二零二四年度绿色环保材料单位建设工程施工合同

二零二四年度绿色环保材料单位建设工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.合同工期4.1施工工期4.2工期延误责任5.工程价款及支付方式5.1工程价款5.2工程付款方式5.3付款节点6.材料采购及供应6.1材料采购6.2材料供应6.3材料质量要求7.施工进度及质量保证7.1施工进度7.2质量保证措施7.3质量验收标准8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔条件及程序9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.2合同终止时间14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：绿色环保材料有限公司乙方：建设工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称绿色环保材料产业园建设项目2.2工程地点市区街道2.3工程规模占地面积：10,000平方米，建筑面积：8,000平方米2.4工程类型工业建筑工程3.工程施工范围及内容3.1施工范围包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程。3.2施工内容具体施工内容详见工程量清单及施工图纸。3.3施工标准按照国家及行业相关标准执行。4.合同工期4.1施工工期合同工期为自合同签订之日起12个月。4.2工期延误责任因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，工期顺延。因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，工期不予顺延。5.工程价款及支付方式5.1工程价款工程总价款为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。5.2工程付款方式1）开工前支付合同价款的20%作为预付款；2）工程进度达到50%时支付合同价款的30%；3）工程进度达到80%时支付合同价款的20%；4）工程竣工验收合格后支付合同价款的10%；5）质保金5%在质保期满后无质量问题退还。5.3付款节点具体付款节点及金额详见附件一《工程付款进度表》。6.材料采购及供应6.1材料采购甲方负责工程所需主要材料的采购。6.2材料供应乙方负责工程所需材料的供应，确保材料质量符合合同约定。6.3材料质量要求所有材料均需符合国家及行业相关质量标准。8.工程变更及索赔8.1工程变更在施工过程中，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程内容、规模、质量要求发生变化，双方应协商一致，签署工程变更协议，并调整合同价款及工期。8.2索赔条件及程序1）索赔条件：因甲方责任导致乙方损失，乙方有权提出索赔。2）索赔程序：乙方应在事件发生后7日内向甲方提出书面索赔报告，甲方收到报告后应在15日内给予答复。9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，防止事故发生。9.2环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，确保施工符合国家环保标准。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序1）仲裁申请：一方提出仲裁申请，另一方应接受仲裁。2）仲裁审理：仲裁委员会组成仲裁庭，依法审理案件。3）仲裁裁决：仲裁庭作出裁决，裁决为终局裁决。11.违约责任11.1违约情形1）乙方未按合同约定完成工程，造成甲方损失的；2）乙方提供的材料不符合质量要求，造成甲方损失的；3）甲方未按合同约定支付工程款，造成乙方损失的。11.2违约责任承担1）乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，赔偿甲方损失。2）乙方提供的材料不符合质量要求，应承担相应的违约责任，赔偿甲方损失。3）甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，支付违约金。12.合同解除及终止12.1合同解除条件1）一方违约，严重损害另一方利益的；2）不可抗力导致合同无法继续履行的；3）双方协商一致解除合同的。12.2合同终止条件1）合同约定的工期届满，工程验收合格；2）合同约定的终止条件成就；3）双方协商一致终止合同的。13.合同生效及终止13.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止时间本合同工期届满，工程验收合格，且双方无争议的情况下终止。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、工程付款进度表等。14.2合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程项目的咨询、施工监理、质量检测、造价咨询、环保评估等。16.第三方介入的同意与选择16.1同意甲乙双方同意在本合同履行过程中引入第三方，并共同协商确定第三方介入的具体事项。16.2选择第三方由甲乙双方共同选择，并签订相应的合作协议。17.第三方的责权利17.1责任第三方应按照合作协议及本合同的要求，履行相应的职责，并对自己的服务负责。17.2权利1）第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获取必要的信息和资料。2）第三方有权根据检测结果提出建议，但无权直接变更合同条款。3）第三方有权在履行职责过程中，要求甲乙双方提供必要的协助。17.3利益1）第三方有权根据合作协议和本合同的规定，收取相应的服务费用。2）第三方有权在合同履行过程中，获得甲乙双方的尊重和支持。18.第三方与其他各方的划分18.1甲乙双方甲乙双方为本合同的主要当事人，对合同的履行承担主要责任。18.2第三方第三方作为独立第三方，不承担甲乙双方合同约定的主要责任，但需根据合作协议和本合同的规定承担相应责任。19.第三方的责任限额19.1限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并明确在合同中。19.2限额执行1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应按照协议约定的责任限额承担赔偿责任。2）第三方责任限额不影响甲乙双方根据本合同约定的责任承担。20.第三方介入的程序20.1介入申请20.2介入协议甲乙双方与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务。20.3介入实施第三方根据合作协议和本合同的规定，履行介入职责。20.4介入结束第三方完成介入职责后，甲乙双方应共同评估介入效果，并签署介入结束协议。21.第三方介入的争议解决21.1争议处理第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。21.2争议解决方式协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。22.第三方介入的合同变更22.1变更程序第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致，签署变更协议。22.2变更执行变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有同等法律约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，为工程款支付提供依据。2.施工图纸包括建筑、结构、电气、给排水等图纸，为施工提供技术指导。3.工程付款进度表明确工程各阶段的付款节点及金额。4.工程变更协议记录合同履行过程中发生的工程变更事项及调整后的合同内容。5.第三方合作协议明确甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。6.工程竣工验收报告记录工程竣工验收情况，作为工程交付使用的依据。7.质量检测报告记录工程质量检测情况，作为工程质量验收的依据。8.环保评估报告记录工程环保评估情况，作为工程环保验收的依据。9.工程保修证书记录工程保修期限及保修内容。10.违约赔偿协议记录违约行为及违约责任的认定和处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成工程，造成甲方损失的；（2）乙方提供的材料不符合质量要求，造成甲方损失的；（3）甲方未按合同约定支付工程款，造成乙方损失的；（4）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的；（5）一方未按合同约定履行安全生产及环境保护义务，造成他人或环境损害的。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，赔偿甲方损失；（2）乙方提供的材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，赔偿甲方损失；（3）甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，支付违约金；（4）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方