电工工程分包协议范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME电工工程分包协议范本合同目录第一章总则第一条协议依据第二条协议名称第三条协议目的第四条协议范围第五条协议期限第六条协议生效第二章分包工程概况第七条工程名称第八条工程地点第九条工程内容第十条工程规模第十一条工程标准第三章分包工程实施第十二条工程进度第十三条工程质量第十四条工程安全第十五条工程验收第十六条工程变更第四章质量保证第十七条质量要求第十八条质量检测第十九条质量责任第二十条质量争议解决第五章费用及支付第二十一条工程费用构成第二十二条工程费用支付方式第二十三条工程费用结算第二十四条逾期付款责任第六章权利与义务第二十五条分包单位权利第二十六条分包单位义务第二十七条总包单位权利第二十八条总包单位义务第七章保密条款第二十九条保密内容第三十条保密期限第三十一条违约责任第八章违约责任第三十二条违约情形第三十三条违约责任第三十四条违约处理第九章争议解决第三十五条争议解决方式第三十六条争议解决程序第三十七条争议解决期限第十章合同解除第三十八条合同解除条件第三十九条合同解除程序第四十条合同解除后的处理第十一章合同终止第四十一条合同终止条件第四十二条合同终止程序第四十三条合同终止后的处理第十二章其他第四十四条适用法律第四十五条通知与送达第四十六条合同附件第四十七条合同份数第四十八条合同解释第十三章合同附件第十四章合同签署合同编号_________第一章总则第一条协议依据1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。第二条协议名称2.1本协议名称为“电工工程分包协议”。第三条协议目的3.1本协议旨在明确分包单位与总包单位在电工工程分包过程中的权利、义务和责任。第四条协议范围4.1本协议适用于分包单位在总包单位指定的电工工程范围内的施工、安装和维护工作。第五条协议期限5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至分包工程全部完成并经验收合格之日止。第六条协议生效6.1本协议经双方签字盖章后生效。第二章分包工程概况第七条工程名称7.1本协议分包的工程名称为：_______。第八条工程地点8.1本协议分包的工程地点为：_______。第九条工程内容9.1本协议分包的工程内容包括：_______。第十条工程规模10.1本协议分包的工程规模为：_______。第十一条工程标准11.1本协议分包的工程标准为：_______。第三章分包工程实施第十二条工程进度12.1分包单位应按照总包单位的要求，编制详细的施工进度计划，并按时完成工程进度。第十三条工程质量13.1分包单位应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。第十四条工程安全14.1分包单位应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全。第十五条工程验收15.1工程完工后，由总包单位组织验收，分包单位应配合完成验收工作。第十六条工程变更16.1因设计变更、现场条件变化等原因，需要变更工程内容或进度时，双方应协商一致并签订补充协议。第四章质量保证第十七条质量要求17.1分包单位应保证分包工程的质量符合国家有关质量标准。第十八条质量检测18.1分包单位应定期进行质量检测，确保工程质量。第十九条质量责任19.1分包单位对分包工程的质量承担全部责任。第二十条质量争议解决20.1质量争议应通过双方协商解决，协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五章费用及支付第二十一条工程费用构成21.1工程费用包括：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。第二十二条工程费用支付方式22.1工程费用按月结算，双方约定具体的支付日期。第二十三条工程费用结算23.1分包单位应按月向总包单位提交工程进度报告和结算申请，总包单位应在收到申请后及时进行审核并支付工程款。第二十四条逾期付款责任24.1总包单位逾期付款，应向分包单位支付违约金。第六章权利与义务第二十五条分包单位权利25.1分包单位有权要求总包单位提供必要的施工条件和材料。25.2分包单位有权要求总包单位按照约定支付工程款。25.3分包单位有权要求总包单位配合完成工程验收。第二十六条分包单位义务26.1分包单位应按照合同约定完成分包工程。26.2分包单位应遵守施工现场的各项规章制度。26.3分包单位应按时提交工程进度报告和结算申请。第二十七条总包单位权利27.1总包单位有权要求分包单位按照合同约定完成工程。27.2总包单位有权对分包单位的质量、进度、安全等方面进行检查。27.3总包单位有权对分包单位进行必要的奖惩。第二十八条总包单位义务28.1总包单位应按照合同约定提供施工条件和材料。28.2总包单位应按照约定支付工程款。28.3总包单位应配合分包单位完成工程验收。第七章保密条款第二十九条保密内容29.1双方对本协议内容以及涉及的技术、商业秘密负有保密义务。第三十条保密期限30.1本协议的保密期限自协议签订之日起至分包工程验收合格后三年。第三十一条违约责任31.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三十二条违约责任32.1如一方违反保密义务，另一方有权要求其停止违约行为，并赔偿因此造成的损失。第八章违约责任第三十二条违约情形32.1分包单位未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的；32.2总包单位未按合同约定支付工程款的；32.3双方未按合同约定履行保密义务的；32.4因一方违约导致合同无法履行的其他情形。第三十三条违约责任33.1分包单位未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿总包单位因此遭受的损失。33.2总包单位未按合同约定支付工程款的，应向分包单位支付违约金，并赔偿因此造成的损失。33.3双方未按合同约定履行保密义务的，应承担相应的法律责任。第三十四条违约处理34.1一方违约，另一方有权要求其履行合同义务，并承担违约责任。34.2一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任。第九章争议解决第三十五条争议解决方式35.1双方发生争议，应通过协商解决。35.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。35.3也可直接向人民法院提起诉讼。第三十六条争议解决程序36.1争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则。36.2仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合，提供必要的信息和证据。第三十七条争议解决期限37.1争议解决期限自争议发生之日起不超过六十日。第十章合同解除第三十八条合同解除条件38.1双方协商一致解除合同的；38.2一方违约，另一方有权解除合同的；38.3因不可抗力致使合同无法履行的；38.4法律法规规定的其他解除合同的情形。第三十九条合同解除程序39.1解除合同应书面通知对方，并说明解除理由。39.2解除合同后，双方应按照约定处理剩余事宜。第四十条合同解除后的处理40.1合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程和剩余工程。40.2双方应结清已发生的费用，并承担相应的责任。第十一章合同终止第四十一条合同终止条件41.1分包工程全部完成并经验收合格；41.2双方协商一致终止合同；41.3因不可抗力致使合同无法继续履行；41.4法律法规规定的其他终止合同的情形。第四十二条合同终止程序42.1合同终止应书面通知对方，并说明终止理由。42.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。第四十三条合同终止后的处理43.1合同终止后，双方应结清已发生的费用，并承担相应的责任。第十二章其他第四十四条适用法律44.1本协议适用中华人民共和国法律。第四十五条通知与送达45.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至双方指定的地址。第四十六条合同附件46.1本协议附件为本协议不可分割的一部分。第四十七条合同份数47.1本协议一式_______份，双方各执_______份。第四十八条合同解释48.1本协议的条款如有歧义，应以有利于保护非起草方权益的原则进行解释。第十三章合同附件（此处可附上合同附件，如工程图纸、技术规范等）第十四章合同签署（签字或盖章）（签字或盖章）分包单位代表（签字或盖章）：_________日期：_______年_______月_______日总包单位代表（签字或盖章）：_________日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方主导权1.1在本协议执行期间，甲方有权对分包工程的设计、施工方案、材料选择等重大事项进行决策。1.2甲方应确保分包工程的顺利进行，为分包单位提供必要的施工条件和材料。附加条款二：工程变更管理2.1任何工程变更需经甲方批准，并签订书面变更协议。2.2甲方有权根据工程进度和实际情况，对分包工程进行必要的调整。附加条款三：质量监督与验收3.1甲方应派驻质量监督人员对分包工程进行全过程监督。3.2工程验收时，甲方有权参与，并对分包单位提交的验收资料进行审核。附加条款四：进度款支付4.1甲方应根据工程进度和实际完成情况，按约定时间支付进度款。4.2如分包单位未能按时完成工程，甲方有权暂停支付进度款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方主导权1.1在本协议执行期间，乙方有权对分包工程的设计、施工方案、材料选择等重大事项进行决策。1.2乙方应确保分包工程的顺利进行，为甲方提供满意的施工成果。附加条款二：工程变更管理2.1任何工程变更需经乙方批准，并签订书面变更协议。2.2乙方有权根据工程进度和实际情况，对分包工程进行必要的调整。附加条款三：质量监督与验收3.1乙方应派驻质量监督人员对分包工程进行全过程监督。3.2工程验收时，乙方有权参与，并对甲方提交的验收资料进行审核。附加条款四：进度款支付4.1乙方应根据工程进度和实际完成情况，按约定时间支付进度款。4.2如甲方未能按时支付进度款，乙方有权暂停施工。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介职责1.1第三方中介负责协调甲方、乙方及分包单位之间的关系，确保本协议的顺利执行。1.2第三方中介有权对分包工程进行监督，并提出合理化建议。附加条款二：第三方中介费用2.1第三方中介服务费用由甲方、乙方及分包单位按约定比例承担。2.2第三方中介服务费用支付方式及时间由双方另行约定。附加条款三：争议解决3.1第三方中介有权参与争议解决，并提出解决方案。3.2如争议无法通过协商解决，第三方中介可协助双方申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附加条款四：保密义务4.1第三方中介及其工作人员对本协议内容以及涉及的技术、商业秘密负有保密义务。4.2第三方中介不得泄露任何与本协议相关的信息。附加条款五：终止协议5.1如第三方中介违反本协议约定，甲方、乙方及分包单位有权终止本协议。5.2终止协议后，第三方中介应退还已收取的费用，并承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.施工进度计划4.质量检测报告5.工程变更协议6.保密协议7.第三方中介服务协议8.争议解决协议9.付款凭证10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准。认定：根据工程验收报告和甲方、乙方及第三方中介的认定。2.违约行为：总包单位未按合同约定支付工程款。认定：根据付款凭证和工程进度报告的比对。3.违约行为：双方未按合同约定履行保密义务。认定：根据保密协议和实际泄露情况。4.违约行为：一方违反合同约定导致合同无法履行。认定：根据合同条款和实际情况。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院判决解决争议。4.违约责任：指当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。5.保密义务：指当事人对涉及技术、商业秘密等信息负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，确保工程进度。2.问题：工程质量问题。解决办法：加强质量监督，发现问题及时整改，确保工程质量。3.问题：进度款支付不及时。解决办法：明确付款时间，加强财务监管，确保及时支付进度款。4.问题：争议解决困难。解决办法：通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.适用于甲方为主导的电工工程分包。2.适用于乙方为主导的电工工程分包。3.适用于有第三方中介参与的电工工程分包。4.适用于涉及保密要求的电工工程分包。5.适用于需要质量保证的电工工程分包。电工工程分包协议范本1合同目录第一章合同订立与生效第一条款合同签订第二条款合同生效第三章工程概述第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及内容第三条款工程质量标准第四章分包方资质与责任第一条款分包方资质要求第二条款分包方责任第三条款分包方义务第五章施工组织与管理第一条款施工组织设计第二条款施工进度计划第三条款施工现场管理第六章工程进度与付款第一条款进度安排第二条款付款方式第三条款付款时间第七章材料供应与管理第一条款材料供应要求第二条款材料质量管理第三条款材料供应责任第八章工程验收与保修第一条款工程验收标准第二条款工程验收程序第三条款工程保修责任第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第十二章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第十三章保密条款第一条款保密内容第二条款保密义务第十四章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力合同编号_________第一章合同订立与生效第一条款合同签订1.1双方经友好协商，就本工程的分包事宜达成一致，特订立本协议。1.2本协议自双方签字盖章之日起生效。第二章工程概述第一条款工程名称及地点2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______第二条款工程规模及内容2.3工程规模：_______2.4工程内容：_______第三条款工程质量标准2.5工程质量标准：_______第三章分包方资质与责任第一条款分包方资质要求3.1分包方须具备相应的资质证书，并符合国家相关法律法规的要求。第二条款分包方责任3.2分包方对分包工程的施工质量、安全、进度和成本承担全部责任。第三条款分包方义务3.3分包方应按照合同约定，按时完成分包工程的施工任务。第四章施工组织与管理第一条款施工组织设计4.1分包方应编制详细的施工组织设计，经甲方审核批准后执行。第二条款施工进度计划4.2分包方应制定合理的施工进度计划，并确保按计划完成工程。第三条款施工现场管理4.3分包方应加强施工现场管理，确保施工安全和文明施工。第五章工程进度与付款第一条款进度安排5.1分包方应按照合同约定的进度计划，分阶段完成工程。第二条款付款方式5.2付款方式：_______第三条款付款时间5.3付款时间：_______第六章材料供应与管理第一条款材料供应要求6.1分包方应按照工程需要，及时供应符合质量要求的材料。第二条款材料质量管理6.2分包方应确保材料质量，不得使用不合格材料。第三条款材料供应责任6.3分包方对材料供应的质量和数量负责。第七章工程验收与保修第一条款工程验收标准7.1工程验收标准：_______第二条款工程验收程序7.2工程验收程序：_______第三条款工程保修责任7.3分包方应按照国家规定和合同约定，对工程进行保修。第八章合同变更与解除第一条款合同变更条件8.1双方协商一致，可对本协议的任何条款进行变更。8.2合同变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二条款合同解除条件8.3.1一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未纠正；8.3.2由于不可抗力，使合同无法履行；8.3.3经双方协商一致决定解除合同。第三条款合同解除程序8.4合同解除需书面通知对方，并应在解除之日起10日内办理相关手续。第九章违约责任第一条款违约情形9.1双方任何一方违反本协议约定的义务，均构成违约。第二条款违约责任承担9.2违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十章争议解决第一条款争议解决方式10.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决机构10.2仲裁机构应依据本协议及适用的法律法规进行仲裁。第十一章合同终止第一条款合同终止条件11.1本协议约定的工程完工，且所有款项结清后，合同终止。第二条款合同终止程序11.2合同终止后，双方应进行工程验收，并办理工程交接手续。第十二章保密条款第一条款保密内容12.1双方对本协议内容和双方在履行合同过程中知悉的商业秘密负有保密义务。第二条款保密义务12.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。第十三章合同附件第一条款附件内容13.1本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。第二条款附件效力13.2本协议附件与本协议不一致之处，以附件为准。第十四章其他第一条款法律适用14.1本协议适用中华人民共和国法律。第二条款适用范围14.2本协议对双方具有法律约束力，自双方签字盖章之日起生效。第三条款通知与送达14.3除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。合同签订：甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定项目经理条款说明：甲方应指定一名项目经理负责整个工程的协调和管理，项目经理应具备相应的资质和经验。1.2甲方提供施工图纸及资料条款说明：甲方应在合同签订后_______日内向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。1.3甲方负责协调外部关系条款说明：甲方应负责与政府部门、周边居民等外部关系的协调，确保施工顺利进行。1.4甲方监督施工进度条款说明：甲方应定期检查施工进度，确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。1.5甲方提供施工场地条款说明：甲方应确保乙方在施工期间拥有足够的施工场地，并负责场地内的基础设施建设和维护。1.6甲方负责施工期间的临时设施条款说明：甲方应负责提供施工期间所需的临时设施，如临时办公室、仓库、厕所等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方有权决定施工方案条款说明：乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权决定施工方案和施工方法。2.2乙方有权选择施工队伍条款说明：乙方有权根据工程需要选择合适的施工队伍，并对其施工质量负责。2.3乙方有权调整施工进度条款说明：乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权根据实际情况调整施工进度。2.4乙方有权要求甲方提供必要的支持条款说明：乙方在施工过程中，如遇特殊情况，有权要求甲方提供必要的支持和协助。2.5乙方有权要求甲方承担因不可抗力造成的损失条款说明：如因不可抗力导致工程延误或损失，乙方有权要求甲方承担相应的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责条款说明：第三方中介负责监督合同的履行，协调双方关系，确保工程顺利进行。3.2第三方中介的选定条款说明：第三方中介由双方协商选定，并签订相应的服务协议。3.3第三方中介的权限条款说明：第