工程设计与施工监理合同范本

合同编号：__________工程设计与施工监理合同鉴于：2.监理单位愿意接受业主的委托，提供本项目的工程设计与施工监理服务；第一条监理范围与内容1.1本项目的工程设计与施工监理范围包括但不限于：（1）对工程设计文件的审查和审批；（2）对施工现场的监督和管理；（3）对施工进度的监控和调整；（4）对工程质量、安全、环保等方面的检查和控制；（5）对工程变更的管理；（6）对工程结算的审核；（7）其他与本项目设计与施工监理相关的工作。1.2监理单位应根据本项目的要求，制定详细的设计与施工监理计划，并提交给业主审批。第二条监理人员与资质2.1监理单位应指派具有相应资质和经验的设计与施工监理人员负责本项目的监理工作。（1）熟悉相关法律法规、规范和标准；（2）具有相关专业背景和丰富的工程实践经验；第三条监理费用3.1监理单位应按照双方约定的费用标准和支付方式，向业主收取监理费用。3.2监理费用包括但不限于：（1）监理人员的工资、福利和差旅费用；（2）监理所需的办公设备、工具和材料的费用；（3）监理单位为完成本项目监理工作所产生的其他费用。第四条监理工作程序4.1监理单位应在合同签订后的_______天内，向业主提交详细的设计与施工监理计划，并按照计划开展监理工作。4.2监理单位应定期向业主报告监理工作情况，包括但不限于：（1）监理工作进展报告；（2）监理发现的问题及处理情况；（3）监理工作的相关数据、资料和文件。4.3监理单位应协助业主解决本项目设计与施工过程中出现的问题，并提供相应的技术支持和建议。第五条监理质量与责任5.1监理单位应按照相关法律法规、规范和标准，认真履行监理职责，确保本项目的设计与施工质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。5.2监理单位应对其监理工作的准确性、及时性和有效性负责，并对因监理工作失误造成的业主损失承担赔偿责任。5.3监理单位应对其监理人员的行为和言论负责，并对其造成的损害承担相应的法律责任。第六条保密条款6.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金的具体数额和计算方式，双方可在本合同中约定。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的监理工作完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和认同。2.双方应按照合同约定履行各自的义务，确保项目顺利进行。3.监理单位应严格按照相关法律法规、规范和标准进行监理工作，确保项目质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。4.双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.工程设计：指根据项目需求，通过科学的方法和手段，对工程项目的建设方案进行系统地分析、研究和设计的过程。2.施工监理：指对施工现场的监督和管理，确保施工过程符合设计文件、规范和标准要求，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。5.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧或争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段，使争议得到解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.紧急变更处理：如果在项目进行中出现了紧急变更，需要监理单位迅速响应并调整监理计划。补充条款：双方同意，在紧急变更情况下，监理单位应在____小时内向业主报告并制定相应的调整方案。2.设计审查：当监理单位发现设计文件中存在问题时，需要与业主和施工单位沟通解决。补充条款：监理单位应在发现设计问题后的____小时内向业主和施工单位提出审查意见，并协助解决问题。3.施工质量控制：在施工过程中，监理单位需要对施工质量进行严格把控。补充条款：监理单位应定期对施工现场进行质量检查，并在发现质量问题时及时采取措施予以纠正。4.工期延误：如果施工单位因故导致工期延误，需要监理单位进行评估和调整。补充条款：监理单位应在工期延误发生后的____小时内向业主报告，并提供相应的工期调整方案。5.费用索赔：在项目过程中，如果业主或监理单位因对方原因遭受损失，可以提出费用索赔。补充条款：双方同意，在发生费用索赔时，应按照合同约定的索