2024年度环保设施土方施工及分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保设施土方施工及分包合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称1.2合同签订双方法定代表人1.3合同签订双方地址1.4合同签订双方联系方式2.合同标的2.1施工工程名称2.2施工工程地点2.3施工工程规模2.4施工工程工期3.施工内容与范围3.1土方挖掘工程3.2土方运输工程3.3土方填筑工程3.4环保设施施工4.施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供4.2施工图纸审查4.3技术要求及规范5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3进度调整与延误责任6.工程量计算与计量6.1工程量计算方法6.2工程量变更与调整6.3工程量计量与验收7.合同价款及支付方式7.1合同价款确定7.2预付款支付7.3进度款支付7.4结算与竣工结算8.付款条件及违约责任8.1付款条件8.2付款违约责任9.施工质量要求与验收9.1施工质量标准9.2施工质量验收9.3质量问题处理10.安全生产责任10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3事故处理与报告11.环境保护与污染防治11.1环境保护要求11.2污染防治措施11.3环境污染责任12.分包管理12.1分包范围12.2分包单位资质要求12.3分包合同签订与管理13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.争议解决与适用法律14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3适用法律与管辖第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称：甲方（环保设施建设单位）乙方（土方施工及分包单位）1.2合同签订双方法定代表人：甲方法定代表人：X；乙方法定代表人：X1.3合同签订双方地址：甲方地址：X；乙方地址：X1.4合同签订双方联系方式：甲方联系方式：电话：X，邮箱：X；乙方联系方式：电话：X，邮箱：X2.合同标的2.1施工工程名称：2024年度环保设施土方施工及分包工程2.2施工工程地点：X市X区X路X号2.3施工工程规模：总面积平方米，土方量立方米2.4施工工程工期：自合同签订之日起个月内完成3.施工内容与范围3.1土方挖掘工程：包括但不限于挖掘、清运、堆放等工作3.2土方运输工程：包括但不限于运输、装卸、堆放等工作3.3土方填筑工程：包括但不限于填筑、压实、平整等工作3.4环保设施施工：包括但不限于环保设施的基础、主体、安装等工作4.施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供：甲方应于合同签订前提供完整的施工图纸，乙方应按图纸进行施工4.2施工图纸审查：乙方应在收到施工图纸后日内完成审查，并将审查意见反馈甲方4.3技术要求及规范：施工过程中应遵守国家及地方相关技术规范和标准5.施工进度安排5.1施工阶段划分：分为土方挖掘、土方运输、土方填筑、环保设施施工四个阶段5.2各阶段工期要求：各阶段工期要求详见附件一《施工进度计划表》5.3进度调整与延误责任：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任6.工程量计算与计量6.1工程量计算方法：按国家及地方相关标准和方法进行计算6.2工程量变更与调整：如因设计变更或现场实际情况导致工程量发生变化，双方应协商一致后进行变更和调整6.3工程量计量与验收：按合同约定进行计量和验收，验收合格后支付相应款项7.合同价款及支付方式7.1合同价款确定：根据工程量计算结果，合同价款为人民币万元整7.2预付款支付：合同签订后日内，乙方应收到甲方支付的预付款人民币万元7.3进度款支付：各阶段工程完成后，乙方应提交工程量清单及验收报告，甲方应在日内支付相应进度款7.4结算与竣工结算：工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在日内完成结算并支付剩余款项8.付款条件及违约责任8.1付款条件：甲方应在合同约定的付款条件下，按照约定的期限支付款项8.2付款违约责任：若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付相应的违约金，违约金按逾期付款金额的%计算，并承担相应的利息损失9.施工质量要求与验收9.1施工质量标准：施工质量应符合国家及行业相关质量标准，具体要求详见合同附件二《施工质量标准》9.2施工质量验收：施工完成后，应由甲方组织验收，乙方应积极配合并提供必要的资料和条件9.3质量问题处理：如验收中发现质量问题，乙方应在接到通知后日内进行整改，直至达到验收标准10.安全生产责任10.1安全生产责任制：双方应建立健全安全生产责任制，明确各自的安全责任10.2安全生产措施：乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全，防止事故发生10.3事故处理与报告：发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并及时向甲方报告11.环境保护与污染防治11.1环境保护要求：乙方在施工过程中应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施防止环境污染11.2污染防治措施：具体污染防治措施详见合同附件三《污染防治措施》11.3环境污染责任：如因乙方施工导致环境污染，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失12.分包管理12.1分包范围：乙方可根据工程需要，在甲方同意的情况下进行分包12.2分包单位资质要求：分包单位应具备相应的资质，并符合国家及地方相关要求12.3分包合同签订与管理：乙方应与分包单位签订分包合同，并对其进行管理，确保分包工程的质量和安全13.合同解除与终止1.一方严重违约，另一方提出解除合同；2.由于不可抗力导致合同无法履行；3.合同约定的其他解除条件13.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止13.3合同解除与终止程序：任何一方要求解除或终止合同时，应提前日书面通知对方，并按约定处理善后事宜14.争议解决与适用法律14.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼14.2争议解决机构：仲裁机构或人民法院14.3适用法律与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议管辖法院为合同签订地人民法院第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，为履行合同目的而介入合同关系的独立法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、监督合同执行过程，确保合同各方权益得到有效保障。16.第三方介入方式1.协议委托：甲方或乙方与第三方签订协议，委托其履行特定职责；2.法定要求：根据法律法规或合同约定，第三方作为法定监督机构介入；3.自愿选择：甲方或乙方自愿选择第三方提供服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，其责任限额由合同约定，具体如下：1.第三方应承担因其疏忽或过失导致合同无法履行的责任，责任限额为人民币万元；2.第三方应承担因其提供服务过程中造成的人身伤害或财产损失的责任，责任限额为人民币万元。18.第三方责权利划分18.1第三方权利：1.第三方有权根据合同约定，对合同执行情况进行监督、检查；2.第三方有权要求甲方、乙方提供必要的信息和资料；3.第三方有权对合同执行过程中发现的问题提出意见和建议。18.2第三方义务：1.第三方应按照合同约定，履行监督、检查等职责；2.第三方应保守合同执行过程中的商业秘密；3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方的划分：1.甲方负责与第三方签订协议，明确第三方职责；2.甲方应向第三方提供必要的支持和配合；3.甲方对第三方的工作成果承担最终责任。19.2乙方与第三方的划分：1.乙方应按照合同约定，接受第三方的监督、检查；2.乙方应配合第三方工作，确保合同顺利执行；3.乙方对第三方的工作成果不承担责任，但应承担因其自身原因导致第三方工作受阻的责任。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更：若因特殊原因需要变更第三方介入合同，双方应协商一致，并签订补充协议。1.第三方违反合同约定，无法继续履行职责；2.由于不可抗力导致合同无法履行；3.合同约定的其他解除条件。20.3解除程序：任何一方要求解除第三方介入合同时，应提前日书面通知对方，并按约定处理善后事宜。21.第三方介入合同争议解决21.1争议解决方式：第三方介入合同发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构：仲裁机构或人民法院21.3适用法律与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议管辖法院为合同签订地人民法院第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《施工进度计划表》要求：详细列出各施工阶段的起止时间、主要工作内容、预期完成时间等。说明：该附件用于明确施工进度，确保工程按期完成。2.附件二：《施工质量标准》要求：明确施工质量标准，包括材料、工艺、验收标准等。说明：该附件用于指导施工过程，确保工程质量。3.附件三：《污染防治措施》要求：详细列出施工过程中的污染防治措施，包括废水、废气、噪声等。说明：该附件用于指导施工过程中的环保工作，确保符合环保要求。4.附件四：《第三方介入协议》要求：明确第三方介入的职责、权利、义务、责任限额等。说明：该附件用于规范第三方介入行为，保障各方权益。5.附件五：《合同变更协议》要求：详细列出合同变更的内容、原因、生效时间等。说明：该附件用于记录合同变更情况，确保合同内容的准确性。6.附件六：《违约责任认定标准》要求：明确各种违约行为的认定标准及相应的违约责任。说明：该附件用于指导违约责任的认定，确保合同履行的严肃性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：未按时支付款项；未按约定提供施工图纸；未按约定提供施工场地；未按约定履行合同约定的其他义务。1.2乙方违约：未按时完成工程；施工质量不符合约定；违反环保要求；未按约定履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：未按时支付款项：按逾期付款金额的%支付违约金；未按约定提供施工图纸：承担因图纸延误造成的损失；未按约定提供施工场地：承担因场地延误造成的损失；未按约定履行其他义务：赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任：未按时完成工程：按逾期完成工程金额的%支付违约金；施工质量不符合约定：承担因质量不合格造成的损失；违反环保要求：承担因环境污染造成的损失；未按约定履行其他义务：赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例：3.1甲方未按时支付进度款，应向乙方支付逾期付款金额的%作为违约金。3.2乙方施工质量不合格，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度环保设施土方施工及分包合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工规模3.施工工期及进度安排3.1施工工期3.2施工进度安排3.3施工节点4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量保证措施5.施工安全及环境保护5.1施工安全要求5.2环境保护措施5.3环保设施要求6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.2工程款支付方式6.3预付款比例6.4结算方式7.分包单位资质及要求7.1分包单位资质要求7.2分包单位选择方式7.3分包合同签订8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工方案13.3附件三：分包合同14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：环保设施建设有限公司乙方：土方工程施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称2024年度环保设施土方施工项目2.2施工地点市区街道路号2.3施工内容土方开挖、土方运输、土方回填等2.4施工规模土方开挖量：10000立方米，土方运输：20000立方米，土方回填：10000立方米3.施工工期及进度安排3.1施工工期合同工期：60天，自合同签订之日起计算3.2施工进度安排第一阶段：土方开挖（10天）第二阶段：土方运输（15天）第三阶段：土方回填（20天）第四阶段：施工验收（5天）3.3施工节点1.土方开挖完成节点：第10天2.土方运输完成节点：第25天3.土方回填完成节点：第45天4.施工验收完成节点：第50天4.施工质量要求4.1质量标准按照国家相关质量标准执行，确保施工质量符合设计要求4.2质量检测甲方委托具有相应资质的第三方检测机构进行质量检测4.3质量保证措施1.乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工2.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量3.乙方应配备专业的质量管理人员，负责施工过程中的质量监督5.施工安全及环境保护5.1施工安全要求1.乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全2.乙方应制定详细的安全施工方案，并严格执行3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患5.2环境保护措施1.乙方应遵守国家有关环境保护法律法规，确保施工环保2.乙方应制定环境保护方案，并严格执行3.乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生环境污染5.3环保设施要求1.乙方应配备必要的环保设施，如洒水车、雾炮机等2.乙方应定期对环保设施进行维护保养，确保其正常运行3.乙方应确保环保设施在施工过程中发挥应有作用6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式按实际完成工程量计算，以合同约定的单价为准6.2工程款支付方式1.预付款：合同签订后10个工作日内支付总额的30%2.进度款：每个施工阶段完成后10个工作日内支付该阶段工程款的60%3.结算款：工程验收合格后10个工作日内支付剩余工程款的10%4.保修金：合同签订后支付总额的5%，保修期满后无质量问题退还6.3预付款比例预付款比例为合同总额的30%6.4结算方式采用银行转账方式结算工程款8.施工现场管理8.1施工现场布置1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况，合理布置施工现场。2.施工现场应设置明显的警示标志和防护设施，确保人员和设备安全。3.乙方应负责施工现场的清洁和卫生，保持施工现场整洁有序。8.2施工现场安全1.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。2.乙方应定期进行安全教育培训，提高作业人员的安全意识。3.乙方应遵守国家安全生产法律法规，严格执行操作规程。8.3施工现场环保1.乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。2.乙方应设置废弃物处理设施，确保废弃物得到妥善处理。3.乙方应定期监测施工现场的空气质量，确保符合环保要求。9.合同变更及解除9.1合同变更程序1.任何一方提出合同变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。2.合同变更内容应以书面形式确认，并作为合同附件。3.合同变更自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行。2.一方严重违约，经对方催告后仍未改正。3.双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方。2.双方应在收到解除通知后15日内进行协商，达成解除协议。3.解除协议经双方签字盖章后生效。10.违约责任10.1违约情形1.未能按时完成施工任务。2.施工质量不符合合同约定。3.违反安全生产规定，造成安全事故。4.违反环保法规，造成环境污染。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。3.违约方应承担由此产生的法律后果。10.3违约赔偿方式1.违约赔偿应包括直接损失和间接损失。2.赔偿金额应根据实际情况，经双方协商确定。3.若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构1.争议解决机构应为合同签订地的人民法院。11.3争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.人民法院应按照法定程序审理案件，并及时作出判决。12.合同生效及终止12.1合同生效条件1.合同双方签字盖章。2.甲方支付预付款。12.2合同终止条件1.工程验收合格。2.双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序1.合同终止后，双方应进行工程结算。2.双方应在合同终止后30日内办理合同解除手续。13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工方案13.3附件三：分包合同14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。15.2第三方介入方式1.监理：第三方作为监理单位对施工过程进行监督和管理。2.检测：第三方作为检测机构对施工质量和材料进行检测。3.咨询：第三方作为咨询公司提供专业意见和建议。4.保险：第三方作为保险机构提供工程保险服务。15.3第三方选择与授权1.第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的合作协议。2.第三方在介入前，应获得甲乙双方的书面授权。16.第三方责任16.1第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的，其责任限额由双方在合作协议中约定。2.第三方责任限额应不低于合同总价的5%，最高不超过100万元。16.2第三方责任划分1.第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定。2.第三方应承担因其自身过错造成的损失，但不应免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。16.3第三方责任免除1.因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。2.因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利保障1.第三方在履行职责过程中，享有合法权利，包括但不限于知情权、监督权、建议权等。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2第三方权利行使1.第三方应在授权范围内行使权利，不得超越权限。2.第三方在行使权利时，应尊重甲乙双方的合法权益。18.第三方变更与退出18.1第三方变更1.第三方变更需经甲乙双方同意，并签订变更协议。2.变更协议应明确变更内容、变更原因和变更后的责任承担。18.2第三方退出1.第三方退出需提前30日书面通知甲乙双方。2.退出后，第三方应完成其职责范围内的剩余工作，并协助甲乙双方处理相关事宜。19.第三方协议19.1第三方协议独立性第三方与甲乙双方签订的协议是独立于本合同的，但与本合同相关联。19.2第三方协议生效第三方协议自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。20.第三方争议解决20.1第三方争议解决方式第三方争议解决方式应参照本合同第11条争议解决方式。20.2第三方争议解决机构第三方争议解决机构应为合同签订地的人民法院。20.3第三方争议解决程序第三方争议解决程序应参照本合同第11.3条争议解决程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包含项目总体布局、施工详图、材料规格、施工工艺等。说明：施工图纸是施工过程中必须遵守的依据，甲方应在合同签订前提供完整且有效的施工图纸。2.附件二：施工方案详细要求：施工方案应包括施工进度计划、施工方法、质量控制措施、安全管理措施等。说明：施工方案是指导施工的具体文件，乙方应根据