2024版新能源电动汽车充电站建设与运营合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源电动汽车充电站建设与运营合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.充电站项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.充电站建设内容3.1充电桩数量及类型3.2充电设施配置3.3充电站配套设施4.合同期限及生效条件4.1合同期限4.2合同生效条件5.充电站运营管理5.1运营模式5.2运营费用5.3运营责任6.充电服务标准6.1充电服务时间6.2充电服务费用6.3充电服务保障7.充电站维护保养7.1维护保养责任7.2维护保养周期7.3维护保养费用8.充电站安全保障8.1安全管理制度8.2安全责任划分8.3应急预案9.数据监测与信息共享9.1数据监测内容9.2信息共享方式9.3数据安全管理10.费用结算与支付10.1费用结算方式10.2费用支付期限10.3违约责任11.违约责任及争议解决11.1违约情形11.2违约责任承担11.3争议解决方式12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一：充电站建设方案13.2附件二：充电服务协议13.3附件三：其他相关文件14.合同其他约定14.1合同解释14.2合同变更14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称充电站建设单位：新能源科技有限公司充电站运营单位：电动汽车服务有限公司1.2双方地址充电站建设单位：省市区街道号充电站运营单位：省市区街道号1.3双方联系方式充电站建设单位：联系人：联系电话：138xxxx5678充电站运营单位：联系人：联系电话：139xxxx56782.充电站项目概述2.1项目名称市区新能源电动汽车充电站项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模共建设充电桩50个，包括快充桩30个，慢充桩20个2.4项目总投资项目总投资为人民币伍佰万元整（￥500,000.00）3.充电站建设内容3.1充电桩数量及类型快充桩：30个，慢充桩：20个3.2充电设施配置每个充电桩配备充电机、充电枪、充电指示灯、安全防护装置等3.3充电站配套设施建设充电站大门、停车区、充电区、休息区、监控室等4.合同期限及生效条件4.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为十年4.2合同生效条件双方签订合同，并完成项目立项、审批等手续5.充电站运营管理5.1运营模式充电站采用无人值守、自助充电模式5.2运营费用充电费用按国家规定及市场行情执行，具体收费标准另行协商确定5.3运营责任运营单位负责充电站日常运营、维护、安全管理等工作6.充电服务标准6.1充电服务时间充电站24小时对外开放，服务时间为每日6:0024:006.2充电服务费用充电费用根据充电桩类型、充电时长等因素确定，具体收费标准另行协商确定6.3充电服务保障运营单位确保充电桩正常工作，如遇故障及时维修，保障用户充电需求7.充电站维护保养7.1维护保养责任运营单位负责充电站的日常维护保养工作7.2维护保养周期充电桩每月进行一次全面检查，发现问题及时处理7.3维护保养费用充电站的维护保养费用由运营单位承担8.充电站安全保障8.1安全管理制度充电站应建立完善的安全管理制度，包括消防安全、用电安全、设备安全等8.2安全责任划分运营单位对充电站的安全负责，负责制定并执行安全管理制度，确保用户安全8.3应急预案建立充电站火灾、用电事故、设备故障等应急预案，并定期进行演练9.数据监测与信息共享9.1数据监测内容监测充电桩运行状态、充电数据、用户行为等9.2信息共享方式通过平台系统实时传输数据，供双方共享9.3数据安全管理采取加密措施，确保数据传输和存储的安全性10.费用结算与支付10.1费用结算方式充电费用按月结算，运营单位每月向建设单位提交费用结算报告10.2费用支付期限建设单位收到费用结算报告后，应在十个工作日内支付当月费用10.3违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失11.违约责任及争议解决11.1违约情形任何一方违反合同约定，造成对方损失的，均属违约情形11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.合同解除与终止12.1合同解除条件出现合同约定的解除条件，任何一方可提出解除合同12.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致终止合同12.3解除或终止后的处理解除或终止合同后，双方应妥善处理剩余事宜，包括但不限于设备移交、费用结算等13.合同附件13.1附件一：充电站建设方案13.2附件二：充电服务协议13.3附件三：其他相关文件14.合同其他约定14.1合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按国家有关法律法规执行14.2合同变更本合同任何条款的变更，必须经双方书面同意，并签订补充协议14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念第三方是指在合同履行过程中，根据本合同的约定，由甲方或乙方引入的，对合同履行有直接或间接影响的其他独立主体。1.2第三方介入的范围a.技术支持与服务b.设备采购与供应c.项目管理与咨询d.融资与投资e.法律、财务等专业服务2.第三方介入的引入与审批2.1引入条件a.符合合同目的和履行需要b.符合国家法律法规和政策要求c.不损害对方合法权益2.2引入审批引入第三方前，甲方或乙方应书面通知对方，并经对方同意后方可引入。3.第三方责权利的界定3.1第三方责任第三方应按照合同约定，履行相应的职责和义务，对因第三方原因造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和权益。3.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规，尊重合同双方合法权益，不得损害合同双方利益。4.第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，对合同双方承担的最高赔偿金额。4.2责任限额约定第三方责任限额应在本合同中明确约定，具体数额由双方协商确定。4.3责任限额执行第三方责任限额在合同履行期间有效，如发生损失，第三方应在其责任限额内承担赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，第三方应接受甲方的管理、监督和检查。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作与被合作关系，第三方应遵守乙方的相关规定和程序。5.3第三方与合同双方的关系6.第三方介入的合同变更6.1变更程序第三方介入后，如需对合同进行变更，应经合同双方及第三方书面同意。6.2变更内容变更内容包括但不限于第三方职责、权利、义务、责任限额等。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。7.2争议解决结果争议解决结果应尊重合同双方的合法权益，维护合同的严肃性和有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：充电站建设方案详细要求：a.包含充电站的整体规划图、平面布置图；b.充电桩的型号、数量、技术参数；c.充电站配套设施的规格、数量、位置；d.项目建设周期、进度安排；e.项目投资预算及资金筹措方案；说明：此附件为项目建设的基础文件，用于指导项目实施。2.附件二：充电服务协议详细要求：a.充电服务的价格体系、收费标准；b.充电服务的保障措施及应急预案；c.充电服务的时间、地点、方式；d.充电服务合同的签订、履行、终止条件；说明：此附件为充电服务的基本合同，用于规范双方服务行为。3.附件三：其他相关文件详细要求：a.充电站土地使用权证明；b.充电站建设项目的审批文件；c.充电桩产品合格证明；d.充电站消防验收合格证明；说明：此附件为项目实施过程中的必要文件，用于证明项目合法性及安全性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.运营单位未按照约定时间提供服务；b.建设单位未按照约定时间完成项目建设；c.运营单位未按照约定标准提供服务；d.建设单位未按照约定标准建设充电站；e.双方未按照约定支付费用；f.第三方未按照约定履行职责；g.违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：a.运营单位未按时提供服务，每延误一天，应向用户支付违约金；b.建设单位未按时完成项目建设，每延误一天，应向甲方支付违约金；c.运营单位未按约定标准提供服务，造成用户损失的，应承担赔偿责任；d.建设单位未按约定标准建设充电站，造成损失的，应承担赔偿责任；e.双方未按时支付费用，应按约定的违约金比例支付；f.第三方未按约定履行职责，造成损失的，应承担赔偿责任；g.违反合同约定的其他行为，应根据具体情况，由违约方承担相应责任。3.示例说明：a.运营单位未按时提供服务，延误一天，应向用户支付违约金人民币100元；b.建设单位未按时完成项目建设，延误一个月，应向甲方支付违约金人民币10万元；c.运营单位未按约定标准提供服务，导致用户充电设备损坏，应赔偿用户人民币5000元；d.建设单位未按约定标准建设充电站，导致充电站无法正常运行，应承担维修费用人民币5万元。全文完。2024版新能源电动汽车充电站建设与运营合同1本合同目录一览1.充电站基本要求1.1充电站地理位置1.2充电站面积与布局1.3充电站建筑规范2.充电设施与设备2.1充电桩类型与数量2.2充电桩技术参数2.3充电设备质量要求3.充电服务内容3.1充电时间与服务3.2充电费用与支付方式3.3充电卡与会员服务4.充电站运营管理4.1运营管理制度4.2安全管理与应急预案4.3充电站维护与保养5.充电站安全管理5.1充电站消防要求5.2充电站电气安全5.3充电站用电安全6.充电站环境要求6.1充电站环保标准6.2噪音与振动控制6.3充电站绿化与美化7.合同双方权利与义务7.1双方基本信息7.2投资与建设责任7.3运营与管理责任8.合同期限与终止条件8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同续签与解除9.充电站收益分配9.1收益计算方式9.2收益分配比例9.3收益支付方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同补充协议12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：1.充电站基本要求1.1充电站地理位置本合同所涉及之充电站应位于交通便利、用户需求集中的区域，具体位置经双方协商确定，并需符合当地城市规划及土地利用要求。1.2充电站面积与布局充电站总面积应不少于1000平方米，其中充电区域面积不得少于500平方米，其他辅助区域面积合理分配。充电站布局应合理，充电桩间距应满足安全操作要求，并设置明显的引导标识和紧急疏散通道。1.3充电站建筑规范充电站建筑应符合国家相关建筑规范，包括防火、抗震、防洪、环保等要求。2.充电设施与设备2.1充电桩类型与数量充电站应配备快充、慢充等多种类型充电桩，快充桩数量不少于10个，慢充桩数量不少于20个。2.2充电桩技术参数充电桩应符合国家相关技术标准，支持最高充电功率不小于50kW，充电接口符合国家标准。2.3充电设备质量要求3.充电服务内容3.1充电时间与服务充电站全天24小时对外开放，提供不间断充电服务。3.2充电费用与支付方式充电费用按国家规定或双方协商的收费标准执行，支持现金、刷卡、移动支付等多种支付方式。3.3充电卡与会员服务充电站提供充电卡办理服务，会员可享受优惠充电价格和其他增值服务。4.充电站运营管理4.1运营管理制度建立健全充电站运营管理制度，明确岗位职责和工作流程。4.2安全管理与应急预案制定充电站安全管理制度，包括消防安全、用电安全、设备安全等，并制定相应的应急预案。4.3充电站维护与保养定期对充电站设备进行维护与保养，确保设备正常运行。5.充电站安全管理5.1充电站消防要求充电站应配备必要的消防设施，如灭火器、消防栓等，并定期进行检查和维护。5.2充电站电气安全充电站电气设备应符合国家电气安全标准，并定期进行安全检测。5.3充电站用电安全充电站用电应采用专用线路，确保用电安全。6.充电站环境要求6.1充电站环保标准充电站建设与运营应符合国家环保要求，减少对环境的影响。6.2噪音与振动控制充电站噪音和振动应控制在国家规定的标准范围内。6.3充电站绿化与美化充电站周边应进行绿化和美化，提升环境品质。7.合同双方权利与义务7.1双方基本信息本合同双方为甲方（投资方）和乙方（运营方），具体信息详见合同附件。7.2投资与建设责任甲方负责充电站的投资建设，乙方负责充电站的运营管理。7.3运营与管理责任乙方应按照本合同约定，确保充电站的正常运营和管理。8.合同期限与终止条件8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为十年，自合同生效之日起计算。8.2合同终止条件合同因下列原因之一终止：1.合同期限届满，经双方协商一致同意终止；2.任何一方违反本合同约定，经对方书面通知后未在规定期限内纠正；3.发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行；4.法律法规变动，导致合同无法继续履行。8.3合同续签与解除合同期满前三个月，双方应就续签事宜进行协商；如双方协商一致，可续签合同。9.充电站收益分配9.1收益计算方式充电站收益按月计算，包括充电服务收入、广告收入等。9.2收益分配比例甲方享有充电站60%的收益，乙方享有40%的收益。9.3收益支付方式充电站收益按季度结算，每季度末甲方将收益支付给乙方。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序诉讼时效为争议发生之日起一年。11.合同生效与变更11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力。12.违约责任12.1违约情形任何一方违反本合同约定，均构成违约。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿方式违约赔偿以实际损失为基础，双方协商确定赔偿金额。13.不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.2不可抗力处理发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应协商解决，必要时可暂停履行合同。13.3不可抗力证明不可抗力事件发生后，一方应立即通知对方并提供相关证明材料。14.合同附件14.1合同附件清单1.甲方、乙方基本信息；2.充电站地理位置图；3.充电站设备清单；4.运营管理制度；5.安全管理制度；6.其他双方认为需要作为合同附件的内容。14.2合同附件内容合同附件内容作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方包括但不限于中介方、技术顾问、监理机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保合同条款的执行、提供专业意见或服务。15.3第三方介入程序任何第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方在本合同项下的责任仅限于其职责范围内，对因其履行职责而产生的任何损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。16.2第三方责任承担第三方因故意或重大过失造成甲乙双方的损失，其责任由第三方承担；因一般过失造成的损失，其责任由第三方承担部分责任。16.3第三方责任限额第三方责任限额应根据其职责、风险程度及合作协议中的约定确定，最高不超过合作协议中约定的金额。17.甲乙方额外条款17.1第三方介入时的甲方责任甲方应确保第三方具备履行职责的能力和资质，并对其行为承担连带责任。17.1.1甲方应审查第三方资质，包括但不限于营业执照、专业资质证书等。17.1.2甲方应监督第三方履行职责，确保其行为符合合同要求。17.2第三方介入时的乙方责任乙方应配合第三方的工作，并对其提供必要的支持。17.2.1乙方应向第三方提供必要的信息和数据。17.2.2乙方应协助第三方解决其在履行职责过程中遇到的问题。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系仅限于合作协议，甲方不承担第三方在本合同项下的任何责任。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系仅限于合作协议，乙方不承担第三方在本合同项下的任何责任。18.3第三方与合同其他方的关系第三方与合同其他方之间的关系由合作协议和本合同共同界定，第三方的责任和义务以合作协议和本合同为准。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。19.2合同变更生效补充协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后发生的争议，仍按本合同约定的争议解决方式进行解决。20.2第三方争议处理第三方在争议处理过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方、乙方基本信息要求：提供双方的公司营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件。说明：用于证明双方的身份和授权情况。2.充电站地理位置图要求：提供充电站地理位置的详细地图，包括周边环境、交通状况等。说明：用于明确充电站的具体位置和周边环境。3.充电站设备清单要求：详细列出充电站内所有充电设备，包括型号、数量、技术参数等。说明：用于明确充电站设备情况，便于后续管理和维护。4.运营管理制度要求：提供充电站运营管理的详细制度，包括安全、服务、财务等。说明：用于规范充电站运营行为，确保服务质量。5.安全管理制度要求：提供充电站安全管理的详细制度，包括消防、用电、设备安全等。说明：用于确保充电站安全运行，预防事故发生。6.充电服务标准要求：明确充电服务的标准，包括充电时间、费用、服务质量等。说明：用于规范充电服务，提升用户体验。7.充电费用计算方法要求：提供充电费用计算的详细方法，包括计费方式、收费标准等。说明：用于确保充电费用的准确性和合理性。8.收益分配协议要求：明确收益分配的比例、方式、时间等。说明：用于规范收益分配，确保双方权益。9.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：用于确保争议得到及时、公正的解决。10.不可抗力事件证明要求：提供不可抗力事件的证明材料，如自然灾害、政府行为等。说明：用于证明不可抗力事件的发生，减轻责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按时提供投资资金乙方未按时完成充电站建设乙方未按约定提供充电服务乙方未按约定支付收益第三方未能履行合作协议中的职责2.违约责任认定标准甲方违约：根据投资合同约定，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方违约：根据运营合同约定，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三方违约：根据合作协议约定，第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明甲方违约：甲方未按时提供投资资金，导致充电站建设进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方违约：乙方未按约定提供充电服务，导致用户投诉，甲方有权要求乙方进行整改，并支付违约金。第三方违约：第三方未能履行合作协议中的职责，导致充电站运营出现问题，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿损失。全文完。2024版新能源电动汽车充电站建设与运营合同2本合同目录一览1.充电站基本情况1.1充电站位置及规模1.2充电站建设标准1.3充电站设备型号及数量2.项目投资及资金来源2.1投资总额2.2资金来源及比例2.3资金支付方式3.充电站建设工期3.1施工准备期3.2施工期3.3竣工验收期4.充电站运营管理4.1运营模式4.2运营管理职责4.3运营服务质量标准5.充电站收费标准5.1充电价格制定依据5.2充电价格调整机制5.3充电费用结算方式6.充电站设备维护及保养6.1设备维护保养责任6.2设备维护保养周期6.3维护保养费用承担7.充电站安全管理7.1安全管理制度7.2安全责任划分7.3应急预案及处理8.充电站环境保护8.1环保要求及措施8.2环保责任及处罚8.3环保设施及设备9.合同期限及终止条件9.1合同期限9.2终止条件9.3终止后的处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同附件12.1设计图纸12.2施工合同12.3运营管理方案13.合同签订及生效13.1签订方式13.2生效条件13.3生效日期14.其他约定14.1法律适用14.2通知送达14.3合同份数14.4附件清单第一部分：合同如下：第一条充电站基本情况1.1充电站位置及规模本合同所指充电站位于（具体地址），占地面积为（具体面积），充电桩数量为（具体数量）个，其中包括快充桩（具体数量）个，慢充桩（具体数量）个。1.2充电站建设标准充电站建设应符合国家及地方有关新能源电动汽车充电设施建设标准，包括但不限于消防安全、电气安全、环境保护等方面的要求。1.3充电站设备型号及数量第二条项目投资及资金来源2.1投资总额本充电站项目总投资额为人民币（具体金额）元。2.2资金来源及比例项目资金来源包括但不限于（投资者名称）投资（具体金额）元，政府补贴（具体金额）元，其他资金来源（具体金额）元。资金比例为：投资者投资占比（具体比例），政府补贴占比（具体比例），其他资金来源占比（具体比例）。2.3资金支付方式项目资金支付采用分期支付方式，具体支付时间及金额如下：（具体支付计划）第三条充电站建设工期3.1施工准备期施工准备期为（具体时间）个月，包括但不限于办理施工许可、组织施工队伍、准备施工材料等工作。3.2施工期施工期为（具体时间）个月，从施工准备期结束之日起计算。3.3竣工验收期竣工验收期为（具体时间）个月，施工期结束后进行。第四条充电站运营管理4.1运营模式充电站采用（具体运营模式），包括但不限于直营、合作经营等方式。4.2运营管理职责运营管理方负责充电站的日常运营管理，包括但不限于设备维护、客户服务、安全管理等工作。4.3运营服务质量标准运营服务质量标准应符合国家及地方有关充电设施运营管理的要求，具体标准如下：（具体服务标准）第五条充电站收费标准5.1充电价格制定依据充电价格根据国家及地方相关政策、成本核算和市场行情制定。5.2充电价格调整机制充电价格可根据国家及地方政策、市场行情等因素进行调整，调整机制如下：（具体调整机制）5.3充电费用结算方式充电费用结算采用（具体结算方式），包括但不限于预付费、后付费等方式。第六条充电站设备维护及保养6.1设备维护保养责任充电站内设备的维护保养由运营管理方负责，确保设备正常运行。6.2设备维护保养周期设备维护保养周期为（具体周期），包括日常检查、定期保养、故障排除等工作。6.3维护保养费用承担维护保养费用由运营管理方承担，具体费用在合同中明确。第七条充电站安全管理7.1安全管理制度充电站应建立健全安全管理制度，包括但不限于消防安全、电气安全、交通安全等。7.2安全责任划分7.3应急预案及处理充电站应制定应急预案，包括但不限于火灾、设备故障、人身伤害等情况的处理措施。第八条充电站环境保护8.1环保要求及措施充电站建设及运营过程中，必须遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少对环境的影响，包括但不限于噪音控制、废水处理、废物回收等。8.2环保责任及处罚如因充电站运营导致环境污染，运营方应承担相应的法律责任，并按照国家及地方规定接受处罚。8.3环保设施及设备充电站应配备必要的环保设施及设备，如噪音隔音墙、废水处理系统、废物分类回收设施等。第九条合同期限及终止条件9.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）年。9.2终止条件1.合同期满，双方协商一致；2.一方违约，另一方提出终止合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.法律法规规定的其他终止情形。9.3终止后的处理合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余业务、资产移交、债务清偿等事宜。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。第十一条保密条款11.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后（具体年限）年。11.3保密责任双方均应采取必要措施保护对方保密信息，不得泄露给任何第三方。第十二条合同附件12.1设计图纸合同附件包括充电站的设计图纸，具体内容包括但不限于建筑结构、电气设计、安全设施等。12.2施工合同合同附件还包括与施工方签订的施工合同，明确施工方责任、工期、质量标准等。12.3运营管理方案合同附件还包括充电站的运营管理方案，详细说明运营模式、服务标准、管理措施等。第十三条合同签订及生效13.1签订方式本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，自生效之日起具有法律约束力。13.3生效日期本合同自（具体日期）起生效。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知送达一方通知送达另一方，应以书面形式进行，并视为送达。14.3合同份数本合同一式（具体份数）份，双方各执（具体份数）份，具有同等法律效力。14.4附件清单本合同附件清单如下：1.充电站设计图纸2.充电站施工合同3.充电站运营管理方案第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念在本合同中，“第三方”指非甲乙双方当事人，因提供中介服务、技术咨询、设备供应、施工承包、融资支持等目的而介入本合同的主体。15.2第三方介入的范围1.中介方提供信息匹配、协调沟通等服务；2.技术咨询方提供项目技术指导、风险评估等服务；3.设备供应方提供充电站所需设备的采购、安装、维护等服务；4.施工承包方承担充电站的建设施工任务；5.融资支持方提供项目资金支持。第十六条第三方的责任与权利16.1第三方的责任第三方应按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务或产品符合合同要求，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。16.2第三方的权利第三方有权获得合同约定的报酬，并在其职责范围内享有相应的权利。第十七条甲乙双方与第三方的权利义务划分17.1甲乙双方的权利义务甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的权利义务，不得将本合同的权利义务转让给第三方。17.2第三方的权利义务第三方应与甲乙双方签订相应的服务或产品供应合同，明确第三方的权利义务，并在其职责范围内履行。第十八条第三方责任限额18.1责任限额的设定第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方根据实