2024年矿山工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年矿山工程设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3矿山工程1.4设计与施工2.合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程量清单3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款4.合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误5.设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3材料与设备6.质量管理6.1质量标准6.2质量监督6.3质量问题处理7.安全管理7.1安全标准7.2安全培训7.3安全事故处理8.环境保护8.1环保标准8.2环保措施8.3环保监管9.变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款10.违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.合同的附件13.1附件目录13.2附件内容14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的解释与适用法律第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，负责矿山工程设计与施工的甲方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，负责矿山工程设计与施工的乙方。1.3矿山工程矿山工程是指本合同约定的，发包方委托承包方进行设计与施工的矿山项目。1.4设计与施工设计与施工是指按照本合同约定的工程范围、质量标准、工期等要求，承包方进行的矿山工程设计、施工及相关工作。第二条合同范围与内容2.1设计范围设计范围包括矿山工程的初步设计、施工图设计、施工组织设计等。2.2施工范围施工范围包括矿山工程的土建工程、安装工程、装修工程等。2.3工程量清单工程量清单是指为本合同约定的矿山工程，由承包方提供的详细工程量及其价格明细。第三条合同价格与支付3.1合同价格合同价格是指本合同约定的矿山工程设计与施工的总价款。3.2支付方式支付方式分为进度付款和最终付款。3.3进度付款进度付款是指按照本合同约定的付款节点，发包方按照实际完成工程量支付的款项。3.4最终付款最终付款是指矿山工程设计与施工完成后，发包方支付的剩余款项。第四条合同工期4.1设计工期设计工期是指按照本合同约定的，承包方完成矿山工程设计的时间。4.2施工工期施工工期是指按照本合同约定的，承包方完成矿山工程施工的时间。4.3工期延误工期延误是指由于承包方原因导致的，未能按照本合同约定的时间完成设计与施工的行为。第五条设计与施工要求5.1设计要求设计要求包括矿山工程的安全性、可靠性、经济性、环保性等方面。5.2施工要求施工要求包括矿山工程施工的安全性、质量标准、进度控制等方面。5.3材料与设备材料与设备应符合国家及行业标准，具备合格证明，并经发包方审核批准。第六条质量管理6.1质量标准质量标准是指本合同约定的矿山工程设计与施工的质量要求。6.2质量监督质量监督是指发包方对矿山工程设计与施工的质量进行的检查、检验和监督。6.3质量问题处理质量问题处理是指对本合同约定的矿山工程设计与施工中出现的质量问题，按照本合同约定的程序进行处理。第八条安全管理8.1安全标准安全标准是指本合同约定的矿山工程设计与施工的安全要求。8.2安全培训安全培训是指承包方对施工人员进行的安全教育和培训。8.3安全事故处理安全事故处理是指对本合同约定的矿山工程设计与施工中发生的安全事故，按照本合同约定的程序进行处理。第九条环境保护9.1环保标准环保标准是指本合同约定的矿山工程设计与施工的环保要求。9.2环保措施环保措施是指承包方在矿山工程设计与施工中采取的环保措施。9.3环保监管环保监管是指发包方对矿山工程设计与施工的环保情况进行检查和监管。第十条变更与调整10.1变更范围变更范围是指本合同约定的矿山工程设计与施工中可以进行变更的内容。10.2变更程序变更程序是指本合同约定的矿山工程设计与施工中变更的申请、审批和实施程序。10.3变更价款变更价款是指本合同约定的矿山工程设计与施工中变更引起的价款调整。第十一条违约责任11.1发包方违约发包方违约是指发包方未履行或未正确履行本合同约定的义务。11.2承包方违约承包方违约是指承包方未履行或未正确履行本合同约定的义务。11.3违约赔偿违约赔偿是指违约方应承担的违约责任，包括赔偿金额和赔偿方式。第十二条争议解决12.1协商解决协商解决是指发包方和承包方通过友好协商解决本合同争议的方式。12.2调解解决调解解决是指通过第三方调解机构对发包方和承包方的争议进行调解的方式。12.3仲裁解决仲裁解决是指通过仲裁机构对发包方和承包方的争议进行仲裁的方式。12.4法律诉讼法律诉讼是指通过法院对发包方和承包方的争议进行诉讼的方式。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效合同生效是指本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更合同变更是指对本合同的条款进行修改或补充。13.3合同终止合同终止是指本合同约定的期限届满或者合同目的实现。第十四条合同的附件14.1附件目录附件目录是指本合同附件的名称和编号。14.2附件内容附件内容是指本合同附件的具体内容。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方责任第三方应按照本合同约定的条款和条件，承担其参与项目实施的相关责任。1.3第三方权利第三方在本合同项下的权利，应符合本合同的约定和法律法规的规定。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应按照本合同约定的程序进行，包括但不限于第三方selection、合同签订、进场实施等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：符合本合同约定的资质要求、具备相关经验和技术能力、通过甲乙方的审查等。3.第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系，应符合本合同的约定和法律法规的规定。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系，应符合本合同的约定和法律法规的规定。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、技术能力、项目规模等因素综合确定。4.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。5.第三方违约处理5.1第三方违约第三方违约是指第三方未履行或未正确履行本合同约定的义务。5.2第三方违约处理第三方违约处理包括但不限于：违约责任的认定、违约赔偿的计算和支付、违约行为的纠正等。6.第三方与甲乙方的沟通与协调6.1第三方与甲乙方的沟通第三方与甲乙方的沟通应保持畅通，确保项目顺利实施。6.2第三方与甲乙方的协调第三方与甲乙方的协调应确保项目进度、质量和安全等方面的要求得到满足。7.第三方介入对合同价款的影响7.1第三方介入导致的合同价款调整第三方介入可能导致合同价款的调整，具体调整方式应根据本合同约定和实际情况确定。7.2第三方介入导致的合同价款支付第三方介入可能导致合同价款的支付方式、支付时间等发生变化，具体支付方式应根据本合同约定和实际情况确定。8.第三方介入对合同工期的影响8.1第三方介入导致的工期延误第三方介入可能导致工期延误，具体延误时间应根据实际情况确定。8.2第三方介入导致的工期调整第三方介入可能导致工期调整，具体调整方式应根据本合同约定和实际情况确定。9.第三方介入对合同质量的影响9.1第三方介入对工程质量的影响第三方介入可能对工程质量产生影响，具体影响应根据实际情况确定。9.2第三方介入对质量责任的划分第三方介入导致的质量问题，应根据实际情况和本合同约定划分质量责任。10.第三方介入对合同安全的影响10.1第三方介入对工程安全的影响第三方介入可能对工程安全产生影响，具体影响应根据实际情况确定。10.2第三方介入对安全责任的划分第三方介入导致的安全问题，应根据实际情况和本合同约定划分安全责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：矿山工程设计与施工范围详细清单附件2：矿山工程设计与施工质量标准附件3：矿山工程设计与施工安全标准附件4：矿山工程设计与施工进度计划附件5：矿山工程设计与施工费用明细表附件6：矿山工程设计与施工合同变更申请表附件7：矿山工程设计与施工违约行为认定表附件8：矿山工程设计与施工质量问题处理流程附件9：矿山工程设计与施工安全事故处理流程附件10：第三方介入确认函附件11：第三方介入协议附件12：合同价款支付证明附件13：合同工期延误证明附件14：合同质量问题证明附件15：合同安全事故证明说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间完成设计与施工。2.设计不符合合同约定的质量标准。3.施工不符合合同约定的质量标准。4.未能按照合同约定的时间提交相关文件和资料。5.未能按照合同约定的方式支付价款。6.未能按照合同约定的条件完成第三方介入的工作。违约的责任认定标准应根据本合同的约定和法律法规的规定进行。例如，如果乙方未能按照合同约定的时间完成设计与施工，甲方有权按照合同约定的方式计算