水电安全施工合同范例

水电安全施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发包方）：_________________

乙方（承包方）：_________________

鉴于甲方需进行水电安全施工工程，乙方愿意按照甲方要求进行施工，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程内容：_________________

1.4工程规模：_________________

1.5工程工期：_________________

二、工程款项

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：____________________）

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间由双方另行约定。

三、工程实施

3.1乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成施工任务，确保工程质量达到国家规定标准。

3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工安全。

3.3乙方应遵守国家有关水电安全的法律法规，严格执行安全生产责任制。

3.4乙方在施工过程中应妥善保管施工资料，确保资料完整、准确。

四、违约责任

4.1若乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿甲方因乙方违约造成的直接经济损失；

（2）支付违约金；

（3）终止合同，甲方有权要求乙方退还已收款项。

4.2若甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿乙方因甲方违约造成的直接经济损失；

（3）终止合同，甲方有权要求乙方退还已收款项。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸；

2.设计变更通知；

3.施工组织设计；

4.施工进度计划；

5.甲方提供的有关资料。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（发包方）：_________________

乙方（承包方）：_________________

第三方（监理方）：_________________

鉴于甲方需进行水电安全施工工程，为确保工程质量、进度和施工安全，乙方愿意按照甲方要求进行施工，第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理。三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程内容：_________________

1.4工程规模：_________________

1.5工程工期：_________________

二、工程款项

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：____________________）

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间由双方另行约定。

三、工程实施

3.1乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成施工任务，确保工程质量达到国家规定标准。

3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工安全。

3.3第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和施工安全。

3.4第三方应定期向甲方报告施工情况，对施工过程中的问题提出整改意见。

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等。

4.2甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担由此产生的费用。

4.3甲方有权要求乙方对施工过程中出现的质量问题进行赔偿，包括但不限于修复费用、违约金等。

4.4甲方有权要求乙方对施工过程中出现的安全生产事故进行赔偿，包括但不限于事故赔偿、罚款等。

五、乙方责任与限制

5.1乙方在施工过程中应严格遵守国家有关水电安全的法律法规，严格执行安全生产责任制。

5.2乙方不得擅自更改设计图纸，如需更改，应经甲方和第三方同意。

5.3乙方不得在施工过程中使用不合格的材料和设备，如使用，应承担相应责任。

5.4乙方不得擅自停工、窝工，如需停工、窝工，应提前向甲方和第三方报告，并承担由此产生的费用。

六、第三方责任与权利

6.1第三方应严格按照国家有关水电安全的法律法规和行业标准，对施工过程进行监督管理。

6.2第三方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等。

6.3第三方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并要求乙方进行整改。

6.4第三方有权对施工过程中的质量问题进行鉴定，并提出整改方案。

七、违约责任

7.1若乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿甲方因乙方违约造成的直接经济损失；

（2）支付违约金；

（3）终止合同，甲方有权要求乙方退还已收款项。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸；

2.设计变更通知；

3.施工组织设计；

4.施工进度计划；

5.甲方提供的有关资料。

第三方介入的意义和目的：

第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理，有利于确保工程质量、进度和施工安全，降低甲方的风险。同时，第三方对施工过程中的问题提出整改意见，有助于提高施工效率，确保工程按时完成。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程项目的整体规划和决策具有主导权。通过本合同，甲方可以确保工程按照预期目标进行，保障自身权益。同时，甲方对乙方和第三方的责任进行明确，有利于提高施工质量和施工效率，降低工程风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（承包方）：_________________

甲方（发包方）：_________________

第三方（监理方）：_________________

鉴于乙方具备水电安全施工的专业能力，甲方需进行水电安全施工工程，乙方愿意承揽该工程，第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理。三方经友好协商，特订立本合同，以保障乙方权益，明确责任义务。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3工程内容：_________________

1.4工程规模：_________________

1.5工程工期：_________________

二、工程款项

2.1合同总价：人民币_________元整（大写：____________________）

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间由双方另行约定。

三、工程实施

3.1乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成施工任务，确保工程质量达到国家规定标准。

3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工安全。

3.3第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和施工安全。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，确保乙方施工过程中的资金需求。

4.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地、施工材料等。

4.3乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保施工进度不受影响。

4.4乙方有权要求甲方对施工过程中出现的质量问题进行赔偿，包括但不限于修复费用、违约金等。

五、甲方责任与限制

5.1甲方应按照合同约定支付工程款项，不得拖欠乙方工程款。

5.2甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地、施工材料等。

5.3甲方不得擅自更改设计图纸，如需更改，应经乙方和第三方同意。

5.4甲方不得在施工过程中对乙方进行不合理的要求，影响乙方正常施工。

六、第三方责任与权利

6.1第三方应严格按照国家有关水电安全的法律法规和行业标准，对施工过程进行监督管理。

6.2第三方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等。

6.3第三方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并要求乙方进行整改。

七、违约责任

7.1若甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿乙方因甲方违约造成的直接经济损失；

（3）终止合同，乙方有权要求甲方退还已收款项。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸；

2.设计变更通知；

3.施工组织设计；

4.施工进度计划；

5.甲方提供的有关资料。

乙