体育场馆消防水池施工合同书

体育场馆消防水池施工合同书合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为体育场馆的业主，拥有体育场馆的所有权和管理权；2.乙方为具有消防水池施工资质的专业施工单位，愿意为甲方提供消防水池施工服务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条施工内容1.1本合同约定的施工内容为：在体育场馆内建造一个符合国家消防法规要求的消防水池，包括水池的土建工程、给排水工程、电气工程、防雷工程等。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和国家消防法规要求进行施工，确保消防水池的质量和安全。第二条施工期限2.1乙方向甲方承诺，消防水池的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。2.2乙方如因特殊情况无法按照约定的施工期限完成施工，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。第三条施工质量（1）符合国家消防法规要求；（2）水池的构造、材料、设备等应符合施工图纸和相关规定；（3）水池的施工质量应达到国家消防验收标准。3.2乙方应承担消防水池的质保期为____年，自消防水池通过验收之日起计算。第四条合同价格4.1乙方向甲方提供的消防水池施工服务，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。第五条付款方式5.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）消防水池施工完毕，并通过验收后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）质保期满后，甲方无质量投诉，甲方支付乙方合同总价款的____%。5.2乙方应提供合法的发票和国家规定的其他相关文件。第六条违约责任6.1乙方如未能按照本合同约定的施工期限完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方如未能保证施工质量，导致消防水池不符合国家消防法规要求，乙方应承担相应的法律责任。6.3甲方如未能按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至消防水池通过验收并支付完毕合同价款后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.消防水池设计说明书3.国家消防法规4.施工资质证明5.验收标准6.付款凭证7.发票8.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合国家消防法规要求，属于违约行为。3.甲方未按约定付款方式及时支付合同价款，属于违约行为。4.甲方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.消防水池：指为消防灭火需要而设置的水体储存设施。2.施工期限：指乙方完成消防水池施工的时间限制。3.施工质量：指消防水池施工过程中，所涉及的构造、材料、设备等方面的质量。4.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。5.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付给对方的逾期付款违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，及时报告施工进展情况，协商调整施工计划。2.施工质量问题：乙方应按照施工图纸和国家消防法规要求施工，确保消防水池质量。如出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。3.付款问题：甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。如甲方逾期付款，应支付滞纳金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用