2024年度建筑工程施工劳务分包安全保证合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工劳务分包安全保证合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.分包工作内容3.1工程施工3.2材料供应3.3质量保证4.安全责任4.1分包方安全责任4.2总包方安全责任4.3安全培训4.4安全防护措施5.安全管理5.1安全管理制度5.2安全检查5.3事故处理6.保险6.1分包方保险6.2总包方保险6.3保险费用7.安全费用7.1安全费用预算7.2费用支付7.3费用调整8.人员管理8.1人员配置8.2人员培训8.3人员考核9.质量控制9.1质量标准9.2质量检查9.3质量处理10.施工进度10.1施工计划10.2进度控制10.3工期延误11.付款方式11.1付款条件11.2付款方式11.3付款时间12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议处理机构12.3争议解决费用13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3解除合同后的处理14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方地址：_______1.1.3分包方法定代表人：_______1.1.4分包方联系方式：电话_______，邮箱_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方地址：_______1.2.3总包方法定代表人：_______1.2.4总包方联系方式：电话_______，邮箱_______2.工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______（平方米/立方米）2.4工程类别：_______3.分包工作内容3.1工程施工3.1.1分包工作范围：_______3.1.2分包工程量：_______3.2材料供应3.2.1供应材料清单：_______3.2.2材料质量标准：_______3.3质量保证3.3.1质量承诺：_______3.3.2质量检验：_______4.安全责任4.1分包方安全责任4.1.1负责施工安全措施的落实4.1.2负责施工现场的安全管理4.1.3负责施工过程中发生的安全事故的处理4.2总包方安全责任4.2.1负责对分包方的安全工作进行监督4.2.2负责施工现场的安全防护设施4.2.3负责施工过程中发生的安全事故的调查和处理4.3安全培训4.3.1分包方负责对施工人员进行安全培训4.3.2安全培训内容包括：安全操作规程、事故预防措施等4.4安全防护措施4.4.1分包方应按照国家相关法律法规和行业标准，采取必要的安全防护措施4.4.2总包方应对分包方采取的安全防护措施进行审核5.安全管理5.1安全管理制度5.1.1分包方应建立健全安全管理制度5.1.2安全管理制度应包括：安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等5.2安全检查5.2.1分包方应定期进行安全检查5.2.2安全检查应包括：施工现场、施工设备、施工人员等5.3事故处理5.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取紧急措施5.3.2分包方应在24小时内向总包方报告事故情况6.保险6.1分包方保险6.1.1分包方应购买相应的人身意外伤害保险6.1.2保险金额：_______6.2总包方保险6.2.1总包方应购买相应的一般责任保险6.2.2保险金额：_______6.3保险费用6.3.1保险费用由_______方承担7.安全费用7.1安全费用预算7.1.1安全费用预算总额：_______7.1.2安全费用预算明细：_______7.2费用支付7.2.1安全费用按月支付7.2.2支付方式：_______7.3费用调整7.3.1如因特殊原因导致安全费用增加，双方应协商调整费用8.人员管理8.1人员配置8.1.1分包方应按照工程需求配备相应数量的施工人员8.1.2施工人员应具备相应的资质和技能证书8.2人员培训8.2.1分包方应定期对施工人员进行专业技能和安全知识培训8.2.2培训记录应予以保存8.3人员考核8.3.1分包方应定期对施工人员进行考核8.3.2考核结果作为人员奖惩和晋升的依据9.质量控制9.1质量标准9.1.1工程质量应达到国家相关标准和规范要求9.1.2质量标准应包括材料、施工工艺、验收标准等9.2质量检查9.2.1分包方应自行组织质量检查，确保工程质量9.2.2总包方应定期进行质量抽查9.3质量处理9.3.1发现质量问题，分包方应立即采取措施进行整改9.3.2整改后的工程需经总包方验收合格后方可继续施工10.施工进度10.1施工计划10.1.1分包方应编制详细的施工进度计划10.1.2施工计划应包括施工顺序、时间节点、资源配置等10.2进度控制10.2.1分包方应严格按照施工计划执行10.2.2如遇进度延误，分包方应分析原因并提出解决方案10.3工期延误10.3.1工期延误的责任由分包方承担10.3.2工期延误的处理办法由双方协商确定11.付款方式11.1付款条件11.1.1分包方应按照合同约定提供相应的施工进度和质量证明材料11.1.2总包方应在收到证明材料后_______个工作日内支付相应款项11.2付款方式11.2.1付款方式为银行转账11.2.2付款账户信息：_______11.3付款时间11.3.1付款时间为每月_______日12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议处理机构12.2.1本合同争议处理机构为_______12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由责任方承担13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同13.1.2如发生不可抗力事件导致合同无法履行，双方均可解除合同13.2合同解除程序13.2.1解除合同前，双方应书面通知对方13.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行清算13.3解除合同后的处理13.3.1分包方应按照合同约定完成剩余工作13.3.2总包方应按照合同约定支付已完成的工程款项14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议14.2本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.4本合同附件：14.4.1分包工作范围清单14.4.2材料供应清单14.4.3人员配置表14.4.4施工进度计划14.4.5其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险代理方等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、保障双方权益。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体事项和方式。3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。4.第三方介入的职责4.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。4.2第三方的职责包括但不限于：4.1.1中介方：协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同、履行合同等。4.1.2监理方：对工程进度、质量、安全进行监督，确保合同履行。4.1.3检测方：对材料、工程进行检测，确保符合国家标准和合同要求。4.1.4咨询方：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。4.1.5保险代理方：协助甲乙双方办理保险事宜，保障双方权益。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据合同约定和第三方介入的具体事项确定。5.2第三方的责任限额包括但不限于：5.1.1第三方的直接责任：因第三方自身原因导致的损失，由第三方承担。5.1.2第三方的间接责任：因第三方介入导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应的赔偿责任。5.3第三方的责任限额应在第三方协议中明确约定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后，甲乙双方应明确各自的权利、义务和责任。6.2甲乙双方应确保第三方在履行职责过程中，不损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方应独立履行职责，不得干预甲乙双方的正常业务往来。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。7.2合同变更应包括但不限于第三方介入的具体事项、职责、责任限额等。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确约定。8.2第三方介入的费用应在合同履行过程中分阶段支付。9.第三方介入的监督9.1甲乙双方应加强对第三方介入的监督，确保第三方履行职责。9.2甲乙双方可指定专人负责监督第三方介入的工作。10.第三方介入的终止10.1如第三方未能履行合同约定的职责，甲乙双方有权终止第三方介入。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应协商处理相关问题，并签订终止协议。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工作范围清单1.1详细列出分包方需完成的工程内容及相应的工程量。1.2清单应包含材料规格、施工工艺、质量要求等详细信息。2.附件二：材料供应清单2.1列出分包方需提供的材料名称、规格、数量、质量标准等信息。2.2清单应包含材料供应商、采购价格、交货时间等详细信息。3.附件三：人员配置表3.1列出分包方施工人员的姓名、职务、技能证书、工作职责等信息。3.2表格应包含人员培训、考核、奖惩等记录。4.附件四：施工进度计划4.1详细列出工程各阶段的开始和结束时间，包括关键节点和里程碑。4.2计划应包含资源配置、进度控制措施等信息。5.附件五：安全管理制度5.1列出分包方制定的安全管理制度，包括安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等。5.2制度应包含安全培训、安全防护措施、应急预案等信息。6.附件六：质量标准及检验报告6.1列出工程质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。6.2检验报告应包含检验时间、检验结果、检验人员等信息。7.附件七：保险合同及保险单7.1列出分包方和总包方购买的保险合同及保险单。7.2合同应包含保险金额、保险期限、保险责任等信息。8.附件八：付款凭证及发票8.1列出分包方收到的付款凭证及发票。8.2凭证应包含付款时间、付款金额、付款方等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定标准1.1分包方未按合同约定完成工程，责任认定如下：1.1.1逾期完成工程：每逾期一天，分包方应支付总包方_______元的违约金。1.1.2工程质量不符合标准：分包方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。2.违约行为及责任认定标准2.1总包方未按合同约定支付款项，责任认定如下：2.1.1逾期支付款项：每逾期一天，总包方应支付分包方_______元的违约金。2.1.2未按合同约定提供材料或设备：总包方应承担由此产生的全部费用。3.违约行为及责任认定标准3.1第三方未按合同约定履行职责，责任认定如下：3.1.1第三方未能履行中介职责：由第三方承担由此产生的全部费用。3.1.2第三方未能履行监理职责：由第三方承担由此产生的全部费用。4.违约行为及责任认定标准4.1双方协商不成，违约行为及责任认定如下：4.1.1由合同签订地人民法院依法判决。4.1.2违约方应承担由此产生的全部费用。全文完。2024年度建筑工程施工劳务分包安全保证合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释说明2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.安全责任与义务4.1分包方安全责任4.2总包方安全责任4.3安全管理制度5.安全培训与教育5.1安全培训要求5.2安全教育内容6.安全检查与验收6.1安全检查频率6.2安全验收标准7.安全事故处理7.1事故报告要求7.2事故调查与处理8.保险与赔偿8.1保险类型8.2保险费用8.3赔偿责任9.监督与管理9.1监督机构与人员9.2管理要求10.合同期限与变更10.1合同期限10.2合同变更程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1"分包方"指与本合同签订的承担建筑工程施工劳务的企业。1.1.2"总包方"指与分包方签订总包合同，负责项目整体施工的企业。1.1.3"项目"指本合同约定的具体建筑工程施工项目。1.1.4"安全责任"指分包方和总包方在项目施工过程中应承担的安全防护和事故预防责任。1.1.5"安全义务"指分包方和总包方在项目施工过程中应遵守的安全规定和操作规程。1.2解释说明1.2.1本合同中涉及到的专业术语、技术规范等，均以国家相关法律法规和行业标准为准。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1企业名称：_________________2.1.2法定代表人：_________________2.1.3联系方式：_________________2.2总包方信息2.2.1企业名称：_________________2.2.2法定代表人：_________________2.2.3联系方式：_________________3.项目概况3.1项目名称：_________________3.2项目地点：_________________3.3项目规模：_________________4.安全责任与义务4.1分包方安全责任4.1.1严格执行国家有关安全生产的法律法规和行业标准。4.1.2制定并落实施工过程中的安全防护措施。4.1.3对施工人员进行安全教育和培训。4.1.4及时报告安全事故。4.2总包方安全责任4.2.1监督指导分包方落实安全生产责任。4.2.2对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。4.2.3对分包方违反安全规定的行为进行制止和纠正。4.2.4及时处理安全事故。4.3安全管理制度4.3.1制定安全生产管理制度，明确各级人员的安全责任。4.3.2定期对施工人员进行安全检查，确保安全措施落实到位。4.3.3建立安全生产档案，对事故进行调查、分析和处理。5.安全培训与教育5.1安全培训要求5.1.1分包方应对所有施工人员进行岗前安全培训。5.1.2培训内容应包括安全法律法规、安全技术操作规程等。5.1.3培训后应进行考核，确保培训效果。5.2安全教育内容5.2.1施工现场安全操作规程。5.2.2安全防护设施的使用和维护。5.2.3应急救援措施和事故处理流程。6.安全检查与验收6.1安全检查频率6.1.1分包方应每日进行安全检查，发现问题及时整改。6.1.2总包方应每月进行安全检查，对分包方的安全工作进行全面评估。6.2安全验收标准6.2.1安全防护设施齐全、有效。6.2.2施工现场安全标识清晰、醒目。6.2.3施工人员安全意识强，遵守安全操作规程。7.安全事故处理7.1事故报告要求7.1.1发生安全事故后，分包方应在第一时间向总包方报告。7.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。7.2事故调查与处理7.2.1总包方应组织事故调查组，对事故原因进行查明。7.2.2对事故责任进行认定，并采取相应的处理措施。7.2.3对事故责任人进行教育和处罚，防止类似事故再次发生。8.保险与赔偿8.1保险类型8.1.1分包方应购买意外伤害保险，保险金额不低于每人50万元。8.1.2分包方应购买建筑意外责任保险，保险金额不低于工程总造价的5%。8.2保险费用8.2.1保险费用由分包方承担，并在合同签订后5日内支付。8.3赔偿责任8.3.1发生意外伤害事故，保险公司在保险范围内承担赔偿责任。8.3.2发生建筑意外责任事故，保险公司在保险范围内承担赔偿责任。9.监督与管理9.1监督机构与人员9.1.1总包方设立安全监督机构，负责对分包方的安全工作进行监督。9.1.2安全监督机构由总包方指定专人担任。9.2管理要求9.2.1分包方应接受总包方安全监督机构的管理和监督。9.2.2分包方应配合总包方安全监督机构开展安全检查和验收工作。10.合同期限与变更10.1合同期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。10.1.2合同期满后，如需继续合作，双方应提前一个月进行协商。10.2合同变更程序10.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。10.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力。11.违约责任11.1违约行为11.1.1分包方未按时完成工程任务或质量不达标。11.1.2分包方未按合同约定履行安全责任和义务。11.1.3总包方未按合同约定提供必要的管理和服务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担由此造成的损失，包括但不限于赔偿金、违约金等。11.2.2违约方应承担因违约行为引起的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.1.1合同期满，双方无继续合作意愿。13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同，并以书面形式签署解除协议。13.2.2合同解除后，双方应按照约定履行各自义务。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。14.1.2通知送达地址为合同双方约定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：安全管理制度、安全检查记录、事故报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1"第三方"指在本合同履行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联企业。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监理、安全监督、技术评估、合同履行监督等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，可邀请或指定第三方介入。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议及本合同约定，履行其职责。15.4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失或违约的，应承担相应的法律责任。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时甲乙双方的责任16.1.1甲乙双方应提供第三方介入所需的必要条件和信息。16.1.2甲乙双方应配合第三方的工作，不得故意干扰或阻挠。16.1.3甲乙双方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1"责任限额"指第三方因履行职责过程中出现失误或违约，按照合作协议及本合同约定，对甲乙双方或项目造成的损失承担的最高赔偿金额。17.2责任限额约定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务类型和风险程度确定。17.2.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定，并在本合同中予以确认。17.3责任限额调整17.3.1如第三方责任限额不足以覆盖可能出现的损失，甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整责任限额需以书面形式通知第三方，并经三方同意后生效。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务，甲方有权要求第三方按照约定的服务标准和质量要求履行。18.1.2甲方对第三方的服务不满意，有权要求第三方进行整改或更换。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务，乙方有权要求第三方按照约定的服务标准和质量要求履行。18.2.2乙方对第三方的服务不满意，有权要求第三方进行整改或更换。18.3第三方与项目其他相关方的划分18.3.1第三方与项目其他相关方（如供应商、设计单位等）的关系，由甲乙双方另行约定。18.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重项目其他相关方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同履行完毕或合同解除。19.1.2第三方完成约定的服务内容。19.1.3第三方因自身原因或不可抗力因素无法继续履行职责。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应与第三方进行协商，确定终止日期和后续事宜。19.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合作协议及本合同约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全管理制度详细要求和说明：包括安全操作规程、应急预案、安全检查表、安全培训记录等，用于证明分包方和总包方在项目施工过程中对安全生产的管理和实施。2.安全检查记录详细要求和说明：记录每日、每周、每月的安全检查情况，包括检查时间、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施等。3.事故报告详细要求和说明：发生安全事故后，及时填写的事故报告，包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况、处理措施等。4.保险单据详细要求和说明：分包方和总包方购买的意外伤害保险和建筑意外责任保险的保险单据，证明双方已履行保险义务。5.第三方合作协议详细要求和说明：甲乙双方与第三方签订的合作协议，明确第三方介入的范围、职责、费用、责任限额等。6.变更协议详细要求和说明：甲乙双方就合同内容进行变更时，签订的书面变更协议，明确变更内容、生效日期等。7.争议解决协议详细要求和说明：甲乙双方就争议解决方式达成一致时，签订的书面协议，明确争议解决机构、程序等。8.通知与送达凭证详细要求和说明：甲乙双方在合同履行过程中，发送和接收通知的凭证，证明通知的送达和接收。9.费用支付凭证详细要求和说明：甲乙双方在合同履行过程中，支付和收取费用的凭证，证明费用的支付和收取。10.其他相关文件详细要求和说明：根据合同履行过程中的具体情况，可能产生的其他相关文件，如施工图纸、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按时完成工程任务或质量不达标。违约方未按合同约定履行安全责任和义务。违约方未按时支付费用。违约方泄露商业秘密或泄露合同内容。违约方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准违约行为发生，经双方确认。违约行为导致合同无法履行或造成损失。违约方未在规定时间内采取补救措施。3.违约责任认定示例违约方未按时完成工程任务，导致工程进度延误，甲方有权要求违约方承担违约金，并根据延误时间调整工程进度。违约方未按合同约定履行安全责任，导致安全事故发生，违约方应承担相应的赔偿责任。违约方未按时支付费用，甲方有权暂停工程进度，并要求违约方支付滞纳金。违约方泄露商业秘密，造成对方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑工程施工劳务分包安全保证合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2施工单位名称1.3法定代表人姓名及身份证号码1.4联系方式及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程合同金额第三条工程施工安全保证3.1安全责任划分3.2安全教育培训3.3安全防护措施3.4安全生产责任险第四条安全生产管理制度4.1安全生产目标4.2安全生产责任4.3安全生产措施4.4安全生产检查第五条安全事故处理5.1事故报告5.2事故调查5.3事故处理5.4事故责任追究第六条安全生产费用6.1费用预算6.2费用支付6.3费用结算第七条合同履行7.1工程施工进度7.2工程质量7.3工程验收7.4合同变更第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：安全防护设施清单12.4附件四：安全生产责任书第十三条其他约定13.1法律适用13.2争议解决13.3其他第十四条合同签署14.1双方签字盖章14.2合同生效日期14.3合同份数及保管14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：劳务分包有限公司1.2施工单位名称：建筑工程有限公司1.3法定代表人姓名及身份证号码：1.3.1分包单位：，身份证号码：1101011.3.2施工单位：，身份证号码：11010156781.4联系方式及地址：1.4.1分包单位：联系电话地址：北京市朝阳区路号1.4.2施工单位：联系电话地址：北京市海淀区路号第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区一期工程2.2工程地点：北京市区街道2.3工程规模及类型：总建筑面积10万平方米，住宅楼6栋，配套设施齐全2.4工程合同金额：人民币壹仟万元整第三条工程施工安全保证3.1安全责任划分：3.1.1分包单位负责施工现场的安全管理，确保施工安全3.1.2施工单位负责对分包单位的安全工作进行指导和监督3.2安全教育培训：3.2.1分包单位对新进场人员进行安全教育培训，培训合格后方可上岗3.2.2施工单位定期对分包单位进行安全教育培训，提高安全意识3.3安全防护措施：3.3.1分包单位按照国家有关安全防护规定，制定并实施安全防护措施3.3.2施工单位对分包单位的安全防护措施进行审核，确保措施到位3.4安全生产责任险：3.4.1分包单位购买安全生产责任险，保障施工现场人员的安全3.4.2施工单位对分包单位购买安全生产责任险进行监督，确保险种和额度符合要求第四条安全生产管理制度4.1安全生产目标：实现零事故、零伤亡4.2安全生产责任：4.2.1分包单位设立安全生产管理机构，明确安全生产责任4.2.2施工单位对分包单位安全生产责任进行监督，确保责任落实4.3安全生产措施：4.3.1分包单位制定安全生产措施，包括安全操作规程、应急预案等4.3.2施工单位对分包单位安全生产措施进行审核，确保措施可行4.4安全生产检查：4.4.1分包单位定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患4.4.2施工单位对分包单位安全生产检查进行监督，确保检查效果第五条安全事故处理5.1事故报告：5.1.1发生安全事故后，分包单位应在第一时间向施工单位报告5.1.2施工单位接到事故报告后，应在24小时内向相关部门报告5.2事故调查：5.2.1分包单位组织事故调查组，对事故原因进行调查5.2.2施工单位对分包单位事故调查进行监督，确保调查真实、公正5.3事故处理：5.3.1分包单位根据事故原因，采取相应措施，防止类似事故发生5.3.2施工单位对分包单位事故处理进行监督，确保措施有效5.4事故责任追究：5.4.1分包单位对事故责任人进行追究，依法进行处理5.4.2施工单位对分包单位事故责任追究进行监督，确保责任落实第六条安全生产费用6.1费用预算：6.1.1分包单位根据工程规模和安全生产要求，编制安全生产费用预算6.1.2施工单位对分包单位安全生产费用预算进行审核，确保预算合理6.2费用支付：6.2.1分包单位按照安全生产费用预算，向施工单位提出费用支付申请6.2.2施工单位对分包单位费用支付申请进行审核，确保支付合规6.3费用结算：6.3.1分包单位根据实际发生费用，向施工单位提出费用结算申请6.3.2施工单位对分包单位费用结算申请进行审核，确保结算准确第七条合同履行7.1工程施工进度：7.1.1分包单位按照工程进度计划，确保施工进度7.1.2施工单位对分包单位施工进度进行监督，确保工程按期完成7.2工程质量：7.2.1分包单位按照工程质量标准，确保工程质量7.2.2施工单位对分包单位工程质量进行监督，确保工程质量达标7.3工程验收：7.3.1分包单位在工程完工后，向施工单位提出验收申请7.3.2施工单位对分包单位工程质量进行验收，合格后方可交付使用7.4合同变更：7.4.1在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致7.4.2合同变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认第八条违约责任8.1违约行为：8.1.1分包单位未按合同约定完成工程量或质量不符合要求8.1.2分包单位未按时完成工程进度8.1.3分包单位未按照安全生产规定操作，导致安全事故8.1.4分包单位未按时支付安全生产费用8.1.5分包单位擅自改变工程设计或施工方案8.2违约责任承担：8.2.1分包单位未按约定完成工程或质量不合格，应承担返工或修复费用8.2.2分包单位未按时完成工程进度，应向施工单位支付违约金8.2.3分包单位因安全生产违规导致事故，应承担事故责任和赔偿8.2.4分包单位未按时支付安全生产费用，应支付滞纳金8.2.5分包单位擅自改变工程设计或施工方案，应承担由此产生的额外费用8.3违约赔偿：8.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，并写入合同附件8.3.2违约赔偿金应在违约行为发生后30日内支付第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议9.1.2如协商不成，可提交相关仲裁机构仲裁9.1.3如仲裁机构裁决，双方应无条件履行9.2争议解决期限：9.2.1自争议发生之日起，双方应在30日内协商解决9.2.2如协商不成，应在争议发生之日起60日内提交仲裁机构9.3争议解决费用：9.3.1争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分担第十条合同解除10.1合同解除条件：10.1.1分包单位严重违约，经书面通知后仍未纠正10.1.2施工单位因不可抗力无法履行合同10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同解除程序：10.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方10.2.2双方应在收到解除合同通知后30日内办理合同解除手续10.3合同解除后果：10.3.1合同解除后，双方应立即停止合同履行10.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项10.3.3合同解除不影响双方其他未履行合同的履行第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容完整、条款明确11.1.3合同已报送相关部门备案11.2合同生效日期：11.2.1合同经双方签字盖章后生效11.3合同终止条件：11.3.1工程完工并验收合格11.3.2双方协商一致解除合同11.4合同终止日期：11.4.1工程完工验收合格后，合同自然终止第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工组织设计12.3附件三：安全防护设施清单12.4附件四：安全生产责任书第十三条其他约定13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.2争议解决：如合同执行过程中发生争议，应通过协商解决13.3其他：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决第十四条合同签署14.1双方签字盖章：14.1.1分包单位代表签字：14.1.2施工单位代表签字：14.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效14.3合同份数及保管：14.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.3.2合同保管：双方应妥善保管合同原件，防止遗失或损坏第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同执行、监督或提供服务的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险公司等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方介入的具体内容和职责。2.2第三方介入的申请应提前30日提交，并附具第三方资质证明和相关文件。第三条第三方职责与权限3.1第三方应根据合同约定，履行相应的职责，包括但不限于：3.1.1监督施工质量、进度和安全；3.1.2对工程材料、设备进行检测；3.1.3对工程变更进行评估；3.1.4对合同履行情况进行评估；3.1.5对争议进行调解。3.2.1要求甲乙双方提供相关资料和报告；3.2.2对甲乙双方的违约行为提出警告或建议；3.2.3要求甲乙双方采取措施纠正违约行为。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过合同总金额的5%。4.3第三方责任限额包括但不限于：4.3.1第三方提供的服务或产品存在缺陷导致的损失；4.3.2第三方在履行职责过程中的疏忽或错误导致的损失；4.3.3第三方违反合同约定导致的损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务划分。5.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3第三方与甲乙双方的沟通应通过正式渠道进行，不得直接与对