建设工程前期施工合同范例

建设工程前期施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟进行建设工程项目的施工，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目规模：__________________

1.4施工工期：__________________

二、合同价款及支付方式

2.1合同价款：__________________

2.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付相应工程款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的60%；

（4）保修期满，甲方支付剩余的10%。

三、施工范围及质量要求

3.1施工范围：__________________

3.2施工质量要求：

（1）乙方应按照国家现行规范、标准和甲方的要求进行施工；

（2）工程质量应达到国家规定的合格标准。

四、施工进度及工期延误

4.1施工进度：__________________

4.2工期延误：

（1）乙方因不可抗力原因导致工期延误的，应提前向甲方报告，并经甲方确认；

（2）乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。

五、工程变更及洽商

5.1工程变更：

（1）工程变更应经甲方和乙方双方协商一致；

（2）工程变更后，甲方应支付乙方因工程变更产生的额外费用。

六、竣工验收及保修

6.1竣工验收：

（1）工程竣工验收应在合同约定的期限内完成；

（2）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付相应款项。

6.2保修：

（1）乙方应在保修期内对工程进行保修；

（2）保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的维修费用。

七、违约责任

7.1甲方违约：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；

（2）甲方未按时完成工程验收的，应承担相应的违约责任。

7.2乙方违约：

（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任；

（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的维修费用。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

9.2本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸；

2.施工方案；

3.工程量清单；

4.甲方提供的其他资料。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“丙方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟进行建设工程项目的施工，乙方愿意承担该项目的施工任务，丙方作为第三方参与并提供相关服务，为保障甲方的权益，明确各方的责、权、利，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目规模：__________________

1.4施工工期：__________________

二、合同价款及支付方式

2.1合同价款：__________________

2.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付相应工程款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的60%；

（4）保修期满，甲方支付剩余的10%。

三、施工范围及质量要求

3.1施工范围：__________________

3.2施工质量要求：

（1）乙方应按照国家现行规范、标准和甲方的要求进行施工；

（2）工程质量应达到国家规定的合格标准。

四、丙方责任与权益

4.1责任：

（1）丙方负责提供施工过程中的技术支持、咨询服务及必要的专业设备；

（2）丙方负责对乙方施工过程中的技术问题进行指导和监督；

（3）丙方应保证所提供的技术支持、咨询服务及设备的质量。

4.2权益：

（1）丙方有权对乙方施工过程中的技术问题提出整改意见；

（2）丙方有权对乙方提供的技术支持、咨询服务及设备的使用情况进行监督。

五、施工进度及工期延误

5.1施工进度：__________________

5.2工期延误：

（1）乙方因不可抗力原因导致工期延误的，应提前向甲方报告，并经甲方和丙方确认；

（2）乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任；丙方有权要求乙方支付违约金。

六、工程变更及洽商

6.1工程变更：

（1）工程变更应经甲方、乙方和丙方三方协商一致；

（2）工程变更后，甲方应支付乙方因工程变更产生的额外费用。

七、竣工验收及保修

7.1竣工验收：

（1）工程竣工验收应在合同约定的期限内完成；

（2）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付相应款项。

7.2保修：

（1）乙方应在保修期内对工程进行保修；

（2）保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的维修费用。

八、违约责任

8.1甲方违约：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；

（2）甲方未按时完成工程验收的，应承担相应的违约责任。

8.2乙方违约：

（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任；

（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的维修费用；

（3）乙方违反合同约定的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

8.3丙方违约：

（1）丙方未按约定提供技术支持、咨询服务及设备的，应承担相应的违约责任；

（2）丙方违反合同约定的，甲方有权终止合同，并要求丙方承担相应的违约责任。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

10.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸；

2.施工方案；

3.工程量清单；

4.甲方提供的其他资料。

第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供专业的技术支持、咨询服务及必要的设备，以保障施工质量和进度。甲方作为主导方，通过明确丙方的责任和权益，确保其服务质量，从而保障自身权益。同时，甲方通过增加多项权利条款和利益条款，强化了对施工过程的控制，提高了工程质量，确保了项目的顺利进行。甲方权益的主导地位，有助于确保项目目标的实现，降低风险，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“丙方”）：

法定代表人：__________________

住所地：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟进行建设工程项目的施工，乙方作为施工单位，丙方作为第三方监理单位，为保证施工质量，确保项目顺利进行，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目规模：__________________

1.4施工工期：__________________

二、合同价款及支付方式

2.1合同价款：__________________

2.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付相应工程款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的60%；

（4）保修期满，甲方支付剩余的10%。

三、乙方责任与权益

3.1责任：

（1）乙方负责按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工；

（2）乙方确保施工质量符合国家规定和合同要求；

（3）乙方负责施工过程中的安全、文明施工。

3.2权益：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源；

（3）乙方有权要求甲方解决施工过程中遇到的问题。

四、丙方责任与权益

4.1责任：

（1）丙方负责对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量；

（2）丙方负责对工程进度进行监督，确保项目按期完成；

（3）丙方负责对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。

4.2权益：

（1）丙方有权要求乙方按照监理要求进行整改；

（2）丙方有权要求甲方提供必要的监理条件和资源；

（3）丙方有权对违反合同的行为进行制止和纠正。

五、施工进度及工期延误

5.1施工进度：__________________

5.2工期延误：

（1）因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应责任；

（2）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；

（3）因丙方原因导致工期延误的，丙方应承担相应的违约责任。

六、工程变更及洽商

6.1工程变更：

（1）工程变更应经甲方、乙方和丙方三方协商一致；

（2）工程变更后，甲方应支付乙方因工程变更产生的额外费用。

六、竣工验收及保修

6.1竣工验收：

（1）工程竣工验收应在合同约定的期限内完成；

（2）竣工验收合格后，甲方应向乙方支付相应款项。

6.2保修：

（1）乙方应在保修期内对工程进行保修；

（2）保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的维修费用。

七、违约责任

7.1甲方违约：

（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；

（2）甲方未按时提供施工条件和资源的，应承担相应的违约责任。

7.2乙方违约：

（1）乙方未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任；

（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的维修费用；

（3）乙方违反合同约定的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

7.3丙方违约：

（1）丙方未按约定进行监理的，应承担相应的违约责任；

（2）丙方违反合同约定的，甲方有权终止合同，并要求丙方承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决；

9.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸；

2.施工方案；