砼结构抹灰分包合同

砼结构抹灰分包合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订依据1.4合同生效条件第二章工作范围与内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量计算第三章质量与标准3.1质量要求3.2验收标准3.3质量保障措施第四章工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及延长第五章材料与设备5.1材料供应5.2设备使用5.3材料与设备质量要求第六章安全与环保6.1安全生产要求6.2环保措施6.3安全事故处理第七章合同价格与支付7.1合同价格7.2价格调整7.3支付方式与时间第八章合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定及赔偿9.3违约纠纷解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁条款第十一章合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密义务及期限12.3泄密责任第十三章合同的履行与监督13.1履行监督机构13.2履行报告及监督13.3履行检查及整改第十四章合同解除、终止与失效14.1合同解除14.2合同终止14.3合同失效附则15.1名词解释15.2合同附件15.3合同修改与补充15.4合同签署日期及地点合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同由甲方（全称：_________）和乙方（全称：_________）签订。1.2甲方为砼结构抹灰工程的建设单位，乙方为分包单位。第二条款合同标的2.1本合同标的为砼结构抹灰工程的分包施工。2.2乙方应按照合同约定完成工程范围内的全部施工内容。第三条款合同签订依据3.1本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规订立。3.2本合同的签订符合国家工程建设标准和质量要求。第四条款合同生效条件4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第五章工作范围与内容第五条款工作范围5.1乙方负责砼结构抹灰工程的施工，包括材料采购、施工设备准备等。5.2乙方应按照甲方的施工图纸和技术要求进行施工。第六条款工作内容6.1乙方负责抹灰工程的施工，包括墙体、地面、天花板的抹灰作业。6.2乙方应保证施工过程中不受其他施工单位的影响，确保施工顺利进行。第七条款工作量计算7.1乙方根据甲方提供的工程量和工程进度要求，合理安排施工力量，确保工程按时完成。7.2乙方应按照实际完成的工程量向甲方开具工程量清单，经甲方确认后进行支付。第二章质量与标准第八条款质量要求8.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。8.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自改动。第九条款验收标准9.1工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规定进行自检。9.2甲方有权对工程质量进行验收，验收不合格的，乙方应按要求进行整改。第十条款质量保障措施10.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。10.2乙方应加强施工过程中的质量控制，发现问题及时整改。第三章工期与进度第十一条款合同工期11.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划完成施工。11.2工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。第十二条款施工进度计划12.1乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排施工力量，确保工程按时完成。12.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如需调整进度计划，应提前征得甲方同意。第十三条款工期延误及延长13.1乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。13.2工期延误超过合同约定的，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。第四章材料与设备第十四条款材料供应14.1乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。14.2乙方应按照甲方要求提供材料合格证明和质保书。第十五条款设备使用15.1乙方应合理使用施工设备，确保设备安全运行。15.2乙方应定期对设备进行维护和保养，确保设备处于良好状态。第十六条款材料与设备质量要求16.1乙方应保证施工材料和设备的质量，不得使用不合格产品。16.2乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。第五章安全与环保第十七条款安全生产要求17.1乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。17.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。第十八条款环保措施18.1乙方应按照国家和地方环保法规进行施工，确保施工过程中的环境保护。18.2乙方应合理使用施工材料，减少对环境的影响。第十九条款安全事故处理19.1乙方发生安全事故的，应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方。19.2乙方应承担因安全事故导致的一切责任和损失。第六章合同的价格与支付第二十条合同价格20.1乙方向甲方提供的工程报价为合同价格。20.2乙方应按照合同约定的价格完成工程，不得擅自提高价格。第二十一条价格调整21.1合同价格不因市场价格波动而调整。21第八章合同的变更与解除第二十二条合同变更条件22.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。22.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第二十三条合同解除条件23.1合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。23.2合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并承担相应责任。第二十四条变更与解除的程序24.1双方应就变更或解除合同的事项进行充分协商，达成一致意见。24.2变更或解除协议应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。第九章违约责任第二十五条违约行为25.1乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。25.2甲方未按照合同约定支付工程款，或延迟支付的，视为违约。第二十六条违约责任认定及赔偿26.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。26.2违约方的违约行为导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第二十七条违约纠纷解决27.1双方应通过友好协商解决违约纠纷。27.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章争议解决第二十八条争议解决方式28.1双方发生合同争议的，应通过友好协商解决。第二十九条诉讼管辖29.1双方约定，合同争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。29.2双方也可在合同中约定其他诉讼管辖地。第三十条仲裁条款30.1双方同意，如发生合同争议，可以选择提交仲裁委员会仲裁。30.2双方应按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。第十一章合同的转让与继承第三十一条合同转让31.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。31.2合同转让应签订书面转让协议，并由双方签字盖章确认。第三十二条合同继承32.1合同的有效期届满后，如双方未达成新的合同，且乙方已按照合同约定完成工程，甲方应按照合同约定支付工程款。32.2合同的继承应签订书面继承协议，并由双方签字盖章确认。第十二章保密条款第三十三条保密内容33.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。33.2保密义务及期限自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日止。第三十四条保密义务及期限34.1乙方不得向任何第三方披露甲方的商业秘密和机密信息。34.2乙方应在合同终止或解除后继续履行保密义务，并按照甲方要求采取措施防止信息泄露。第三十五条泄密责任35.1如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。35.2赔偿金额应根据甲方的实际损失确定，包括但不限于直接损失和间接损失。第十三章合同的履行与监督第三十六条履行监督机构36.1双方应共同成立履行监督小组，负责监督合同的履行。36.2履行监督小组应定期召开会议，协调解决合同履行过程中的问题。第三十七条履行报告及监督37.1乙方应按照约定向甲方报告工程进度、质量等情况。37.2甲方应按照约定对乙方履行合同情况进行监督。第三十八条履行检查及整改38.1甲方有权对乙方施工情况进行检查，提出整改要求。38.2乙方应按照甲方的要求及时整改，确保工程质量。第十四章合同解除、终止与失效第三十九条合同解除39.1合同解除应按照合同约定或双方协商一致的方式进行。39.2解除合同后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并承担相应责任。第四十条合同终止40.1合同终止应按照合同约定或双方协商一致多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方有权对乙方施工进行全面监督和管理，确保工程质量符合国家标准和行业规定。1.2甲方有权对乙方施工进度进行调整，要求乙方按照甲方制定的施工计划进行施工。1.3甲方有权对乙方施工人员进行培训，提高施工人员的安全意识和技能水平。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照甲方要求，提供合格的施工人员，并对施工人员进行严格的安全培训和管理。2.2乙方应确保施工过程中的材料和设备质量，不得使用不合格的产品。2.3乙方应按照合同约定的价格和支付方式，及时向甲方提交工程进度报告和工程款申请。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，公正、公平地履行合同监督和协调职责。3.2第三方中介应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题和争议，确保合同的顺利实施。3.3第三方中介应定期向甲乙双方提交合同履行情况的报告，并提供相关的意见和建议。附加条款四：工程质量保证和保修4.1乙方应对施工质量承担相应的保修责任，确保工程质量在保修期内符合约定的要求。4.2甲方有权在保修期内对工程质量进行检验和维修，所需费用由乙方承担。4.3如工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求进行整改和修复，并承担相应的责任。附加条款五：合同变更和解除的特殊规定5.1任何一方提出合同变更或解除的，应提前书面通知对方，并说明变更或解除的原因和依据。5.2合同变更或解除的协议应经双方签字盖章确认，并按照约定办理相关手续。5.3合同变更或解除不影响双方在合同履行过程中的合法权益，双方应按照变更或解除后的协议继续履行合同。附加条款六：违约责任的特殊规定6.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接损失和间接损失。6.2违约方的违约行为导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。6.3双方应按照合同约定的违约责任认定及赔偿方式承担相应的责任。附加条款七：争议解决的特殊规定7.2双方约定，合同争议的诉讼管辖地为合同签订地人民法院，也可在合同中约定其他诉讼管辖地。7.3双方同意，如发生合同争议，可以选择提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。附加条款八：合同的转让和继承的特殊规定8.1任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方，未经对方同意的转让无效。8.2合同转让应签订书面转让协议，并由双方签字盖章确认。8.3合同的继承应签订书面继承协议，并由双方签字盖章确认。附加条款九：保密义务的特殊规定9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。9.2保密义务及期限自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日止。9.3双方应按照约定履行保密义务，如有泄密行为，应承担相应的法律责任。附加条款十：合同的履行与监督的特殊规定10.1双方应共同成立履行监督小组，负责监督合同的履行。10.2履行监督小组应定期召开会议，协调解决合同履行过程中的问题。10.3双方应按照约定报告工程进度、质量等情况，并接受对方的监督。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸和技术要求3.材料和设备合格证明4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.工程进度计划7.合同变更和解除协议8.违约责任认定及赔偿协议9.争议解决方式选择协议10.合同转让和继承协议11.保密协议12.履行监督小组成员名单13.工程质量保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款，或延迟支付的，视为违约。3.乙方未按照合同要求提供合格的施工人员，或未对施工人员进行安全培训和管理，视为违约。4.乙方未确保施工过程中的材料和设备质量，或使用不合格产品，视为违约。5.乙方未按照合同约定的价格和支付方式提交工程进度报告和工程款申请，视为违约。6.第三方中介未按照甲乙双方的要求履行合同监督和协调职责，视为违约。7.乙方未按照合同约定履行保密义务，泄露甲方的商业秘密和机密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.砼结构：混凝土结构，一种常见的建筑结构形式。2.抹灰：指在建筑物的墙体、地面、天花板等表面涂上一层石灰或其他胶结材料，以增强表面美观和保护墙面。3.分包：指在工程建设中，总包单位将部分工程分包给其他单位或个人进行施工。4.质量：指工程在设计、施工、验