建设工程施工合同：交通信号工程

建设工程施工合同：交通信号工程合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.1本项目位于____________________，主要包括____________________等工程内容。1.2工程规模：____________________。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。1.4工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。二、合同工期2.1工程开工日期：自________年________月________日起。2.2工程竣工日期：自________年________月________日止。2.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程无法按期竣工，双方可协商顺延工期，具体顺延天数双方协商确定。三、工程质量及验收3.1承包方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收：本工程验收分为初步验收和最终验收。3.2.1初步验收：工程完成后，委托方组织相关单位进行初步验收，承包方应按要求提供相关资料，配合验收工作。3.2.2最终验收：在初步验收合格后，委托方组织相关单位进行最终验收，承包方应按要求提供相关资料，配合验收工作。3.3验收不合格的处理：如工程验收不合格，委托方有权要求承包方整改，直至达到验收标准。整改期间，承包方应承担由此产生的费用及工期延误。四、合同价款及支付4.1合同价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。4.2支付方式：4.2.1预付款：合同签订后，委托方支付合同总价款的30%作为预付款，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。4.2.2进度款：工程进度达到合同约定的节点后，委托方按实际完成工程量支付进度款。4.2.3竣工结算：工程验收合格后，双方按照约定进行竣工结算。4.3支付时间及方式：具体支付时间及方式由双方在合同履行过程中协商确定。五、违约责任5.1承包方违约：5.1.1承包方未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.1.2承包方未按约定质量标准完成工程，应承担整改费用及因此造成的损失。5.2委托方违约：5.2.1委托方未按约定支付合同价款，应支付违约金，违约金为应付款项的5%。5.2.2委托方未按约定时间交付施工场地、施工图纸等，导致工程延期，应承担因此产生的工期延误费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完合同约定的权利义务之日终止。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.验收标准及方法5.工程量清单6.付款凭证7.竣工报告8.保修书二、违约行为及认定：1.承包方违约：未按约定完成工程，认定违约金为合同总价款的5%。未按约定质量标准完成工程，认定需承担整改费用及因此造成的损失。2.委托方违约：未按约定支付合同价款，认定违约金为应付款项的5%。未按约定时间交付施工场地、施工图纸等，认定需承担因此产生的工期延误费用。三、法律名词及解释：1.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需支付的全部费用。2.预付款：指合同签订后，委托方支付的用于承包方开展前期工作的款项。3.进度款：指工程进度达到合同约定的节点后，委托方按实际完成工程量支付的款项。4.竣工结算：指工程验收合格后，双方按照约定进行的最终价款结算。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更等。解决办法：双方协商顺延工期，具体顺延天数双方协商确定。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格等。解决办法：要求承包方整改，直至达到验收标准；整改期间，承包方承担费用及工期延误。3.付款问题：原因：委托方付款不及时、承包方完成工程不符合约定等。解决办法：双方按合同约定履行付款义务；如发生争议，可通过友好协商或诉讼解决。五、所有应用场景：1.