建筑行业劳务分包协议样本

建筑行业劳务分包协议样本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同的组成与生效1.3适用法律与争议解决第二章劳务分包范围与内容2.1分包工程概况2.2分包工程的主要工作内容2.3分包工程的施工标准和要求第三章分包商的义务与责任3.1分包商的资质与能力要求3.2分包商的项目管理3.3分包商的质量管理3.4分包商的安全管理3.5分包商的材料与设备管理第四章发包人的义务与责任4.1发包人的项目管理4.2发包人的质量管理4.3发包人的安全管理4.4发包人的材料与设备管理4.5发包人的付款义务第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价格调整机制5.4发票与税务第六章工期与进度6.1工期的约定6.2进度计划的编制与审批6.3工期延误的处理第七章质量管理7.1质量标准的约定7.2质量控制与验收7.3质量问题的处理第八章安全管理8.1安全责任的约定8.2安全措施的制定与实施8.3安全事故的处理第九章材料与设备9.1材料与设备的要求9.2材料与设备的供应与验收9.3材料与设备的使用与维护第十章变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章违约责任11.1违约行为的界定11.2违约责任的具体规定第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁与诉讼第十三章其他条款13.1信息保密13.2广告与宣传13.3合同的转让13.4合同的终止13.5双方约定的其他事项第十四章附则14.1合同的生效与终止14.2合同的修订与补充14.3附件清单合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所使用的词语，如果文在或文中没有明确定义，其含义应按行业通常含义或上下文文意理解。1.2合同的组成与生效1.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章劳务分包范围与内容2.1分包工程概况2.1.1分包工程为_________（工程名称）项目，位于_________（项目地址）。2.1.2分包工程的主要工作内容包括：_________（具体工作内容）。2.2分包工程的主要工作内容2.2.1分包商应按照发包人提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程的所有施工工作。2.2.2分包商应负责分包工程的人工、材料、设备、工具、器具等资源的组织与管理。2.3分包工程的施工标准和要求2.3.1分包商应严格按照国家和行业的施工标准、规范和质量要求进行施工。2.3.2分包商应确保分包工程的施工安全，遵守相关的安全规定和操作规程。第三章分包商的义务与责任3.1分包商的资质与能力要求3.1.1分包商应具备_________（资质要求），并提供相应的资质证书。3.1.2分包商应具备_________（能力要求），并能够按照合同约定完成分包工程。3.2分包商的项目管理3.2.1分包商应设立项目管理机构，负责分包工程的日常管理工作。3.2.2分包商应指定项目负责人，负责与发包人及有关方面的沟通协调工作。3.3分包商的质量管理3.3.1分包商应制定分包工程的施工质量管理体系，并保证其有效运行。3.3.2分包商应按照合同约定进行质量自检，确保分包工程的质量符合要求。3.4分包商的安全管理3.4.1分包商应制定分包工程施工安全措施，并保证其有效实施。3.4.2分包商应按照发包人的要求，定期进行安全教育培训和安全检查。3.5分包商的材料与设备管理3.5.1分包商应按照合同约定，对分包工程所需材料和设备进行采购、储存、运输、保管和使用。3.5.2分包商应对分包工程所使用的材料和设备进行质量检验，确保其符合要求。第四章发包人的义务与责任4.1发包人的项目管理4.1.1发包人应设立项目管理机构，负责对分包工程的整体管理工作。4.1.2发包人应指定项目负责人，负责与分包商及有关方面的沟通协调工作。4.2发包人的质量管理4.2.1发包人应按照合同约定，对分包工程的施工质量进行监督检查。4.2.2发包人应提供质量验收标准和方法，并对分包工程的质量进行验收。4.3发包人的安全管理4.3.1发包人应制定项目安全生产管理制度，并保证其有效实施。4.3.2发包人应对分包商的安全管理提供必要的协助和支持。4.4发包人的材料与设备管理4.4.1发包人应按照合同约定，对分包工程所需材料和设备进行供应。4.4.2发包人应对供应的材料和设备质量负责，并保证其符合要求。第八章变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.1.1在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要变更合同内容的，可以签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.1.2合同变更须经双方协商一致，并书面签订变更协议。8.2合同解除的条件与程序8.2.1任何一方提前终止合同的，应当向对方书面提出解除合同的通知。8.2.2合同解除后，分包商应按照发包人的要求，完成分包工程的收尾工作。第九章违约责任9.1违约行为的界定9.1.2违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任的具体规定9.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此所遭受的损失。9.2.2双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。10.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼10.2.1双方同意，任何一方在争议解决过程中提起的诉讼，均应以中文进行。10.2.2无论诉讼或仲裁，均应在中国境内进行。第十一章其他条款11.1信息保密11.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。11.1.2保密义务在本合同终止后继续有效，时间为_________（具体时间）。11.2广告与宣传11.2.1未经对方书面同意，任何一方不得在任何媒体上公开宣布本合同的内容或提及对方的名称。11.3合同的转让11.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.4合同的终止(1)合同约定的工程全部完成；(2)双方协商一致终止；(3)依法解除或终止。11.5双方约定的其他事项11.5.1双方认为需要在合同中约定的其他事项，可在本合同附件中约定。第十二章附则12.1合同的生效与终止12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。12.1.2本合同终止后，双方应按照合同约定履行各自的义务。12.2合同的修订与补充12.2.1本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。12.3附件清单12.3.1本合同附件包括：_________（附件清单）。第十三章签字盖章13.1双方代表已阅读、理解并同意本合同的所有条款。13.2双方代表在本合同上签字盖章后，本合同即告生效。甲方代表：_________乙方代表：_________甲方签字：_________甲方盖章：_________日期：_________乙方签字：_________乙方盖章：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对乙方的监督和管理甲方有权对乙方在施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。乙方应接受甲方的监督和管理，并按照甲方的要求进行整改。1.2甲方对工程变更的权力如因设计或其他原因需要对分包工程进行变更，甲方有权提出变更要求。乙方应按照甲方的要求进行变更，并承担因变更引起的额外费用。1.3甲方对工程进度的控制甲方有权对工程进度进行控制，要求乙方按照约定的工期完成施工。如乙方未能按照约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。1.4甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行控制，要求乙方按照约定的质量标准完成施工。如乙方未能按照约定的质量标准完成施工，甲方有权要求乙方进行返工或支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工质量保证乙方应保证分包工程的施工质量，确保分包工程符合约定的质量标准。乙方应承担因施工质量问题引起的返工、维修、更换等费用。2.2乙方的施工安全保证乙方应制定并实施分包工程的施工安全措施，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。2.3乙方的工程进度保证乙方应按照约定的工期完成分包工程的施工。如乙方未能按照约定的工期完成施工，乙方应支付违约金，并承担因延期施工引起的甲方损失。2.4乙方的材料和设备供应乙方应按照甲方的要求，供应分包工程所需的材料和设备。如乙方未能按照甲方的要求供应材料和设备，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介作为合同的协调者和监督者，应负责监督甲乙双方履行合同义务，协调解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的公正性保证第三方中介应保持公正、中立的态度，不偏袒任何一方。第三方中介不得利用其在合同中的地位和权力，谋取不正当利益。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能按照合同约定履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的法律责任和赔偿责任。3.4第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。双方应在合同中约定第三方中介服务费用的支付方式和支付时间。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：1.1不按照约定提供施工图纸、施工方案和技术要求；1.2不按照约定支付合同价款；1.3不履行合同约定的其他义务。2.乙方违约行为及认定：2.1不按照约定完成分包工程的施工；2.2不按照约定提供材料和设备；2.3不履行合同约定的其他义务。3.第三方中介违约行为及认定：3.1不按照约定履行协调和监督职责；3.2偏袒任何一方，损害另一方利益；3.3不履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指建筑施工企业将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工作内容，依法发包给具有相应资质的劳务分包企业完成的活动。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工期：指合同约定的完成分包工程的时间期限。5.质量标准：指合同约定的分包工程应达到的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，并根据延误原因承担相应责任。2.施工质量问题：解决办法：及时整改，并根据质量问题原因承担相应责任。3.材料和设备供应不足：解决办法：双方协商调