道路施工承揽合同范本

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：__________道路施工工程1.2工程地点：_______省/市/自治区_______县/市/区_______街道1.3工程规模：_______平方米1.4工程内容：包括但不限于道路铺设、排水系统、交通标志、照明设施等二、工程期限2.1工程开工日期：_______年_______月_______日2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日2.3工期延误：如乙方原因导致工程不能按期竣工，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款的_______%。三、工程质量3.1工程质量标准：按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家相关标准执行。3.2工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。乙方应按照约定时间提供完整的工程技术资料和验收报告。3.3质量保修：乙方对工程质量负责_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方负责及时修复，并承担相应费用。四、工程造价4.1合同总价：_______元（大写：_________________________元整）。4.2付款方式：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%。4.3工程款支付：甲方按照约定的付款方式及时支付乙方工程款。逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付违约金。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）负责办理工程所需的各种手续，提供施工场地；（2）按照约定支付工程款；（3）组织工程验收；（4）协助乙方解决施工过程中的有关问题。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程施工；（2）确保工程质量、安全、进度达到约定标准；（3）提供工程技术资料和验收报告；（4）保修期内负责工程质量的修复。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付的金额乘以同期银行贷款利率。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕合同总价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应充分了解彼此的情况，确保合同的履行能力。2.合同中涉及的工程内容、工程期限、工程质量、工程造价等条款应详细明确，以免产生纠纷。3.双方在履行合同过程中，应遵守相关法律法规，严格按照合同约定执行。4.合同中应明确约定违约责任，以便在出现违约情况时，有权要求对方承担相应的违约责任。5.合同中应明确约定争议解决方式，以便在发生争议时，能够及时有效地解决问题。解决办法：1.双方发生纠纷时，应通过友好协商解决，以达到维护双方合法权益的目的。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，如实提供证据，以便法院作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方当事人权利义务关系的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、监理、验收等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者法律规定应当支付给对方的经济补偿。4.工程验收：是指工程项目完成后，由建设单位或者有关部门组织专业人员对工程的质量、安全、功能等方面进行的检查、评定和认可的活动。5.质量保修：是指施工单位对建筑工程在保修期内因施工原因造成的质量问题负责修复，并承担相应费用的义务。6.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式，解决双方争议的活动。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，合同履行过程中可能涉及到行政许可和政府审批。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商，合同履行过程中可能涉及到工程款的拨付和项目的进度管理。3.甲方为国有企业，乙方为分包商，合同履行过程中可能涉及到甲方内部的管理规定和乙方的施工标准。针对每个特殊的场合增加的合同补充条款：1.甲方应负责向相关部门申请施工许可和其他必要的行政批准，并承担相关费用。乙方应协助甲方办理相关手续，并提供必要的文件和证明材料。2.甲方应按照工程进度及时拨付工程款，不得无故拖延。乙方应按照合同约定的时间提供进度报告和付款申请。3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方应积极配合，并提