2024年度园林绿化工程监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度园林绿化工程监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系方式1.2施工单位名称、地址、联系方式2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2工程建设工期、质量要求2.3工程投资估算及资金来源3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理工作深度4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方配合义务5.监理费计算与支付5.1监理费计算依据5.2监理费支付方式5.3支付时间及比例6.监理单位权利与义务6.1监理单位权利6.2监理单位义务7.施工单位权利与义务7.1施工单位权利7.2施工单位义务8.监理单位监督与检查8.1监督检查方式8.2监督检查频率8.3违规处理9.工程变更及签证9.1工程变更范围9.2工程签证程序9.3工程签证费用10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收时间及地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称：X园林绿化监理有限公司地址：省市区路号1.2施工单位名称：园林绿化工程有限责任公司地址：省市区路号第二条工程概况2.1工程名称：公园园林绿化工程地点：省市区公园规模：占地面积平方米，绿化面积平方米2.2工程建设工期：自合同签订之日起至2024年12月31日完成全部工程2.3工程质量要求：符合国家相关绿化工程质量标准，确保绿化工程达到优良等级第三条监理范围与内容3.1监理范围：包括但不限于园林绿化工程设计、施工、验收等全过程3.2监理内容：1.审查施工图纸、施工组织设计和施工方案2.监督施工过程，确保施工质量符合要求3.审查施工材料、设备的质量4.组织施工进度、质量、安全检查5.参与工程验收，出具监理报告6.协助处理施工过程中的纠纷3.3监理工作深度：按照国家相关绿化工程质量标准，对园林绿化工程进行全过程监理第四条监理职责与义务4.1监理单位职责：1.按照合同约定，对园林绿化工程实施全过程监理2.确保监理工作的独立性、公正性和客观性3.及时发现并报告施工过程中存在的问题，提出整改建议4.2施工单位职责：1.按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工2.配合监理单位进行施工过程中的检查和验收3.对监理单位提出的问题及时整改，确保工程进度和质量第五条监理费计算与支付5.1监理费计算依据：根据国家相关收费标准及工程实际情况进行计算5.2监理费支付方式：分阶段支付，具体支付时间及比例为：1.预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为监理费的20%2.进度款：每月支付监理费的30%，以当月完成的工程量为准3.验收款：验收合格后支付监理费的40%，余款作为质保金5.3支付时间及比例：具体支付时间及比例按照合同约定执行第六条监理单位权利与义务6.1监理单位权利：1.要求施工单位提供施工图纸、施工组织设计和施工方案等相关资料2.要求施工单位配合监理工作进行施工过程中的检查和验收3.对施工单位提出的问题有权要求整改6.2监理单位义务：1.按照合同约定，对园林绿化工程实施全过程监理2.及时发现并报告施工过程中存在的问题，提出整改建议3.对施工单位整改情况进行跟踪检查，确保整改到位第七条施工单位权利与义务7.1施工单位权利：1.要求监理单位按照合同约定进行监理工作2.要求监理单位对施工过程中存在的问题提出整改建议3.对监理单位提出的问题有权要求解释和澄清7.2施工单位义务：1.按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工2.配合监理单位进行施工过程中的检查和验收3.对监理单位提出的问题及时整改，确保工程进度和质量第一部分：合同如下：第八条监理单位监督与检查8.1监督检查方式：1.定期现场巡查，每月至少两次2.不定期抽查，每季度至少一次3.对施工过程中的重大节点进行专项检查8.2监督检查频率：1.施工准备阶段：每周至少一次2.施工实施阶段：每月至少两次3.工程验收阶段：每日进行现场监督8.3违规处理：1.对施工过程中发现的不规范行为，及时通知施工单位整改2.对严重影响工程质量和安全的违规行为，有权要求立即停工整改3.对拒不整改或整改不到位的，可向有关主管部门报告，并有权要求施工单位承担相应责任第九条工程变更及签证9.1工程变更范围：1.因设计变更引起的工程量增减2.因不可抗力或不可预见因素造成的工程变更3.因施工过程中的合理调整引起的工程变更9.2工程签证程序：1.施工单位提出变更申请，监理单位进行审查2.经审查同意的变更，由监理单位出具变更签证3.变更签证作为工程结算的依据9.3工程签证费用：1.变更签证费用按照实际发生变更的工程量计算2.变更签证费用由施工单位承担，监理单位不另行收取费用第十条工程验收10.1验收标准：1.符合国家相关绿化工程质量标准2.满足合同约定的质量要求3.工程资料齐全，符合规定10.2验收程序：1.施工单位完成工程后，向监理单位提交验收申请2.监理单位组织验收小组进行现场验收3.验收合格后，出具验收报告10.3验收时间及地点：1.验收时间：工程竣工后7个工作日内2.验收地点：工程现场第十一条违约责任11.1违约情形：1.施工单位未按合同约定完成工程2.施工单位未按监理单位要求进行整改3.监理单位未按合同约定履行监理职责11.2违约责任承担：1.施工单位未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失2.施工单位未按监理单位要求进行整改，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失3.监理单位未按合同约定履行监理职责，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失11.3违约赔偿：1.违约赔偿金额由双方协商确定2.若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式：1.双方协商解决2.争议调解3.依法向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序：1.双方协商解决：自争议发生后30日内2.争议调解：自争议发生后60日内3.依法向人民法院提起诉讼：自争议发生后90日内12.3争议解决地点：1.双方协商解决：在合同签订地2.争议调解：在合同签订地3.依法向人民法院提起诉讼：在合同签订地或被告所在地人民法院第十三条合同解除13.1合同解除条件：1.双方协商一致解除合同2.因不可抗力导致合同无法履行3.一方违约导致合同无法履行13.2合同解除程序：1.提出解除合同的一方应书面通知对方2.双方协商解除合同，签订解除协议3.因违约解除合同，违约方应承担违约责任13.3合同解除后果：1.合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款2.双方应各自承担合同解除前产生的责任3.合同解除不影响双方在合同解除前已履行的权利和义务第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件：1.双方签字盖章2.合同经有关主管部门审批3.合同约定的其他生效条件14.2合同终止条件：1.工程竣工验收合格2.双方协商一致解除合同3.合同约定的其他终止条件14.3合同终止程序：1.双方签订合同终止协议2.双方结算工程款3.双方履行合同终止后的义务第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、检测机构、咨询服务机构、仲裁机构等。第二条第三方介入情形2.1双方协商一致，认为有必要引入第三方介入合同履行的相关环节。2.2因合同履行过程中出现争议，双方无法达成一致意见，需引入第三方进行调解或仲裁。2.3合同约定或法律法规要求必须引入第三方进行监督、评估或检测。第三条第三方责任限额1.若第三方为中介机构，其责任限额为中介服务费用的一定比例，最高不超过合同总金额的5%。2.若第三方为评估机构或检测机构，其责任限额为评估或检测费用的一定比例，最高不超过合同总金额的5%。3.若第三方为咨询服务机构，其责任限额为咨询服务费用的一定比例，最高不超过合同总金额的5%。4.若第三方为仲裁机构，其责任限额由仲裁机构根据仲裁规则确定。第四条第三方责权利4.1第三方责任：1.第三方应按照合同约定或法律法规要求，履行其职责。2.第三方因自身原因造成合同履行的损失，应承担相应的责任。3.第三方在介入过程中，如发现合同履行中的违规行为，应及时向双方报告。4.2第三方权利：1.第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。2.第三方有权根据合同约定或法律法规要求，对合同履行进行监督、评估、检测或提供咨询服务。3.第三方有权在合同履行过程中，提出合理化建议。4.3第三方义务：1.第三方应保持独立、客观、公正的态度，确保其工作的质量和效率。2.第三方应妥善保管合同双方提供的信息和资料，不得泄露。3.第三方应按照合同约定或法律法规要求，按时完成相关工作。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入合同履行，其职责范围与合同双方的权利义务划分如下：1.第三方对合同履行进行监督、评估、检测或提供咨询服务，其工作成果和责任由第三方承担。2.第三方在介入过程中，如发现合同履行的违规行为，应及时向合同双方报告，由合同双方共同处理。3.第三方在介入过程中，如因自身原因造成合同履行的损失，应由第三方自行承担。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，合同双方应就第三方介入的相关事宜达成一致意见。6.2第三方介入后，合同双方应按照合同约定或法律法规要求，积极配合第三方开展工作。6.3第三方介入期间，合同双方应保持沟通，及时解决工作中出现的问题。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入工作完成后，合同双方应共同确认第三方的工作成果，并签署确认文件。7.2如合同双方对第三方的工作成果有异议，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。7.3第三方介入工作终止后，合同双方应按照合同约定结算工程款。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由合同双方按照合同约定或法律法规要求承担。8.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，包括服务费用、交通费用、住宿费用等。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应对合同双方提供的信息和资料予以保密。9.2第三方在介入过程中，如发现合同双方存在保密信息，应立即停止使用，并及时通知合同双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理合同要求：合同双方签字盖章，经有关主管部门审批说明：本合同正本及附件一构成完整合同文件。2.附件二：园林绿化工程设计图纸要求：符合国家相关设计标准，经相关设计单位审核通过说明：设计图纸为施工依据，施工方需严格按照图纸施工。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施等说明：施工组织设计为施工过程中的指导文件。4.附件四：施工方案要求：详细说明施工工艺、施工方法、施工顺序等说明：施工方案为施工过程中的操作指南。5.附件五：施工图纸会审记录要求：记录设计单位、施工单位、监理单位对图纸的审查意见6.附件六：施工进度计划要求：明确各阶段的施工时间、进度目标说明：进度计划为施工过程中的进度控制依据。7.附件七：施工质量保证措施要求：包括材料、设备、工艺、人员等方面的质量控制措施说明：质量保证措施为施工过程中的质量控制依据。8.附件八：施工安全措施要求：包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全教育培训等说明：安全措施为施工过程中的安全控制依据。9.附件九：工程变更签证要求：详细记录工程变更内容、原因、费用等说明：工程变更签证为工程结算依据。10.附件十：工程验收报告要求：包括验收时间、地点、验收人员、验收结论等说明：工程验收报告为工程完工的证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程责任认定标准：按合同约定，施工单位应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例说明：施工单位未按工期完成工程，延误工期10天，则应支付违约金元。2.违约行为：施工单位未按监理单位要求进行整改责任认定标准：按合同约定，施工单位应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例说明：施工单位对监理单位提出的问题未进行整改，导致工程质量不合格，则应承担违约责任，赔偿因质量问题造成的损失。3.违约行为：监理单位未按合同约定履行监理职责责任认定标准：按合同约定，监理单位应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例说明：监理单位未及时发现并报告施工过程中的问题，导致工程质量严重受损，则应承担违约责任，赔偿因质量问题造成的损失。4.违约行为：第三方介入过程中出现违规行为责任认定标准：按合同约定，第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例说明：第三方在介入过程中泄露合同双方保密信息，则应承担违约责任，赔偿因泄露信息造成的损失。5.违约行为：合同双方未按约定支付工程款责任认定标准：按合同约定，违约方应承担违约责任，支付滞纳金。示例说明：合同约定工程款支付时间为每月25日，若逾期未支付，则应支付滞纳金元。全文完。2024年度园林绿化工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位地址1.3监理单位法定代表人1.4委托单位名称1.5委托单位地址1.6委托单位法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目周期3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理职责4.1监理单位职责4.2委托单位职责5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理合同期限6.1合同生效日期6.2合同终止日期6.3合同延期7.监理资料7.1监理资料提供7.2监理资料保管7.3监理资料归档8.监理报告8.1监理报告编制8.2监理报告审核8.3监理报告提交9.监理纠纷处理9.1纠纷解决方式9.2纠纷解决程序9.3纠纷解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同变更与解除的程序12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力的证明13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件解释第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：园林绿化监理有限公司1.2监理单位地址：省市区路号1.3监理单位法定代表人：1.4委托单位名称：园林绿化工程有限责任公司1.5委托单位地址：省市区路号1.6委托单位法定代表人：2.项目概况2.1项目名称：公园园林绿化工程2.2项目地点：省市区公园2.3项目规模：占地面积平方米，绿化面积平方米2.4项目投资：万元2.5项目周期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.监理范围与内容3.1监理范围：包括但不限于项目的设计、施工、材料采购、设备安装、验收等全过程3.2监理内容：按照国家相关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸等要求，对项目进行监督管理3.3监理标准：执行国家现行有关园林绿化工程监理标准及规范4.监理职责4.1监理单位职责：按时提交监理计划、监理大纲、监理细则等文件对施工单位进行监督、检查和指导，确保施工质量对施工过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计、施工进度计划等组织召开监理例会，协调解决施工过程中出现的问题4.2委托单位职责：按时提供监理所需的资料、图纸等配合监理单位进行现场巡查负责施工单位的资质审查和人员配备确保施工过程中的人身和财产安全5.监理费用5.1监理费用总额：万元5.2费用支付方式：按月支付，每月支付监理费用的%5.3费用支付时间：每月日前支付上月监理费用6.监理合同期限6.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效6.2合同终止日期：2024年12月31日6.3合同延期：如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法按期完成，经双方协商一致，可延期合同期限，并签订补充协议7.监理资料7.1监理资料提供：监理单位在合同签订后个工作日内，向委托单位提供监理计划、监理大纲、监理细则等文件7.3监理资料归档：监理单位在合同终止后个工作日内，将监理资料整理归档，并提交给委托单位8.监理报告8.2监理报告审核：监理报告编制完成后，监理单位应提交委托单位审核，委托单位应在个工作日内予以审核并反馈意见8.3监理报告提交：监理报告经委托单位审核同意后，监理单位应在个工作日内提交至委托单位，并归档保存9.监理纠纷处理9.1纠纷解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何纠纷9.2纠纷解决程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.3纠纷解决期限：自纠纷发生之日起个月内，双方应尽力协商解决纠纷，否则可依法向人民法院提起诉讼10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于监理单位未按时提交监理报告、委托单位未按时支付监理费用、双方未按约定履行合同义务等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际损失和违约情节，由双方协商确定11.合同变更与解除11.1合同变更：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议11.2合同解除：如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任11.3合同变更与解除的程序：任何合同变更或解除，双方均应以书面形式通知对方，并办理相关手续12.不可抗力12.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或无法按约定履行的情况12.2不可抗力处理：发生不可抗力事件时，双方应相互理解，尽力减轻损失，并协商解决合同履行问题12.3不可抗力的证明：发生不可抗力事件的一方应提供相关证明材料，经对方确认后，可免除相应的责任13.合同争议解决13.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议13.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼13.3争议解决程序：争议解决应遵循法定程序，双方应积极配合，及时提供相关证据14.其他约定事项14.1合同附件：本合同附件包括但不限于监理计划、监理大纲、监理细则等文件14.2合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同附件解释：如合同附件与本合同内容不一致，以本合同为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所指第三方包括但不限于中介方、技术顾问、咨询机构、检测机构、仲裁机构等，其介入合同旨在协助、监督、咨询或提供专业服务。15.2第三方介入条件：第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。15.3第三方介入程序：15.3.1甲乙双方应向第三方明确介入的具体目的、范围和权限。15.3.2第三方应在介入前向甲乙双方提交介入计划，并获得双方的认可。15.3.3第三方介入期间，应遵守本合同的相关规定，并定期向甲乙双方报告工作进展。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行职责过程中产生的责任，应根据合作协议或委托书中的约定承担。16.2第三方责任限额：第三方责任限额应根据介入事项的风险评估和合作协议或委托书中的约定确定。介入事项的性质和规模第三方提供服务的专业性和技术能力介入过程中可能产生的潜在风险双方协商确定的合理赔偿范围16.2.2第三方责任限额的具体金额应由甲乙双方在合作协议或委托书中明确约定。17.甲乙双方责任17.1甲方责任：向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够顺利履行职责。对第三方在介入过程中产生的合理费用予以支付。对第三方的工作成果进行验收，并承担相应的责任。17.2乙方责任：同意第三方介入，并配合第三方履行职责。对第三方的工作成果进行审核，并提出合理意见。对第三方在介入过程中产生的合理费用予以支付。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：第三方应遵守甲方提供的资料和指导，按照甲方要求履行职责。第三方的工作成果应满足甲方的要求，并接受甲方的验收。18.2第三方与乙方的划分：第三方应遵守乙方提供的资料和指导，按照乙方要求履行职责。第三方的工作成果应满足乙方的要求，并接受乙方的验收。18.3第三方与甲乙双方的划分：第三方在介入过程中产生的责任，应由第三方自行承担。第三方的工作成果，如需甲乙双方共同承担风险，应在合作协议或委托书中明确约定。19.第三方介入的终止合同履行完毕或合同期限届满。双方同意终止第三方介入。发生不可抗力事件，导致合同无法履行。19.2第三方介入的终止程序：第三方介入终止后，甲乙双方应根据合作协议或委托书的规定，办理相关手续。说明一：附件列表：1.监理计划详细要求：包括监理工作的总体目标、监理范围、监理组织架构、监理流程、监理方法、质量标准等。说明：监理计划是监理工作的基础，需在合同签订后个工作日内提交。2.监理大纲详细要求：详细描述监理工作的具体内容、实施步骤、工作计划、质量保证措施等。说明：监理大纲是监理工作的指导文件，需在监理计划基础上进一步细化。3.监理细则详细要求：针对监理工作中的具体环节，制定详细的监理细则，包括检查项目、检查标准、检查方法、记录方式等。说明：监理细则是监理工作执行的具体操作指南。4.监理日志说明：监理日志是监理工作的真实记录，需每日填写。5.监理月报7.施工单位资质证明文件详细要求：施工单位应提供有效的营业执照、资质证书、相关业绩证明等文件。说明：资质证明文件是施工单位具备相应施工能力的证明。8.施工单位人员配备表详细要求：列出施工单位参与项目的人员名单、职责、资格等。说明：人员配备表是确保施工单位人员素质和数量的重要依据。9.材料设备清单详细要求：列出项目所需材料、设备的名称、规格、数量、质量要求等。说明：材料设备清单是确保项目材料、设备满足质量要求的基础。10.施工进度计划详细要求：制定项目施工的详细进度计划，包括各阶段的目标、时间节点、责任人等。说明：施工进度计划是确保项目按期完成的关键。11.施工单位质量保证措施详细要求：施工单位应提供质量保证措施，包括质量管理制度、质量检验流程等。说明：质量保证措施是确保施工质量的重要手段。12.争议解决协议详细要求：如发生合同争议，双方应签订争议解决协议，明确解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据。13.不可抗力事件证明详细要求：发生不可抗力事件时，提供相关证明文件，包括自然灾害、政府行为等。说明：不可抗力事件证明是免除责任的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按时提交监理报告责任认定：监理单位应赔偿因未按时提交监理报告造成的损失，赔偿金额按合同约定计算。2.违约行为：委托单位未按时支付监理费用责任认定：委托单位应支付滞纳金，滞纳金按合同约定计算。3.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.违约行为：施工单位未按约定完成施工任务责任认定：施工单位应赔偿因未按约定完成施工任务造成的损失，赔偿金额按合同约定计算。5.违约行为：施工单位提供不合格的材料或设备责任认定：施工单位应赔偿因提供不合格材料或设备造成的损失，包括返工、修复、更换等费用。6.违约行为：监理单位未按约定进行现场巡查责任认定：监理单位应赔偿因未按约定进行现场巡查造成的损失，包括延误工期、质量下降等。7.违约行为：委托单位未按约定提供资料责任认定：委托单位应赔偿因未按约定提供资料造成的损失，包括延误工期、质量下降等。第三部分：其他补充性说明和解释全文完。2024年度园林绿化工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方名称、地址、法定代表人1.2建设方名称、地址、法定代表人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及投资2.4工程建设工期3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理方式与方法4.1监理方式4.2监理方法5.监理职责与义务5.1监理方职责5.2监理方义务6.建设方职责与义务6.1建设方职责6.2建设方义务7.监理费用与支付方式7.1监理费用7.2支付方式8.监理期限8.1合同生效日期8.2合同终止日期9.监理资料与档案9.1监理资料9.2档案管理10.监理协调与沟通10.1监理协调10.2沟通方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除13.2合同终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效条件14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理方名称：园林绿化监理有限公司1.2监理方地址：省市区路号1.3监理方法定代表人：1.4建设方名称：房地产开发有限公司1.5建设方地址：省市区路号1.6建设方法定代表人：2.工程概况2.1工程名称：小区园林绿化工程2.2工程地点：省市区小区2.3工程规模及投资：占地面积10万平方米，总投资2000万元2.4工程建设工期：自2024年4月1日起至2025年3月31日止3.监理范围与内容3.1监理范围：本工程的设计、施工、验收等全过程3.2监理内容：工程质量、进度、安全、合同、信息管理等方面的监督与控制4.监理方式与方法4.1监理方式：采用旁站、巡视、平行检验等方式进行监理4.2监理方法：依据国家相关法律法规、技术规范、合同约定等，进行现场监理和资料审核5.监理职责与义务5.1监理方职责：a.严格按照国家法律法规和合同约定，履行监理职责；b.对工程质量、进度、安全、合同等进行全面监督；c.对施工过程中出现的质量问题、进度延误、安全事故等及时向建设方报告；d.对施工过程中违反合同约定、法律法规的行为，有权提出整改意见或停止施工。5.2监理方义务：a.指导施工单位按照设计文件、施工图纸、技术规范进行施工；b.协助建设方进行施工合同管理，确保合同履行；c.对施工过程中发现的问题，提出整改建议，并跟踪整改落实；d.对施工过程中出现的安全事故，及时采取措施，减少损失。6.建设方职责与义务6.1建设方职责：a.依法取得本工程的建设、施工等相关许可；b.负责工程项目的资金筹措；c.按时向监理方提供相关资料、图纸、设备等；d.对监理方提出的整改意见和措施，及时予以落实。6.2建设方义务：a.严格按照国家法律法规和合同约定，履行建设方职责；b.为监理方提供必要的工作条件，确保监理工作的顺利进行；c.对监理方提出的问题，积极配合，共同解决问题；d.对监理方的工作进行监督，确保监理工作的质量。8.监理费用与支付方式8.1监理费用：本工程监理费用总额为人民币100万元整，按月支付，每月监理费用为10万元。8.2支付方式：建设方应在每月监理服务结束后5个工作日内，向监理方支付当月监理费用。支付时，监理方应提供相应的监理服务发票。9.监理期限9.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止日期：本合同期限为两年，自合同生效之日起计算。10.监理资料与档案10.1监理资料：监理方应收集、整理、保存与监理工作相关的资料，包括但不限于工程图纸、设计变更、施工记录、检验报告、会议纪要等。10.2档案管理：监理资料应按照国家档案管理规定进行归档管理，确保资料的完整、准确、安全。11.监理协调与沟通11.1监理协调：监理方应定期与建设方、设计方、施工方等进行协调会议，解决工程实施过程中出现的问题。11.2沟通方式：监理方与各方之间的沟通应采用书面形式或口头形式，重要事项应以书面形式记录并存档。12.争议解决12.1争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构：仲裁委员会。13.违约责任13.1违约情形：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。13.2违约责任：a.监理方未按照合同约定履行监理职责，造成工程质量、进度、安全问题的，应承担相应的责任；b.建设方未按照合同约定支付监理费用的，应支付逾期付款违约金；c.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、设计变更、施工方案、监理方案等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除合同双方（监理方和建设方）以外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了提高工程监理的效率、确保工程质量、加快工程进度或提供专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择：第三方由监理方或建设方根据项目需要和实际情况选择，并经对方同意。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够满足工程监理和服务的需求。16.3第三方协议签订：监理方或建设方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利：a.按照协议约定，获得必要的工程信息和工作条件；b.在其专业领域内，独立开展监理和服务工作；c.对监理和服务过程中发现的问题，有权提出建议或意见。17.2第三方义务：a.遵守国家相关法律法规和行业标准；b.按照协议约定，履行监理和服务职责；c.对其工作成果负责，确保质量合格。18.第三方责任限额18.1责任限额定义：本合同中，第三方责任限额是指第三方因其违约行为或工作失误给监理方或建设方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定：a.第三方责任限额应根据第三方协议中的约定确定；b.如无约定，第三方责任限额不得超过其收取的服务费用。19.第三方与其他各方