包人违约行为及责任认定未按照合同约定支付工程价款：发包人应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿承包人损失等。未按照合同约定提供施工场地和施工条件：发包人应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿承包人损失等。未按照合同约定进行工程监督和检查：发包人应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿承包人损失等。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付工程价款，导致工程停工，发包人应按照合同约定的违约金比例向承包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件，是双方约定权利和义务的法律文件。2.承包人：指承担工程承包责任的自然人、法人或其他组织。3.发包人：指委托承包人进行工程承包的自然人、法人或其他组