农业工程网签版施工合同

农业工程网签版施工合同合同编号：__________农业工程网签版施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方愿意承揽该项目的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程包括：（详细描述工程范围和内容）1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。1.3施工方应保证工程质量，确保工程安全，按期完成施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主分期支付施工方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付。2.3施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付工程款。第三条工期3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工任务。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.3业主应积极配合施工方开展施工工作，确保工程顺利进行。第四条工程质量与验收4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，施工方向业主办理移交手续。4.3业主对工程质量有异议的，应在验收合格后七个工作日内向施工方提出，并提供详细的异议材料。施工方应在接到异议后七个工作日内予以答复。第五条违约责任5.1施工方未按照约定工期完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金为合同金额的0.5%。5.2业主未按照约定时间支付工程款的，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的0.5%。5.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理移交手续之日止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.材料设备清单6.验收标准7.质保金支付凭证8.工程款支付凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工任务的，视为违约。2.业主未按照约定时间支付工程款的，视为违约。3.施工方工程质量不符合约定的，视为违约。4.业主提出合理异议，施工方未能在规定时间内答复的，视为违约。三、法律名词及解释：1.农业工程项目：指在农业生产过程中，为提高生产效率、改善生产条件、保护生态环境、促进农业可持续发展而进行的工程建设项目。2.施工方：指具有相应资质，承担农业工程项目施工的单位。3.业主：指农业工程项目的投资主体，负责项目的组织实施和资金筹措。4.工程款：指业主按照工程进度和质量要求，支付给施工方的款项。5.质保金：指业主在工程验收合格后，按照约定保留的一部分款项，用于保障工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定合理的工期延期，并根据延期天数协商确定违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方负责修复或更换不符合质量要求的工程部分，并承担相应费用。3.工程款支付问题：解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，如一方未按约定支付，对方可依法追讨。4.质保金支付问题：解决办法：在质保期内，如无质量问题，业主按照约定支付质保金。五、所有应