市政劳务分包质量管理协议书(30篇)_第1页
市政劳务分包质量管理协议书(30篇)_第2页
市政劳务分包质量管理协议书(30篇)_第3页
市政劳务分包质量管理协议书(30篇)_第4页
市政劳务分包质量管理协议书(30篇)_第5页
已阅读5页,还剩122页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

市政劳务分包质量管理协议书(30篇)

市政劳务分包质量管理协议书(精选30篇)

市政劳务分包质量管理协议书篇1

总包方:分包方:

为保证工程按照国家、行业、规范、规程、标准及业主合同要

求完工,总分包方签订如下管理规定,以共同遵守,如与总分包合

同有不一致处,以较高要求为准:

1、质量目标:达到国家规范合格标准要求,同时满足业主合同

质量目标要求(把业主质量要求的条款纳入)。本工程质量目标:

按设计图纸施工、国家、行业规范、规程、标准

施工;无违反国家强制性条文现象;杜绝质量事故;分项、分部、单位

工程一次验收合格率100%;检验批一般项目的实测合格率(根据分包

内容对检验批目标要求不同时可分别列出)达到%以上,且不合格点

值在允许偏差的1.5倍以内;检验批一次验收合格率%(底线不低于

95%,具体数据项目定);结构质量观感良好,没有严重质量缺陷;有

防水要求的厕浴间、屋面、地下室、外墙无渗漏;装饰装修不得空裂;

水暖管道不得渗漏;所有材料、半成品合格率100%;保温节点做法与

设计及有关图集相符;不同装饰材料分界清晰无交叉污染,有收口要

求的,收口做法与设计及图集做法相符。

2、质量标准:工程质量标准采用现行的国家、行业规范、规程、

标准及地方规定,如图纸要求与国家、行业规范、规程、标准、地

方规定有任何不一致的地方,分包方应以就高不就低的原则并同时

取得建设方及总包方的认可做为施工依据;分包方必须按设计和规范

要求进行施工,严格遵守总包方的质量标准和质量要求,严格按项

目部要求精心施工;分包方自行采购的材料进场,必须向总包方提供

出厂合格证和质检报告,材质试验必须由总包方、监理方见证取样,

检验结果必须报总包方,严禁未经检查和试验或检验和试验不合格

的材料、构配件、半成品等投入使用和安装,分包方对材料的取样

应积极配合。

3、质量管理:分包方应有健全的质量管理机构,其机构及名单

报总包方;分包方应按专业配置有专业资格的专职质检人员,并满足

现场管理要求,质检员证书复印件报总包方备案。其专职质检人员

负责施工过程中的质量检查、验收工作;分包方应按照施工图、施工

技术规范、项目工程部的交底对每一个操作人员进行交底,增强质

量意识,精心施工每一道工序,认真进行质量自检和交接检工作,

配合好总包方的质量验收工作;分包方在施工过程中,严格服从总包

方对于质量要求的口头及书面指示,遵守总包方各项质量标准和质

量要求,严格按照施工图纸、规范要求精心施工;分包方应对总包方、

监理方、建设方在施工过程中提出的质量问题及要求及时整改落实。

4、施工过程中质量控制:分包方应满足总包方制定的质量方针、

质量目标的相关要求,总包方对分包方的工程质量拥有监督责任权

和质量一票否决权。本工程分包项目施工中,所有分包方的施工质

量均需按总包方设定的质检程序,分级检查、填写书面记录、明确

验收意见、签字盖章后,待监理工程师终检合格后,其分项工程、

检验批、隐蔽工程等才能进行下道工序施工。任何一次检验不合格,

都不能进入下道工序施工;总包方根据工程施工实际情况,定期组织

现场施工各分包方进行定期质量大检查,并根据检查结果对各分包

方进行打分排名,对在定期检查中连续三次排名最后的分包单位,

总包方有权追缴分包方违约金〜20000元,在总包方当月(当期)支

付分包方款项时直接扣除;总包方的检查认可并不代表分包单位责任

的转移,即检查验收合格后,再次检查又发现由分包方原因引起的

质量问题,仍由分包方承担责任和发生的费用,赔偿总包方的有关

损失,由此延误的工期不予顺延。工程具备覆盖、掩盖条件或达到

双方约定的分项工程验收部位,分包方经自检合格后报送总包方,

由总包方负责在隐蔽和分项工程验收48小时前通知监理、业主方参

加验收,通知包括分包方的自检记录、隐蔽和分项工程验收的内容、

验收时间和部位,监理和总包方在验收记录上签字后,方可进行隐

蔽和继续施工;验收不合格,由分包方在限定时间内整改完成后重新

验收;若分包方整改不及时或拒不整改造成的工期延误及质量隐患由

分包方承担。

5、分包方的质量责任(结合业主合同条款的相关内容以及项目

过程质量管理的相关要求,对违背相应条款及要求者明确处罚金额,

纳入到以下内容,追缴违约金具体金额由各项目部针对项目实际情

总包方:分包方:

总包方授权代表:分包方授权代表:

签订日期:__________________

市政劳务分包质量管理协议书篇2

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为加快工程进度,提高工程质量,加强核算管理,进一部完善

和落实内部承包责任制,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双

方订立如下协议条款,共同遵照执行

1、工程概况及分包工作内容

工程名称:__________________

工程地点:__________________

分包工作内容,分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过

程,具体见本协议补充条款。

2、工作期限计划开始工作日期:o计划结

束工作日期:0

3、质量标准工程质量

按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验

收规范》和《建筑工程质量评定标准》,本工程必须达到结构

“杯”(金杯)。

4、施工资料甲方应在工作开工天前,向乙方提供施工图纸及相

关修改、会审资料套以上是对保温油漆劳务分包协议回答。

发包人:(甲方)

承包人:(乙方)

年________月日

市政劳务分包质量管理协议书篇3

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方:

甲方将本工程安装项目发(分)包给乙方施工。为贯彻安全第一、

预防为主的方针,根据国家和上海市有关法规规定,明确双方的安

全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,

签订本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:彩虹湾居住区一期动迁安置房项目脚手架及配套

工程

2、工程地点:东至水电路,南至规划路,西至凉城路,北至虹

北公寓

3、工程项目期限:自20_年5月10日。当合同工期发生变

化时作相应的调整。

二、协议内容:

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管

部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关

劳动保护、环境保护法规、条例、规定。乙方在施工期间应把新进

队伍安全员名单及相关资料及时填写完毕后报甲方,以便联系督促。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括主管安全生产的人

员,各级专职和兼职的安全人员;应有各工种的安全操作规程,特种

作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检

查制度,安全教育制度等。

3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由乙方按甲

方的要求自行编制施工组织设计,并制定有针对性的安全技术措施

计划,乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应

建立安全生产保证体系并纳入甲方安全体系管理。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及

安全技术知识教育、增强法执法概念,提高职工的安全生产思想意

识的自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律。制度和法规。

5、施工前甲方应对乙方的管理人员,施工人员进行安全生产现

场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召

开管理人员、操作工人安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人

员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必

须检查督促施工人员严格遵守、认真执行、严禁乙方安全生产教育

培训考核不合格者上岗作业。根据工程项目内容、特点,甲乙双方

应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,

由甲乙双方各执一份。

6.施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火

工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火

规定。甲、乙双方应经常联系,联合检查和处理工程施工中有关的

安全防火工作,共同预防事故发生。若一方不参加讲评即视作对检

查、讲评结果的默认,并承担相应责任与经济处罚。未经甲乙双方

同意乙方不得擅自调离安全负责人。

7、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方的安全生产。防火

管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方

搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对以查处的隐患,

乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方

有要求甲方整改的权利。甲方应认真整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品,由各方自理,甲乙方都

应督促施工现场人员自觉穿好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域,作业环境、操作设施

设备。工具用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并

由有关单位落实整改后方准施工。已经施工,就表示该施工单位确

认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具符合安全要求和处于

安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故

后果负责。

10、由甲方提供的机械设备,脚手架等设施,在搭设、安装完

毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收交付

使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,

否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间使用的各种机械设备以及工具等均由乙方

自备,如甲乙双方必须相互借用或租赁,应有双方有关人员办理借

用租赁手续。制定有关安全使用和管理制度。借出方保证借出的设

备和工具符合安全要求,借入方必须进行检验,并做好书面记录。

借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入方负责,

并严格执行安全操作规程。在使用过程中,由于设备、工具的因素

或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用负责。

12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措

施,安全标志和警告牌等,不得擅自拆除。更动。如确实需要拆除更

动的,必须经工地负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意,

并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、任何乙方人员擅自拆除

所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核

管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核

后持证上岗,并按规定定期审证:中小型机械的操作人员必须按规

定做到定机定人和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守十不吊规定,

严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用

电器,机械设备,若违章蛮干而导致不良后果由作业者及其所属单

位承担责任与损失。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场

所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割专业

应按规定办理动火审批手续,严格遵守十不烧规定,严禁使用电炉。

冬季施工如必须采用明火的加热防冻措施时,应取得防火主管人员

同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人进行值班。

15、乙方需用甲方提供的电器设备,在使用前应先进行检测,

并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应

积极整改,整改合格后方可使用,违反本规定或不经甲方许可,擅

自乱拉电线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事

合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成

的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的

保护,甲方对地下管线和障碍物应进行详细的交底,乙方应贯彻交

底的要求,如遇特殊情况,应及时想甲方和有关部门联系,采取保

护措施。

18、乙方在签订建筑安装工程施工合同以后,应自觉的向所在

地劳动行政等有关部门办理上海市建设工程开工安全受监报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,甲,乙方人员在施工期间,

造成伤亡(火警)火灾、机械等一切事故(包括由甲、乙方责任造成对

人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保

护现场,按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生24小时内

及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动行政部门等有关机

构。事故的损失和善后的处理费用,应由责任方负责赔偿。

20、其他未尽事宜:

(1)乙方进场施工前应将安全管理人员名单报施工现场甲方负责

人,以便联系督促。

(2)乙方不得将职工宿舍设在尚未竣工的建筑物内,乙方不得让

与施工无关的人员(包括家属亲戚,特别是小孩在内)进入施工区域

及住施工现场内,否则发生人员伤亡由乙方负责,严禁使用与协议

不符的外来人员进行施工。

(3)由于乙方存在着各种原因施工人员进场时间穿插不齐等情况,

并加上地方语言等障碍因素,如甲方对乙方进行安全交底会带来一

定的困难和不良效果。因此,乙方在施工前应随时把本协议向每次

进场施工人员进行安全交底与教育。乙方应按国务院393号令对新

工人和换岗工人做好三级安全教育工作,必须对自己的队伍的人员

素质等情况进行自查,对不适合施工的人员应及时清退。严格贯彻

并执行先教育考核合格后上岗的原则。

(4)乙方在国家假日内及农忙季节后上班第一天上午必须组织全

体施工人员进行专门安全学习,在每周五下午必须组织一次安全学

习活动,加强安全生产思想意识,提高自我保护的能力,督促职工

自觉遵守安全纪律。制度法规。

(5)乙方自搭的各类脚手架及操作安全防护措施等必须做好自查

验收工作,并将资料交自甲方,经甲乙双方共同验收合格后方可使

用。

(6)凡建设单位指定的施工队伍一律由建设单位进行资质审查管

理,并监督安全工作。

(7)乙方施工时,必须派专人对施工区域进行安全监控。车辆、

机械移位时,必须注意周围建筑物的安全状况。

(8)乙方在施工中严禁违章指挥,对不论那一方违章指挥的指令

都有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。做好自身保护和相互监

督的工作,如在现场与其他队伍共同施工时,对其他队伍的安全生

产应做好相互协商、密切配合、确保安全、如因其他队伍违章施工

对安全生产构成威胁时,有权拒绝施工。

(9)进入高空作业时,除严禁抛物外,对危险区域及拆模,脚手

吊装时的警戒区域内,乙方在分派工作时应注意交叉施工作业点,

严禁立体作业,未经工地负责人的同意,一律不得擅自进入危险、

警戒区域范围内进行各种施工作业,对高空作业进行旁站监护。

(10)乙方必须认真执行三上岗一讲评制度,对于不执行此制度

的,将采取与经济效益挂钩,扣除合同总价的万分之五。

(11)乙方对甲方开具的隐患整改单及总包指令书,必须在限定

的时限内执行,如违反所列条款,所产生的一切后果由乙方承担全

责,并且甲方将视其影响对乙方追加处罚。

(12)乙方人员在施工时,造成事故,必须立即向甲方汇报,如

有瞒报、漏报、迟报现象,由乙方承担全部责任。

(13)乙方在施工前必须及时到有关部门办理施工合同及安全生

产协议书签订手续并在施工中严格按照安全管理协议规定进行安全

管理,对于现场上附属工程、临时性零散的工作或因意外造成须立

即抢修抢救的任务,均应按本协议及补充协议同样进行管理。

(14)乙方应把签好的安全生产协议书及时报送所属安全生产监

察局以便能取得相互联系和指导现场安全生产工作。

21、本协议如有同国家和上海市的有关法规不符则按国家和上

海市的有关规定执行。

22、本协议经甲乙双方签字、盖章有效,作为合同的附件一式

六份,甲乙双方各执贰份,送区(县)劳动行政部门、及有关部门各

一份备案。

23、本合同有效期同合同有效期,甲、乙双方应必须严格执行,

由于违反本协议而造成安全事故,由违约方承担一切经济损失。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年一月—日年一月

___0

市政劳务分包质量管理协议书篇4

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原

则,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订

立本合同。

一、工程概况

工程名称:杨寿镇小区杆线工程

工程地点:杨寿镇

开工日期:20_年08月15日

竣工日期:20_年08月30日

质量等级:优良

工作内容:

1、新立12米电杆7根,架设120导线4_7档;

2、敷设4」20电缆一根,4_50电缆7根,安装电缆分支箱6

台,沿墙敷设50导线4」00米;合同价款:180000元,大写:

拾捌万圆整

双方义务

1、甲方负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组

织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安

全生产、文明施工,监督、检查和验收。

2、甲方负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一

安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

3、甲方负责按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提

供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要。

4、甲方负责向乙方支付合同价款。

5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现

场工作关系。

6、乙方应对本合同劳务分包范围内的.工作质量向甲方负责,

提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及

有关规章制度。

7、乙方应加强工作人员安全教育,认真执行安全技术规范,

严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;按照甲方工作

安排,投入足够的人力保证工期;加强现场管理,严格执行建设主

管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做

到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、

安全事故造成的损失。

8、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接

受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。

9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工

地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任区的治安保卫工

作。

10、乙方按时提交完整的统计报表、工作记录,配合甲方办理

交工验收。

11、乙方应做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已

完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担

由此引起的一切经济损失。

二、安全健康与环境保护

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按甲方

交代的安全技术标准进行作业,并随时接受甲方、行业内安全检查

人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐

患。由于乙方不按照甲方要求,安全措施不力、违反规程造成事故

的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

2、乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人

名单报甲方。现场所有施工人员均需持有《电工进网作业许可证》。

3、乙方因配合不力或工作质量问题等因素,造成工程延时送

电或重复停电,甲方按20_元/小时扣减乙方劳务费,不足1小时

按1小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或重

复停电,则与乙方无关。

三、质量验收

1、乙方应确保所完成工作的质量,符合本合同约定的质量标

准。

2、乙方工作质量不合格时,应负责无偿修复,不延长工期,

并承担由此导致的相关责任。

四、合同价款

1、甲乙双方签订合同3日内,甲方预付工程造价的50%给乙

方;

2、工程竣工后甲方应在7个工作日内与乙方结清剩余款项。

五、其他条款

1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。

2、在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调

解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,任何一方可向

甲方所在地人民法院起诉。

3、乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同,

办理社会保险和团体意外伤害险,乙方员工与乙方发生劳动争议,

或者在工作中受伤由乙方负责,与甲方无涉。

4、本合同自双方签章之日起生效,至工程竣工验收合格,价

款结清后自行终止。

5、本协议正本一式四份,具有同等效力,双方各执二份。

甲方(公章):

乙方(公章):

年一月—0

市政劳务分包质量管理协议书篇5

劳务发包人(全称):(以下简称甲方)

劳务承包人(全称):(以下简称乙方)

双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承

包条例》及有关规定,为明确双方在施工过程的权利、义务及经济

责任,经双方协商同意签订如下协议。

一、工程概况:

1.1、工程名称:

1.2.工程地点:

二、承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据:

2.1、承包方式:本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由

乙方承包,即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工,要求乙

方承包队伍,主要工种必须要有上岗证书,并且编制人员花名册交

甲方存档备查。

2.2、承包内容如下:

机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就

位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的

场地清理等所有相关内容,还包括由于工程原因引起的桩不能连续

施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不

合格而采取的应急措施费。

2.3、合同形式:本合同采用固定单价合同形式,以下均按此

形式理解;

2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下:

2.5、工程量结算依据:高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计

算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高,

计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积,以立方米计算。

2.6、本工程暂定总价万元(大写人民币:元整),待工程结束后

按实结算。

三、双方一般权利和义务:

3.1、发包人职责

3.1.1、提供合格的施工机械,施工前进行施工技术、质量、安

全、文明施工的交底,

3.1.2、负责与上级部门的联系,为乙方顺利施工创造外部条件

3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施,吃

饭由乙方自行解决。

3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责),保证道路的畅

通和必要的施工场地。

3.1.5,负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提

供施工图纸和机械的零

3.2、承包人职责

3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作,确保工程按时、保

质完成。

3.2.2、乙方委派为驻现场代表,全权负责根据工地文明施工

要求管理好自有班组,组织现场施工。

3.2.3.在施工过程中,按甲方的要求做好施工记录,并交甲方

统一汇总装订成册。

3.2.4,按照甲方要求组织人力及时进场,保证工程及时完成。

3.2.5.乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违

反安全操作规程,对于

3.2.6、饮食由乙方解决,劳保用品由乙方解决。

3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出

自己的建议;不得在工

四、协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准):

开工日期:

竣工日期:

协议工期总日历天数:

乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员,确保工程

安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期,

除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延

外,则由乙方全额赔偿总包所罚款项。

五、工程质量:

5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求,质量等级为合格。

5.2若工程质量评定为不合格,由乙方负责返工修理直至合格,

其返工的经济损失由乙方承担。

六、付款方式:

七、质量保证金

证为保协议的严肃性,本工程保证金为总劳务款的%,待开挖

完毕经验收符合质量要求,当天退还押金,若不符合本规定,按

5.2条款处理。

八、争议的解决方法:

双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决:

8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

8.2、向人民法院提起诉讼。

九、附则:

9.1、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

9.2、本协议双方签字盖章后生效,工程尾款结清后终止。

甲方(盖章):乙方:

代表人(签字):身份证号码:

年_______月_______0年

月日

市政劳务分包质量管理协议书篇6

发包人(甲方)

承包人(乙方)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑工程合

同条例》遵循诚实作用,平等互利的原则,为加强施工中的协调与

配合,共同完成施工生产任务i,经双方共同协商签订本合同,供

双方共同遵守。

工程名称:

承包内容及范围:所有外围防护架包括平网挂设,外网挂设,

竹笆板铺设,踢脚板铺设,临时料工作台铺设,承重埋件布置,钢

丝绳拉设加固及临时迎接现场文明施工整改等全部外架施工工程。

承包方式包工、包安全、包质量、包进度、包文明施工。

甲方责任;

负责现场施工的总体协调,向乙方进行安全,技术交底。

提供乙方施工人员临时用房,生厂用电。

提供乙方架子工所需的租转料具。

向乙方下达工程进度计划。

按合同约定按时支付工程款。

五、乙方责任:

1、听从甲方管理人员指挥调动,遵守工地规章制度,严格按技

术交底精心施工,确保工程质量达到优良。

2、自觉接受甲方的质量监督,验收、如达不到质量标准,乙方

无条件及时返修,费用由乙方承担。

3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工,确保工程按期完成。

施工期间乙方不得中途退场,农忙不得放假,乙方对本班人员调整

时间必须征得甲方同意,否则造成的影响均由乙方承担,必要时甲

方可另乙方退场,而且一倬不予结算。

4、自备小型手动工具,及安全帽,安全带。

5、乙方应遵守安全生产,文明施工的有关规定,遵守严格的安

全防护措施,严禁违章作业,承担由于自身安全措施压力造成的责

任和因此发生的费用。

六、质量验收,按国家规定有关技术规范,规程及甲方有关技

术交底验收,其质量评定必须达到优良标准,如达不到约定条件,

乙方无条件服从返修。

七、工程单价,结算及付款方式:

1、单价按墙架立面_____元nf包工计算。

2、特殊工程的配合,小型工具费、超高费以及劳保福利和管理

费均在包价之内。

3、结算及付款方式,工程施工月结算一次,付给工程款的

主体封顶后付%,全款待主体工程验收合格后一个月内

付清。

八、其它:

1、安全、质量、进度、文明施工、材料、劳动纪录尊守规章制

度、奖罚制度按总包工方针对本工程制定的有关规定执行。

2、本合同未尽事宜,双方现场协商解决。

3、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,自双方签订之日起

生效,工程价款付清自动失效。

甲方代表:乙方代表:

年月日

市政劳务分包质量管理协议书篇7

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则,就工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、乙方资质情况

资质证书名称及号码:发证机关:资质专业及等级:

2、劳务分包工作范围及内容

工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:

3、分包工作期限工期为:天,开工日期:年月日(或者以

甲方通知为准)至竣工日期:年月日。

4、质量标准

工程质量:按建设工程施工合同有关质量的约定、国家现行的

《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》

执行。

5、图纸:甲方在劳务分包工作开工一天前根据施工需要向乙

方提供图纸一套。

6、甲方义务

6.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合

同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人

负责;

6.2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编

制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工

期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检

查和验收;

6.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,

统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

6.4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设

施、工作用水、用电及施工场地;

6.5、按时提供图纸,按合同约定及施工进度及时供应材料、设

备,所提供的施工材料、设备应保证施工需要;

6.6、按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;

6.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工

作关系。

7、乙方义务

7.1乙方委派的担任驻工地项目负责人为,职务:,职称:。

7.2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具

有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅

自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章

制度;

7.3、乙方根据施工组织设计和总进度计划的要求,每月日前

向甲方提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,

必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时

段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格执行;

7.4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作

业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执

行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安

全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有

关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造

成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损

失及各种罚款;

7.5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方

随时检查其设备、材料的保管和使用情况及其操作人员的有效证件、

持证上岗情况;

7.6、按甲方统一规划堆放材料、机械设备,按甲方标准化工地

要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工

作;

7.7、按时提交各种报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方

办理交工验收;

7.8、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程

部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方承担由此引起的

一切经济损失及各种罚款;

7.9、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械设

备、周转材料及其他设施;

7.10、乙方须按甲方要求服从发包人及工程师的指令。

7.11.除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施和已

完工程负责,并遵守总(分)包合同约定的与劳务作业有关的所有内

容和程序。

8、安全施工与检查

8.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全

标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,

采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力

造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

8.2、甲方有权对在施工场地的工作人员进行安全教育,如有发

现违章作业有权依照甲方关于安全生产的管理规定进行处罚,乙方

对甲方的上述有关规定完全知悉,并理解其内容。

9、安全防护

9.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、

易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方

提出安全防护措施,经甲方认可后实施。

9.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运

输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前天以

书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实

施。

9.3、在施工现场内,如乙方需要使用甲方提供的安全保护用品

(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方提供使用计划,费用

由乙方承担。

10、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报

甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

11、保险

11.1>乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并

为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保

险费用。

11.2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施减少损失、

防止损失扩大。

12、材料、设备供应

12.1.甲方提供施工使用的施工材料、设备、构配件等见一览

表(见附件一)。根据合同约定,由甲方提供的施工所需材料、设备、

构配件由甲方依据工程施工进度需要提供给乙方,乙方应合理、善

意使用不得损坏和浪费,因乙方不当施工或发生丢失、损坏的乙方

应予以赔偿,并承担包括工期延误在内的一切经济损失。

12.2、除甲方提供的材料、设备、构配件外的其他施工所需机

械设备由乙方自备,材料由乙方自行采购。乙方应在接到图纸后_

天内,向甲方提供自备机械设备、工具计划表(见附件二)。乙方自

行采购的材料,必须是合格的产品,若因材料质量不合格而造成的

一切损失由乙方自行承担,费用包含在本合同价款中。乙方采购上

述材料所应支付的费用,甲方可凭乙方采购凭证代乙方从应支付乙

方劳务报酬中直接支付。

13、劳务报酬

13.1本工程的劳务报酬采用下列第种方式计算:

(1)固定劳务报酬(含管理费)。双方约定的劳务报酬(含管理费)

为:合同签订后,乙方如发现合同量差、漏项和计算错误等均视为

已包含在其他项目中,施工图范围内的劳务报酬总价概不予调整;施

工期间,无论国家及地方的法律、政策如何变化,施工图范围内的

劳务报酬总价概不予调整;

(2)按照双方确认的工程量清单中的单价(含管理费)及乙方已完

合格工程量进行确认,共计约元,最终以双方结算为准。

(3)乙方在签订本合同前,对市场、物价及政策调整等风险已进

行充分考虑,双方对此不存在任何歧义和误解。

13.2、本合同所指劳务报酬包含了乙方为完成本工程劳务工作

应支出的人工费、乙方自备设备使用费、乙方自购材料的材料费、

管理费、乙方应负税金,以及除甲方供应材料、设备、构配件费用

之外,乙方为完成本工程劳务应承担的其他一切费月。

13.3、设计变更价款按甲方计量确认的实际发生的变更工程量

和本合同工程量清单(或依照乙方提供的,并经甲方审核的预算书)

中确定的单价计算调整,如工程量清单中无相应项目单价,按照最

接近或最相类似的项目单价进行确定,如不存在最接近或者类似项

目单价的,由双方另行协商议价。

14、工程量的确认

14.1、采用固定劳务报酬方式的,乙方应当在每月日以前向甲

方报送已完工程量报表,在经甲方审核确认后,该报表作为甲方按

进度支付乙方劳务报酬的凭证,但不作为双方最终结算的依据。

14.2.采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方在每月日

前将已完工程量计量报表报送甲方,由甲方进行审核确认;已完工程

量报表在经甲方审核确认后作为中间支付劳务报酬的凭证。对乙方

未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,

甲方不予计量。

15、劳务报酬的支付

15.1、在经甲方对乙方已完工程量进行确认,且业主将工程劳

务报酬支付给甲方后日内,甲方按本期劳务报酬的%在扣除代付乙

方民工工资、代付材料费、税金等应由乙方承担的各项费用后支付

给乙方;工程完工后,劳务报酬支付至总劳务报酬的戕含甲方应扣

各项费用);工程竣工验收完成、乙方移交全部工程资料并撤离施工

现场后且经双方结算确认后日内,劳务报酬支付工至程总劳务报酬

的灿含甲方应扣各项费用);剩余劳务报酬在保修期届满以后日内

支付给乙方。

15.2、本合同工程变更增加(如有)的劳务报酬与上述劳务报酬

同期支付。

16、工程变更

16.1、施工中如发生变更,甲方提前日以书面形式向乙方发出

变更通知,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行相应

的施工。

16.2、因变更增加劳务报酬的,乙方应在依照变更设计的要求

完成工作后日内向甲方提出签证申请,在经甲方确认后报送监理工

程师进行审核,在监理工程师审核确认后,所增加的劳务报酬在当

月已完工程量结算中一并支付;

16.3因设计变更导致工程工期增加的,乙方应依照前款约定在

申请变更签证时一并向甲方提出申请,乙方未报送申请的,视同乙

方放弃工期延长请求,甲方不再进行审核,乙方也不得再行申请工

期延长。

16.4、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变

更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担,延误的

工期不予顺延。

16.5、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳

务报酬。

17、竣工验收

17.1、乙方应确保所完成施工的工程质量符合本合同约定的质

量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告及竣工验收资料,

申请甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告及竣工验收资料和申

请后天内对乙方施工成果进行验收,经验收乙方已完工程不符合质

量标准的,乙方除无偿进行返工、承担相关费用外还应当赔偿由此

给甲方造成的损失;工程未经验收合格的,甲方有权拒绝支付相关劳

务报酬用。

18、保修期限、保修范围

18.1保修期限:在经业主竣工验收合格并向甲方办理竣工验收

证书后至业主规定的保修期满止。

18.2保修范围:保修期间凡由乙方施工的工程发生质量问题,

乙方必须在接到甲方通知后日内派人进行维修。如乙方未能及时维

修,甲方有权委托他人维修,由此造成的损失及发生的费用从乙方

保修金中扣除。

18.3、保修金额与支付方法:本合同约定的工程保修金为工程

竣工结算金额的%,保修金在保质期内及保修期满后均不计息,保

修期满后,在业主退还甲方后日内按业主返还金额的比例返还给乙

19、违约责任

19.1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

(1)甲方违反本合同约定,不按时向乙方支付劳务报酬的,应按

同期向银行存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

(2)因业主原因延误竣工交验和竣工结算导致日方不能及时支

付劳务报酬的,乙方不得视为甲方违约。

19.2、发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付

—元的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准的,除采取补救

措施使工程质量达到约定标准外,乙方应当按照本合同总价款的%

向甲方支付违约金,并赔偿给甲方造成的损失,如损失难以计算的

按照合同总价款的%计算;导致工期延误的,还应当按照前款约定承

担工期延误的违约责任。

(3)如因乙方未能及时支付农民工工资或拖欠第三人债务导致甲

方被追索或给甲方造成其他损失的,乙方应向甲方支付违约金__

兀O

19.3、因业主资金短缺,造成甲方不能及时支付劳务报酬的,

乙方承诺有能力自筹资金保证项目的正常施工建设,并不得以此为

由拒绝施工。

19.4、因业主、监理、天气或其他不可抗力因素影响工程施工

的,乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

19.5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约

方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

20、合同的解除条件

1、乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人;

2、乙方的施工不能保证工程的施工进度和工程质量。发生上述

任何一种情形,甲方即有权单方解除本合同;甲方因上述情形解除本

合同的,自甲方发出书面通知之日起本合同解除;乙方应自收到甲方

书面通知之日起日内撤出施工现场;给甲方造成损失的,应当赔偿

给甲方造成的损失。

22、争议的解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议,双方应当友好协商,协商

不成的,任何一方均有权向甲方法人住所地人民法院提起民事诉讼。

23、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份,甲方持

五份,乙方执一份,各份具有相同的法律效力。

24、补充条款

甲方(盖章):乙方:

代表人(签字):身份证号码:

年_________月________0年

月日

市政劳务分包质量管理协议书篇8

(一)自带劳务

自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成

为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等

由企业统一管理,工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放

表由企业直接发放。

(二)零散劳务

零散的劳务承包。指企业临时用工,往往是为了一个工程项目

而临时招用工人。

(三)成建制劳务

成建制的劳务分包。指以企业的形态从施工总承包企业或专业

承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业。

在自带劳务承包中,公司将所承建的‘部分工程通过签订承包合

同的形式,交由本公司职工具体承包施工,该承包人自招工人,就

形式而言,工程由承包人负责施工与管理,工人的报酬也是由承包

人支付,这似乎在承包人与工人之间已形成了劳务关系。但是,关

键的问题是,该承包人系公司的职工,其是以公司的名义履行承包

合同并与他人发生法律关系,故该承包合同属于内部承包合同。承

包经营属企业内部经营管理方式的变化,不产生施工合同履行主体

变更问题。该承包人招用工人行为应视为公司的行为,被招用的工

人与公司之间存在劳动关系,与承包人之间则不存在劳务关系。

在零散的劳务承包中,承包人的法律地位不应等同于分包人,

而是根据受劳务作业方有无用工资格分别界定为劳动关系或劳务关

系,即劳动者或劳务地位。理由为承包人仅仅是工费承包,并且一

般从事的是工程中单一工种的作业,其个人收入与施工效益直接挂

钩,但对工程项目的承建不进行独立管理,也不对工程质量承担终

身责任,仅对发包人承担“合格”的质量责任。承包人在提供劳务

期间属临时性质的劳务人员,对施工期间发生的伤害事故、质量安

全问题均不能承担责任。

市政劳务分包质量管理协议书篇9

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务

投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,

甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事

项协商达成一致,订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代

表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)

(注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红

章,作为合同附件,附在合同内。)

2、人员

施工负责人:职务:队长

职称:______工程师

技术负责人:职务:总工

职称:工程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1分包工程项目

工程名称:

工程地点:

分包范围:

2、劳务报酬

(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。

《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。

(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增

单价)收取的综合管理费,最终结算依据为业主批复的乙方承担的

工程费用结算书金额。

(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价,不得调价,除非业主调

整。

(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单

项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、

安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时

工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费

附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、

资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用,以及合同明示或

暗示的有关责任、义务和一般风险。

(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全

文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价

中,不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。

(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工

文件、104-2项其他不进行分割,其他项目乙方占%.

(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙

方承担。

(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、

避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必

须配备的设施费用),乙方承担费用元

(元)整。

(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)

由乙方承担,由甲方代扣代缴,其他税费由乙方承担并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1、乙方更换施工负责人或技术负责人时,要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和

业务水平难以履行合同条款,要求撤换时,乙方接到通知后,应在

7天内撤换,重新委派继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质

量检验评定标准,分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%,

单位工程合格率100%.

2、乙方按照《四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程施

工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心

组织施工,工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现

行的《规范》、《验标》要求,并令甲方、监理工程师和业主满意。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、

质检员的质量管理,同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关

部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现

的问题,甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等

处理决定,乙方必须无条件接受,由此所造成的一切经济损失和后

果均由乙方全部承担。

4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地,对自己所施工的工程

精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地

(每月不少于25天),甲方有权对乙方处以罚款伍仟元•人•次或驱

出现场,乙方必须无条件接受,其费用以及造成的一切后果由乙方

全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员

名单,原则不允许随意更换。未经甲方同意,每更换一人,对乙方

罚款伍仟元,若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作,乙方应在7

日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元•天•人的密款。

5、乙方在每道工序施工完毕后,应及时上报甲方质检人员和监

理工程师检查验收,并配合甲方及时上报签认各项相关资料,待监

理工程师签证确认后,方能进行下道工序施工,否则,甲方将不予

计量,由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定,严格按业

主监理要求建设安全、文明标准化工地,各种安全文明标牌由乙方

按照要求制作和布设,随时接受各级安全人员的监督检查,按规定

采取措施做好现场的安全防护工作,消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育,明确其安全责任,甲、

乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行

施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,施

工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施,经甲方审批后

实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求,采取有效的职业病

防治措施,做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害

性、有粉尘环境中施工时,提出相应的安全防护措施,报甲方审批

后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育,提供与职

业病危害防护相适应的设备、工具、用具等,施工生产过程中确保

正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品,指导现场人员正

确使用,确保施工人员的人身安全,费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,应

于8小时内以书面形式通知甲方,并保护好现场,日方及时提出处

理方案,乙方应积极给予配合,并进行保护或组织施工处理,所发

生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加

的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的

规章制度,严格按操作规程办事,做到安全生产,文明施工,在开

工之日起10日内,将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方安全生产情况,对于存在的事故隐患,责

令乙方整改,否则,甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一

定经济处罚,直至安全隐患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施,杜绝各种人身伤亡,机

械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备

损坏、损毁等事故,其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和

经济责任。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书,并

在进入现场10日内将人员花名册,身份证复印件报项目部配合甲方

办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法,其责任由乙方全部承担,

给甲方造成声誉、经济损失的,甲方有权给予经济处罚。

11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险,超过合同部分

乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金,

待本合同工程完工后,无任何安全事故,两个月内无息退还。否贝11,

甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、

施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定,执

行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求,加强从业人员

的环保教育,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染

源,按规定排放污染物,避免和减少因施工方法不当引起的对环境

污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,

应立即保护好现场,并在4小时内通知甲方,双方按文物管理部门

要求采取妥善措施保护,若未按规定采取措施造成的损失由乙方承

担。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、

征地拆迁等原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上,甲方不赔偿任何费用。

如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时,从第6天

起,按照甲乙双方确认的人员,给予乙方每人每天20元的生活补贴,

其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失,

甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工

期延长者,甲方不顺延工期,造成的损失由乙方负责;甲方有权终止

协议。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防

水板,甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场,

卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上

定额损耗,超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。

材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份),

经双方人员确认,在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的

单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报

合理的材料计划,否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延,其

责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。

(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险

及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整,材料调

差待业主批复后按照《雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段

施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具,应及时

组织上场,安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、

机械设备清单》见附件。

(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

⑶本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计,乙方必须按照变

更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关基础资料,

报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单,上报监理、业主,待

业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成

的损失,由乙方提出申请,甲方汇总上报,待业主批复(损失金额)

后,按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例,按各自

上报金额统一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要

求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查,经审查无

误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月

计量程序。

2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围

内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价,结算工程量以乙

方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准,完成本工程所需的

全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中,除非业主

对该单价调整,任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲

方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项

工程项目数量报表后,由施工技术部、物资设备部、安全环保部、

质量管理部、计划部负责现场核实,确认已完分项工程数量无误且

达到质量标准及验收标准,资料提交齐全时给予计量,发现工程质

量不合格不予计量,并责令乙方返工处理,期间发生的一切费用均

由乙方承担。待工程全部达质量标准后,重新申报验工计量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经

现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设

计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计

量,计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应

及时提供相关检验资料,如检验资料提供不及时而导致甲方不能按

时从业主方计量,由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批

准的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后,甲乙双方共同清理当月计量工程

量,并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前,乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、

周转材料、机具等移交给甲方,材料的节超由甲方核算,周转材料

不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用

后交

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论