2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目施工内容3.1光伏组件安装3.2逆变器安装3.3电缆布线3.4电气设备安装3.5防雷接地系统4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3施工进度控制措施5.施工质量要求5.1光伏组件质量要求5.2逆变器质量要求5.3电缆及电气设备质量要求5.4施工质量验收标准6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成6.2工程造价确定方式6.3工程款支付方式6.4验收合格后的结算7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护措施8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除的程序9.违约责任9.1违约情形及违约责任9.2违约金的计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3有关资质证书13.其他约定事项13.1合同份数13.2合同解释权13.3合同签署14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：X科技有限公司法定代表人：乙方：X建筑工程有限公司法定代表人：1.2注册地址及联系方式甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。2.项目概况2.1项目名称2024年度光伏屋顶委托建设工程2.2项目地点省市区街道小区2.3项目规模光伏组件装机容量为100kWp。2.4项目工期自合同签订之日起，工期为60日历天。3.项目施工内容3.1光伏组件安装乙方负责光伏组件的安装，包括但不限于支架搭建、组件固定、电气连接等工作。3.2逆变器安装乙方负责逆变器的安装，包括但不限于逆变器固定、电气连接、调试等工作。3.3电缆布线乙方负责电缆的布线，包括但不限于电缆敷设、线路标识、电气连接等工作。3.4电气设备安装乙方负责电气设备的安装，包括但不限于配电箱、开关箱等设备的安装、调试等工作。3.5防雷接地系统乙方负责防雷接地系统的施工，包括但不限于接地体埋设、接地线敷设、接地电阻测试等工作。4.施工进度安排4.1施工阶段划分本工程分为三个阶段：基础施工阶段、主体施工阶段、竣工验收阶段。4.2各阶段工期基础施工阶段：15日历天主体施工阶段：30日历天竣工验收阶段：15日历天4.3施工进度控制措施乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保各阶段工期按时完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.施工质量要求5.1光伏组件质量要求乙方应使用符合国家标准的光伏组件，保证组件质量合格。5.2逆变器质量要求乙方应使用符合国家标准的逆变器，保证逆变器质量合格。5.3电缆及电气设备质量要求乙方应使用符合国家标准的电缆及电气设备，保证设备质量合格。5.4施工质量验收标准施工质量应符合国家相关标准及规范要求，经甲方验收合格后方可交付使用。6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成工程造价包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。6.2工程造价确定方式工程造价由双方协商确定，以合同附件为准。6.3工程款支付方式工程款分阶段支付，各阶段支付比例及时间如下：基础施工阶段：合同签订后5日内支付30%主体施工阶段：完成基础施工后5日内支付30%竣工验收阶段：验收合格后5日内支付40%6.4验收合格后的结算验收合格后，双方应在15日内完成工程结算，并支付剩余款项。8.合同变更及解除8.1合同变更条件任何一方如需变更合同内容，应提前30日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，方可变更合同内容。8.2合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在30日内仍未采取补救措施或未能履行合同义务；（2）因不可抗力导致合同无法履行，且不可抗力持续超过60日；（3）双方协商一致解除合同。8.3合同变更及解除的程序变更或解除合同，双方应签订书面协议，明确变更或解除的具体内容和生效日期。9.违约责任9.1违约情形及违约责任（1）乙方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付相当于日工程款1%的违约金；（2）乙方提供的材料或设备不符合合同约定，导致工程无法正常进行，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付相当于日工程款1%的违约金。9.2违约金的计算方式违约金按实际延误天数计算，不足一日按一日计算。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。12.合同附件12.1设计图纸合同附件一：设计图纸12.2施工方案合同附件二：施工方案12.3有关资质证书合同附件三：乙方相关资质证书复印件13.其他约定事项13.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。13.3合同签署甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签署日期：____________________14.合同签署日期本合同于2024年4月1日签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）中介服务：为甲乙双方提供信息对接、谈判协调等服务；（2）咨询服务：提供项目策划、技术指导、市场分析等服务；（3）监理服务：对施工过程进行监督、质量控制、进度管理等；（4）检测服务：对材料、设备、工程质量进行检测；（5）评估服务：对项目风险、成本、效益等进行评估。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方服务的申请，并应提供第三方的资质证明及服务内容。16.2介入审批另一方应在收到介入申请之日起10日内，对第三方资质及服务内容进行审查，并决定是否同意第三方介入。16.3介入协议经双方同意后，甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任限于其提供的服务范围，对于合同履行过程中因第三方原因导致的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额（1）中介服务：第三方责任限额为中介服务费用的10倍；（2）咨询服务：第三方责任限额为咨询服务费用的10倍；（3）监理服务：第三方责任限额为监理服务费用的10倍；（4）检测服务：第三方责任限额为检测服务费用的10倍；（5）评估服务：第三方责任限额为评估服务费用的10倍。17.3超出责任限额的处理若第三方责任损失超出上述限额，超出部分由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方第三方应遵守甲方的指示，按照合同约定提供优质服务，并对服务结果负责。18.2第三方与乙方第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务，并对施工过程中的质量问题负责。18.3第三方与监理方若合同中包含监理服务，第三方应配合监理方的工作，接受监理方的监督。18.4第三方与其他第三方若合同中包含多个第三方服务，各第三方应相互配合，确保合同履行。19.第三方介入的终止19.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方服务期限届满；（3）甲乙双方协商一致终止；（4）第三方违反合同约定，经甲乙双方书面通知后仍未整改。19.2终止程序终止第三方介入，甲乙双方应提前10日以书面形式通知第三方，并签订《第三方介入终止协议》。终止后，第三方应按照约定退还预付款，并结清相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：提供完整的光伏屋顶设计方案，包括光伏组件布局、电气系统设计、支架结构设计等。说明：设计图纸应标明所有尺寸、材料、技术参数，并符合国家相关设计规范。2.施工方案详细要求：详细描述施工步骤、施工工艺、施工顺序、安全措施等。说明：施工方案应具有可操作性，确保施工过程安全、高效。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的服务内容、服务期限、费用、责任等。说明：协议应包含甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。4.第三方资质证书复印件详细要求：提供第三方相关资质证书的复印件，包括但不限于营业执照、资质证书等。说明：资质证书应真实有效，确保第三方具备提供相应服务的能力。5.工程款支付凭证详细要求：提供工程款支付的相关凭证，包括但不限于银行转账记录、发票等。说明：支付凭证应清晰明确，确保工程款的支付符合合同约定。6.施工进度报告详细要求：定期提交施工进度报告，包括但不限于施工进度、质量状况、存在问题等。说明：进度报告应真实反映施工情况，便于甲乙双方了解工程进展。7.施工质量问题报告详细要求：发现施工质量问题后，应及时提交质量问题报告，包括问题描述、原因分析、处理措施等。说明：问题报告应详细记录问题情况，确保问题得到及时处理。8.工程验收报告详细要求：工程完工后，提交工程验收报告，包括验收结果、验收意见等。说明：验收报告应客观公正，确保工程质量符合合同要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工进度延误：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误。材料设备不合格：乙方提供的材料或设备不符合合同约定，影响工程进度或质量。工程质量不合格：施工完成的工程质量不符合合同约定，经甲方验收不合格。工程款支付延迟：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方施工受阻。2.责任认定标准施工进度延误：每延误一日，乙方应向甲方支付相当于日工程款1%的违约金。材料设备不合格：乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。工程质量不合格：乙方应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。工程款支付延迟：每延误一日，甲方应向乙方支付相当于日工程款1%的违约金。3.违约示例说明示例一：乙方因施工组织不力，导致工程进度延误10天，甲方有权要求乙方支付相当于日工程款1%的违约金，共计10天的违约金。示例二：乙方提供的电缆不符合合同约定，导致工程无法正常进行，甲方有权要求乙方承担全部责任，并赔偿因此遭受的损失。示例三：工程完工后，甲方验收发现工程质量不合格，乙方应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例四：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方施工受阻，甲方有权要求支付相当于日工程款1%的违约金。全文完。2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方3.项目内容3.1施工范围3.2工程量3.3施工工期3.4施工质量标准4.施工组织4.1施工单位4.2施工人员4.3施工设备4.4施工计划5.技术规范5.1设计规范5.2施工规范5.3质量标准6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间7.材料供应7.1材料品牌7.2材料规格7.3材料供应商7.4材料验收8.施工进度8.1施工阶段划分8.2各阶段工期要求8.3施工进度控制9.质量保证9.1质量标准9.2质量检测9.3质量责任10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同”。1.2合同编号：合同编号为[合同编号]。1.3合同签订日期：本合同于2024年[签订日期]签订。1.4合同有效期：本合同自签订之日起生效，有效期为[合同有效期]年。1.5合同双方：1.5.1委托方：[委托方名称]，地址：[委托方地址]，法定代表人：[委托方法定代表人]，联系电话：[委托方联系电话]。1.5.2承包方：[承包方名称]，地址：[承包方地址]，法定代表人：[承包方法定代表人]，联系电话：[承包方联系电话]。2.项目背景2.1项目名称：[项目名称]光伏屋顶发电项目。2.2项目地点：[项目地点]。2.3项目规模：[项目规模]，预计装机容量为[装机容量]千瓦。2.4项目投资方：[投资方名称]。3.项目内容3.1施工范围：包括光伏屋顶的设计、材料采购、安装施工、调试运行等全过程。3.2工程量：[具体工程量]。3.3施工工期：[施工工期]，具体为自合同生效之日起[工期]内完成。3.4施工质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到[质量标准]。4.施工组织4.1施工单位：[承包方名称]。4.2施工人员：[具体施工人员安排]。4.3施工设备：[具体施工设备清单]。4.4施工计划：[施工进度计划表]。5.技术规范5.1设计规范：[设计规范名称及版本]。5.2施工规范：[施工规范名称及版本]。5.3质量标准：[质量标准名称及版本]。6.合同价款6.1合同总价：[合同总价]元。6.2付款方式：分阶段支付，具体付款节点及比例如下：6.2.1预付款：合同签订后[预付款比例]%的合同总价，即[预付款金额]元。6.2.2中期付款：工程量完成[中期付款比例]%后支付，即[中期付款金额]元。6.2.3竣工验收付款：工程竣工验收合格后支付，即[竣工验收付款金额]元。6.3付款时间：按照付款方式约定的时间节点支付。7.材料供应7.1材料品牌：[材料品牌]。7.2材料规格：[材料规格]。7.3材料供应商：[材料供应商]。7.4材料验收：[材料验收标准及流程]。8.施工进度8.1施工阶段划分：8.1.1设计阶段：完成光伏屋顶设计方案。8.1.2材料采购阶段：完成材料采购。8.1.3施工安装阶段：完成光伏组件安装。8.1.4调试运行阶段：完成系统调试和试运行。8.2各阶段工期要求：8.2.1设计阶段：[设计阶段工期]。8.2.2材料采购阶段：[材料采购阶段工期]。8.2.3施工安装阶段：[施工安装阶段工期]。8.2.4调试运行阶段：[调试运行阶段工期]。8.3施工进度控制：8.3.1承包方应按照施工计划执行，确保按期完成各阶段工作。8.3.2委托方有权对施工进度进行监督，承包方应提供必要的进度报告。9.质量保证9.1质量标准：9.1.1光伏组件应符合国家相关产品质量标准。9.1.2安装工程应符合国家相关施工规范和质量标准。9.2质量检测：9.2.1光伏组件进场前应进行检测，合格后方可使用。9.2.2安装过程中，每完成一定工程量后应进行质量验收。9.3质量责任：9.3.1承包方对施工质量承担全部责任。9.3.2若因承包方原因导致质量问题，承包方应无条件进行整改并承担相关费用。10.安全生产10.1安全生产责任：10.1.1承包方负责施工现场的安全生产，确保施工人员安全。10.1.2委托方对施工现场安全负有监督责任。10.2安全生产措施：10.2.1制定安全生产规章制度，加强安全教育培训。10.2.2配备必要的安全防护设施和应急救援设备。10.3安全事故处理：10.3.1发生安全事故时，承包方应立即采取应急措施，并报告委托方。10.3.2对安全事故进行调查处理，并承担相应责任。11.不可抗力11.1不可抗力事件：11.1.1天然灾害，如地震、洪水等。11.1.2社会事件，如战争、罢工等。11.2不可抗力处理：11.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时协商解决。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方均不承担责任。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：12.1.1一方严重违约。12.1.2发生不可抗力事件。12.2合同终止条件：12.2.1合同履行完毕。12.2.2双方协商一致解除合同。13.违约责任13.1违约情形：13.1.1未按合同约定完成工程。13.1.2工程质量不合格。13.1.3逾期付款。13.2违约责任：13.2.1承诺赔偿对方因此遭受的损失。13.2.2按照合同约定支付违约金。14.争议解决14.1争议解决方式：14.1.1通过协商解决。14.1.2协商不成，提交[仲裁委员会名称]仲裁。14.2争议解决机构：14.2.1[仲裁委员会名称]，地址：[仲裁委员会地址]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：本合同中提及的第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方等，均指除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的透明度、专业性，确保合同条款的准确执行。2.第三方介入程序2.1第三方选定：甲乙双方应共同选定第三方，并签署《第三方服务协议》。2.2第三方职责：第三方应根据《第三方服务协议》的约定，履行相应的职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由《第三方服务协议》约定。3.2责任限额确定：责任限额应综合考虑第三方资质、业务范围、服务费用等因素确定。4.第三方与甲乙双方的权利义务关系4.1第三方与甲方的权利义务：4.1.1第三方应按照甲方要求，提供专业、准确的服务。4.1.2第三方在服务过程中，不得泄露甲方商业秘密。4.1.3第三方因自身原因导致甲方损失，应承担相应责任。4.2第三方与乙方的权利义务：4.2.1第三方应按照乙方要求，提供专业、准确的服务。4.2.2第三方在服务过程中，不得泄露乙方商业秘密。4.2.3第三方因自身原因导致乙方损失，应承担相应责任。5.第三方介入后的合同条款变更5.1第三方介入后的合同变更：甲乙双方可根据实际情况，经协商一致后对合同进行变更，并通知第三方。5.2变更内容：变更内容应包括但不限于工期、价款、质量标准、安全措施等。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式：第三方介入后的争议解决方式，仍按照本合同第十四条约定执行。6.2争议解决机构：争议解决机构仍为[仲裁委员会名称]。7.第三方介入后的合同解除7.1合同解除条件：第三方介入后的合同解除条件，仍按照本合同第十二条约定执行。7.2合同终止条件：第三方介入后的合同终止条件，仍按照本合同第十二条约定执行。8.第三方介入后的违约责任8.1违约责任：第三方介入后的违约责任，仍按照本合同第十三条约定执行。9.第三方介入后的保密条款9.1保密条款：第三方在介入过程中，应遵守本合同的保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.第三方介入后的费用承担10.1费用承担：第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据《第三方服务协议》约定承担。11.第三方介入后的通知义务11.1通知义务：甲乙双方应将第三方介入情况及时通知对方，并保证通知的真实性。12.第三方介入后的合同解除与终止12.1合同解除与终止：第三方介入后的合同解除与终止，仍按照本合同第十二条约定执行。13.第三方介入后的合同履行13.1合同履行：第三方介入后的合同履行，仍按照本合同约定执行。14.第三方介入后的其他事项14.1其他事项：本合同中未明确的其他事项，由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.光伏屋顶建设工程设计方案要求：详细说明项目规模、设计参数、施工图纸等。说明：设计方案应经双方确认，作为合同附件。2.材料采购清单要求：详细列出材料品牌、规格、数量、供应商等信息。说明：材料采购清单应附有采购合同和发票。3.施工进度计划表要求：详细列出各施工阶段的时间节点和预计工期。说明：施工进度计划表应经双方确认，作为合同附件。4.质量检测报告要求：详细列出检测项目、检测标准、检测结果等信息。说明：质量检测报告应由第三方检测机构出具。5.安全生产管理制度要求：详细列出安全生产责任制、安全教育培训、安全防护措施等。说明：安全生产管理制度应由承包方制定，经委托方确认。6.不可抗力事件证明要求：详细说明不可抗力事件的发生时间、地点、原因等信息。说明：不可抗力事件证明应由第三方机构出具。7.争议解决协议要求：详细列出争议解决方式、机构、程序等信息。说明：争议解决协议应由双方协商一致后签署。8.合同变更协议要求：详细列出变更内容、变更原因、变更生效日期等信息。说明：合同变更协议应由双方协商一致后签署。9.第三方服务协议要求：详细列出第三方职责、权利、义务、责任限额等信息。说明：第三方服务协议应由甲乙双方与第三方共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程责任认定标准：根据工程进度和合同约定，赔偿对方因此遭受的损失。示例：若承包方未按期完成工程，应赔偿委托方因工期延误造成的损失。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据国家相关标准和规范，由第三方检测机构出具检测报告，确认质量不合格。示例：若光伏组件质量不合格，承包方应负责更换或修复，并承担相关费用。3.违约行为：逾期付款责任认定标准：根据合同约定，按逾期天数和逾期金额计算违约金。示例：若委托方未按期付款，应向承包方支付合同约定的违约金。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：根据合同约定，赔偿对方因此遭受的损失。示例：若第三方泄露甲方商业秘密，应承担相应责任。5.违约行为：发生安全事故责任认定标准：根据事故原因、损失程度，由第三方事故调查机构出具调查报告。示例：若施工现场发生安全事故，承包方应承担相应责任。全文完。2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息1.6合同背景及目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目建设进度2.6项目验收标准3.建设单位责任3.1设计责任3.2施工责任3.3质量责任3.4安全责任3.5环保责任4.承包单位责任4.1设计责任4.2施工责任4.3质量责任4.4安全责任4.5环保责任5.投资与资金5.1投资总额5.2投资来源5.3资金支付方式5.4资金支付时间6.合同工期6.1施工工期6.2验收工期6.3返工工期7.合同价格7.1工程量清单7.2工程量计算规则7.3工程单价7.4合同总价8.质量保证8.1质量标准8.2质量检测8.3质量保修9.安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.环保要求10.1环保标准10.2环保措施10.3环保责任11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度光伏屋顶委托建设工程施工光伏发电合同1.2合同编号：GD202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：市区街道1.5合同双方基本信息（1）建设单位：集团有限公司地址：市区街道号法定代表人：（2）承包单位：建筑安装工程有限公司地址：市区街道号法定代表人：1.6合同背景及目的为响应国家新能源发展战略，提高能源利用效率，降低碳排放，建设单位决定在地区建设光伏屋顶发电项目。本合同旨在明确双方在光伏屋顶建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。第二条项目概况2.1项目名称：地区光伏屋顶发电项目2.2项目地点：市区街道号2.3项目规模：10兆瓦2.4项目建设内容（1）光伏组件安装（2）逆变器安装（3）直流配电箱安装（4）交流配电箱安装（5）电力线路敷设2.5项目建设进度（1）施工准备：2024年1月1日至2024年1月31日（2）主体工程：2024年2月1日至2024年6月30日（3）竣工验收：2024年7月1日至2024年7月31日2.6项目验收标准（1）工程质量符合国家相关标准和规范（2）工程进度按合同约定执行（3）工程安全、环保措施到位第三条建设单位责任3.1设计责任（1）提供符合国家相关标准和规范的工程设计图纸及资料（2）对设计变更负责，及时通知承包单位3.2施工责任（1）负责施工现场的协调和管理（2）对施工现场的安全、环保负责3.3质量责任（1）确保工程质量符合国家相关标准和规范（2）对工程质量问题负责，及时采取措施3.4安全责任（1）对施工现场的安全负责，确保施工安全（2）对施工过程中发生的安全事故负责3.5环保责任（1）确保施工现场的环保措施到位（2）对环境污染负责，及时采取措施第四条承包单位责任4.1设计责任（1）按照建设单位提供的设计图纸及资料进行施工（2）对施工过程中发现的设计问题及时与建设单位沟通4.2施工责任（1）按照合同约定和施工图纸进行施工（2）确保施工质量、安全和进度4.3质量责任（1）确保施工质量符合国家相关标准和规范（2）对施工过程中出现的质量问题负责4.4安全责任（1）确保施工现场的安全，严格执行安全操作规程（2）对施工过程中发生的安全事故负责4.5环保责任（1）按照合同约定和环保要求进行施工（2）对施工过程中的环境污染负责第五条投资与资金5.1投资总额：人民币1000万元5.2投资来源：建设单位自筹5.3资金支付方式（1）施工准备阶段：支付合同价的20%（2）主体工程阶段：每月支付合同价的30%（3）竣工验收阶段：支付合同价的10%5.4资金支付时间（1）施工准备阶段：合同签订后30日内（2）主体工程阶段：每月支付前一个月（3）竣工验收阶段：验收合格后30日内第六条合同工期6.1施工工期：2024年2月1日至2024年6月30日6.2验收工期：2024年7月1日至2024年7月31日6.3返工工期：根据实际情况协商确定第七条合同价格7.1工程量清单（1）光伏组件安装：1000套（2）逆变器安装：10台（3）直流配电箱安装：10台（4）交流配电箱安装：10台（5）电力线路敷设：1000米7.2工程量计算规则（1）光伏组件安装：按照实际安装数量计算（2）逆变器安装：按照实际安装数量计算（3）直流配电箱安装：按照实际安装数量计算（4）交流配电箱安装：按照实际安装数量计算（5）电力线路敷设：按照实际敷设长度计算7.3工程单价（1）光伏组件安装：每套100元（2）逆变器安装：每台5000元（3）直流配电箱安装：每台2000元（4）交流配电箱安装：每台2000元（5）电力线路敷设：每米10元7.4合同总价：人民币1000万元第八条质量保证8.1质量标准（1）光伏组件：应符合GB/T18295.12012《光伏发电用晶体硅太阳能电池组件》标准（2）逆变器：应符合GB/T24460.12009《光伏发电并网逆变器技术条件》标准（3）配电箱：应符合GB/T1902005《光伏发电站用直流配电设备》和GB/T1912005《光伏发电站用交流配电设备》标准（4）电力线路：应符合GB/T500572010《建筑物电气设计规范》标准8.2质量检测（1）光伏组件：在进场前进行抽样检测，合格后方可使用（2）逆变器：在进场前进行抽样检测，合格后方可使用（3）配电箱：在进场前进行抽样检测，合格后方可使用（4）电力线路：在进场前进行抽样检测，合格后方可使用8.3质量保修（1）光伏组件、逆变器、配电箱、电力线路等设备保修期为1年（2）保修期内，如因质量问题导致设备损坏，承包单位应负责维修或更换第九条安全管理9.1安全责任（1）建设单位负责整个施工现场的安全管理（2）承包单位负责施工过程中的安全管理9.2安全措施（1）施工现场设置安全警示标志（2）施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品（3）施工现场设置安全通道和紧急疏散路线9.3安全事故处理（1）发生安全事故时，立即停止施工，启动应急预案（2）对事故原因进行调查，制定整改措施，防止类似事故再次发生第十条环保要求10.1环保标准（1）施工现场应遵守国家环保法规和标准（2）施工过程中产生的废弃物应分类处理，不得随意丢弃10.2环保措施（1）施工现场设置垃圾分类收集点（2）施工废水应经过处理后方可排放（3）施工扬尘应采取覆盖、洒水等措施控制10.3环保责任（1）建设单位负责施工现场的环保监督（2）承包单位负责施工过程中的环保工作第十一条合同变更与解除11.1合同变更（1）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更合同内容（2）因工程需要，经双方协商一致，可对合同内容进行变更11.2合同解除（1）一方违约，另一方有权解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同第十二条争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构（1）市仲裁委员会12.3争议解决程序（1）提交仲裁申请书（2）仲裁委员会受理（3）仲裁庭组成（4）仲裁庭开庭审理（5）仲裁裁决第十三条违约责任13.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务（2）一方违反合同约定造成损失13.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方损失（2）违约方应支付违约金13.3违约赔偿（1）赔偿金额根据实际损失确定（2）违约金按合同约定比例计算第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同经相关部门审批14.2合同终止条件（1）合同约定的工期结束（2）合同约定的权利义务履行完毕14.3合同终止程序（1）双方协商一致（2）合同终止后，进行工程结算和财务清算第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事务的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询服务机构等。（1）对工程质量进行监理和检测；（2）对工程进度进行监控和评估；（3）对工程造价进行审核和评估；（4）提供专业咨询服务；（5）其他甲乙双方约定的相关事务。第二条甲乙双方责任及义务2.1甲方责任及义务：（1）向第三方提供必要的工作条件和资料；（2）配合第三方开展工作，确保第三方能独立、公正地履行职责；（3）对第三方的服务质量和效率负责；（4）按约定支付第三方服务费用。2.2乙方责任及义务：（1）接受第三方的工作指导和监督；（2）向第三方提供必要的工作条件和资料；（3）配合第三方开展工作，确保第三方能独立、公正地履行职责；（4）对第三方的服务质量和效率负责；（5）按约定支付第三方服务费用。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额如下：（1）因第三方原因导致工程质量不合格，造成损失的部分，第三方承担不超过合同总价10%的赔偿责任；（2）因第三方原因导致工程进度延误，造成损失的部分，第三方承担不超过合同总价5%的赔偿责任；（3）因第三方原因导致工程造价超出预算，造成损失的部分，第三方承担不超过合同总价3%的赔偿责任；（4）其他损失，按实际损失比例由第三方承担赔偿责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：（1）第三方对甲方提供的服务内容和质量负责；（2）甲方对第三方的工作成果和效果负责；（3）双方应就服务内容和质量进行充分沟通，确保双方对工作目标和要求达成一致。4.2第三方与乙方的划分：（1）第三方对乙方提供的服务内容和质量负责；（2）乙方对第三方的工作成果和效果负责；（3）双方应就服务内容和质量进行充分沟通，确保双方对工作目标和要求达成一致。第五条第三方介入后的合