工程揽包合同范例

工程揽包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

工程揽包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需要将其工程项目进行专业承包，经双方友好协商，就本工程项目的承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及内容

1.承包方负责本工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。

2.承包方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量、安全、环保。

3.承包方应按照发包方的要求，按时、按质、按量完成工程任务。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.工程款支付方式：

（1）合同签订后，承包方需提交工程进度款支付申请，经发包方审核同意后，发包方应在5个工作日内支付相应款项。

（2）工程竣工验收合格后，承包方需提交结算款支付申请，经发包方审核同意后，发包方应在10个工作日内支付相应款项。

（3）工程保修期内，承包方需根据保修内容，提供必要的维修服务。

四、工期延误及违约责任

1.承包方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币____________________元整的违约金。

2.发包方因故需延长工期，应提前5个工作日通知承包方，经双方协商一致后，可适当调整工期。

五、质量保证

1.承包方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量。

2.工程竣工验收合格后，承包方应在工程保修期内承担保修责任，保修期为____________________年。

六、知识产权

1.本合同涉及的技术、工艺、资料等知识产权归发包方所有。

2.承包方在施工过程中所形成的资料、图纸等，经发包方同意后，可由发包方拥有使用权。

七、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同解除或终止后，双方仍需履行保密义务。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.本合同附件一：工程量清单

2.本合同附件二：施工图纸

3.本合同附件三：质量保证体系文件

4.本合同附件四：工程进度计划

5.本合同附件五：安全生产管理制度

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

工程揽包合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需要将其工程项目进行专业承包，并引入第三方监理方对工程进行监督管理，以保障工程质量和进度，经三方友好协商，就本工程项目的承包及监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及内容

1.承包方负责本工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。

2.承包方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量、安全、环保。

3.承包方应按照发包方的要求，按时、按质、按量完成工程任务。

三、监理范围及内容

1.监理方负责对工程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度和投资控制。

2.监理方应定期向发包方报告工程进展情况，并提出监理意见。

3.监理方有权对承包方的施工过程进行检查、验收，并对不符合要求的工程提出整改要求。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.工程款支付方式：

（1）合同签订后，承包方需提交工程进度款支付申请，经监理方审核同意后，发包方应在5个工作日内支付相应款项。

（2）工程竣工验收合格后，承包方需提交结算款支付申请，经监理方审核同意后，发包方应在10个工作日内支付相应款项。

五、工期延误及违约责任

1.承包方因自身原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币____________________元整的违约金。

2.监理方因工作失误导致工期延误，监理方应承担相应责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

六、质量保证

1.承包方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量。

2.监理方应对工程质量进行监督检查，对不符合要求的工程提出整改要求。

3.工程竣工验收合格后，承包方应在工程保修期内承担保修责任。

七、知识产权

1.本合同涉及的技术、工艺、资料等知识产权归发包方所有。

2.承包方在施工过程中所形成的资料、图纸等，经发包方同意后，可由发包方拥有使用权。

八、保密条款

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同解除或终止后，三方仍需履行保密义务。

九、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、第三方介入的意义和目的

1.引入第三方监理方，有利于提高工程质量，确保工程进度，降低投资风险。

2.监理方的介入，有助于甲方对工程进行全方位监督管理，保障甲方权益。

十一、甲方权益为主导的目的和意义

1.甲方作为发包方，对工程项目的质量和进度负有最终责任，通过合同条款的制定，确保甲方权益得到充分保障。

2.甲方权益为主导的合同模式，有利于甲方在工程实施过程中发挥主导作用，提高工程管理水平。

附件：

1.本合同附件一：工程量清单

2.本合同附件二：施工图纸

3.本合同附件三：质量保证体系文件

4.本合同附件四：工程进度计划

5.本合同附件五：安全生产管理制度

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

工程承包合同

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

丙方（以下简称“监理公司”）：

鉴于业主拟将其工程项目委托给承包商进行施工，并引入第三方监理公司对工程进行监督管理，以确保工程质量和施工进度，经三方友好协商，就本工程项目的承包及监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、承包范围及内容

1.承包商负责本工程的施工、安装、调试、验收及保修等工作。

2.承包商应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量、安全、环保。

3.承包商有权要求业主提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术资料、施工场地等。

三、监理范围及内容

1.监理公司负责对工程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度和投资控制。

2.监理公司应定期向业主报告工程进展情况，并提出监理意见。

3.监理公司有权对承包商的施工过程进行检查、验收，并对不符合要求的工程提出整改要求。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.工程款支付方式：

（1）合同签订后，承包商需提交工程进度款支付申请，经监理公司审核同意后，业主应在5个工作日内支付相应款项。

（2）工程竣工验收合格后，承包商需提交结算款支付申请，经监理公司审核同意后，业主应在10个工作日内支付相应款项。

五、工期延误及违约责任

1.业主因自身原因导致工期延误，每延误一日，业主应向承包商支付人民币____________________元整的违约金。

2.监理公司因工作失误导致工期延误，监理公司应承担相应责任，并赔偿承包商因此遭受的损失。

六、乙方权益保障

1.承包商有权要求业主按时提供施工图纸、技术资料等必要文件。

2.承包商有权要求监理公司按照合同约定进行公正、客观的监理工作。

3.在工程验收合格后，承包商有权要求业主按时支付结算款。

七、甲方违约及限制条款

1.业主应确保施工场地满足施工要求，并对因场地问题导致的工期延误承担责任。

2.业主不得无故变更施工图纸，如需变更，应提前通知承包商，并承担由此产生的额外费用。

3.业主不得拖欠承包商工程款，否则应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、乙方为主导的目的和意义

1.本合同以乙方为主导，旨在保障承包商的合法权益，确保其施工过程中的合理利益得到充分尊重。

2.通过明确乙方的权利和利益，有利于提高承包商的施工积极性和工程质量。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

1.弱化甲方为主导，有助于平衡甲乙双方的权利义务，避免业主滥用权利，损害承包商的利益。

2.通过合同条款的调整，使工程项目的实施更加公正、合理，促进甲乙双方的长期合作。

附件：

1.本合同附件一：工程量清单

2.本合同附件二：施工图纸

3.本合同附件三：质量保证体系文件

4