铁矿开发商施工合同

铁矿开发商施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方为铁矿开发商，乙方为施工方，双方为了共同发展，实现互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程概况及要求进行报价，如工程过程中发生设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化，双方应按实际情况另行协商确定。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此产生的一切责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应符合国家及行业现行有关质量标准和要求，质量等级不低于__________等级。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条付款方式及进度5.1本合同价款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后__________日内，支付合同价款的__________%；（2）工程进度达到__________时，支付合同价款的__________%；（3）工程验收合格并办理验收手续后__________日内，支付合同价款的__________%。5.2乙方应按照本合同约定的付款方式及时向甲方开具合法、有效的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×__________%。6.2甲方未按照合同约定的付款时间支付价款的，应当按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×__________%。6.3双方因违反本合同导致合同解除的，应按照实际情况承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程规范要求4.验收标准5.发票6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，认定为违约行为。2.甲方未按照合同约定的付款时间支付价款的，认定为违约行为。3.双方因违反本合同导致合同解除的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间因合同而产生的权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照合同约定向对方支付的金钱。3.滞纳金：是指债务人逾期支付债务应当按照约定向债权人支付的金钱。4.验收合格：是指工程质量、安全、进度等各项指标均达到合同约定要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定延误原因，乙方按实际延误天数支付违约金。2.付款滞后：解决办法：甲方按照逾期天数支付滞纳金，并与乙方协商确定付款时间。3.工程质量问题：解决办法：乙方按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。4.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容、工期及价款调整。五、所有应