生态农业观光园施工合同开发商

生态农业观光园施工合同开发商合同编号：__________生态农业观光园施工合同开发商：__________一、工程概况1.1工程名称：生态农业观光园1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。1.5工程总投资：__________1.6工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同主体三、合同价款3.1合同总价：__________元（大写：_______________________元整）。3.2合同价款的支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。四、工程进度与工期4.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日。4.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。4.3乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程。工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工。5.2工程验收合格后，甲方应支付质量保证金。如乙方在质量保证期内出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。六、违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。6.2甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率0.05%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.生态农业观光园施工设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.施工组织设计5.材料及设备清单6.工程验收标准及方法7.质量保证金支付凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，且未提前通知甲方并征得甲方同意的情况。2.甲方未按约定支付合同价款：指甲方未按照合同约定的付款时间及金额支付合同价款。3.工程验收不合格：指工程质量不符合国家及行业相关规范和标准，经复验仍不符合要求的情况。4.质量保证金未支付：指乙方在质量保证期内出现质量问题，甲方按照约定扣除质量保证金的情况。三、法律名词及解释：1.生态农业观光园：指集农业生产、观光休闲、科普教育等功能于一体的现代农业项目。2.施工方：指承担生态农业观光园施工任务的单位。3.开发商：指负责生态农业观光园项目投资、开发、建设的单位。4.合同价款：指双方约定的生态农业观光园施工合同的总价。5.质量保证金：指为确保工程质量，乙方在工程验收合格后一定期限内应保留的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，复验合格后继续施工。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定履行付款义务，必要时双方协商解决。4.合同纠纷：解决办法：友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.开发商与施工方就生态农业观光园项目签订施工合同。2.施工过程中，双方按照合同约定履行各