2024年湖北省武汉市在建项目木工施工作业承包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年湖北省武汉市在建项目木工施工作业承包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指2024年湖北省武汉市在建项目的开发商或其合法代表。1.2乙方：指承包本项目木工施工作业的施工单位或个人。第二条合同范围及内容2.1乙方负责本项目木工施工作业的全部工作，包括但不限于木材采购、加工、制作、安装、拆除及清理。第三条合同工期3.1乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求，确保木工施工作业按时完成。第四条质量标准4.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量符合设计要求和甲方要求。第五条合同价格及支付5.1乙方向甲方提交的工程报价应为完整、准确的，甲方按照约定的付款节点支付乙方工程款项。第六条合同保密6.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。第七条违约责任7.1乙方如未能按照约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。第八条争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的变更和终止需经双方协商一致并书面确认。第十条甲方义务10.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和支持乙方施工所需的配合工作。第十一条乙方义务11.1乙方应按照合同约定完成木工施工作业，并确保施工过程中的安全、环保等符合相关要求。第十二条合同的解除12.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指2024年湖北省武汉市在建项目的开发商或其合法代表，具有合同履行能力的自然人、法人或其他组织。1.2乙方：指承包本项目木工施工作业的施工单位或个人，具有相关施工资质和经验，具备合同履行能力的自然人、法人或其他组织。1.3合同履行地点：湖北省武汉市在建项目施工现场。第二条合同范围及内容2.1乙方负责本项目木工施工作业的全部工作，包括但不限于：2.1.1木材采购：乙方应根据施工需求，负责采购符合设计要求和质量标准的木材。2.1.2木材加工：乙方应对采购的木材进行加工、制作，以满足施工需求。2.1.3木作安装：乙方应按照设计图纸和施工规范，进行木作部分的安装工作。2.1.4拆除及清理：乙方应在施工完成后，负责拆除临时设施，并对施工现场进行清理。第三条合同工期3.1乙方应按照甲方提供的施工计划和进度要求，确保木工施工作业按时完成。具体工期安排详见附件一。第四条质量标准4.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量符合设计要求和甲方要求。具体质量标准详见附件二。第五条合同价格及支付5.1乙方向甲方提交的工程报价应为完整、准确的，包括但不限于工程量、材料费、人工费、管理费等。甲方按照约定的付款节点支付乙方工程款项。具体付款安排详见附件三。第六条合同保密6.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。保密信息包括但不限于设计图纸、技术参数、商业计划等。第七条违约责任7.1乙方如未能按照约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。违约金计算方式详见附件四。7.2甲方如未能按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，并承担因此给乙方造成的损失。滞纳金计算方式详见附件五。7.3如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解决，并根据实际情况减轻或免除违约责任。第八条争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式。如双方在争议发生后三个月内未能通过友好协商解决，任何一方均可向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的变更和终止需经双方协商一致并书面确认。9.2甲方未经乙方书面同意，不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。9.3乙方未经甲方书面同意，不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。第十条甲方义务10.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和支持乙方施工所需的配合工作。10.2甲方应确保施工现场的安全，并提供必要的安全防护措施。10.3甲方应按照合同约定及时支付工程款项，不得延迟支付。第十一条乙方义务11.1乙方应按照合同约定完成木工施工作业，并确保施工过程中的安全、环保等符合相关要求。11.2乙方应遵守施工现场的规章制度，配合甲方及其委托的管理人员工作。11.3乙方应承担自身施工人员的人身意外保险和工伤保险。第十二条合同的解除12.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2甲方如提前解除合同，应支付乙方相应的赔偿金，具体金额双方协商确定。12.3乙方如提前解除合同，应支付甲方相应的赔偿金，具体金额双方协商确定。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式。如双方在争议发生后三个月内未能通过友好协商解决，任何一方均可向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同的任何修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方代表签字（或盖章）确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他合同主体，包括但不限于中介方、分包商、供应商、监理方等。1.2第三方介入：指第三方在合同执行过程中，参与或协助甲乙双方完成合同约定的工作内容。1.3第三方责任：第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，承担相应的合同义务和责任。第三方介入时，其责任范围和限额详见本合同附加条款。第二条第三方选择与审批2.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2甲乙双方应对第三方进行审查，包括但不限于第三方的主体资格、信誉、财务状况等。2.3甲乙双方应就第三方的选择和审查结果进行书面确认，并作为本合同的附件。第三条第三方合同签订3.1甲乙双方与第三方签订的合同，应明确约定的工作内容、质量标准、工期、价格、保密等条款。3.2甲乙双方应确保与第三方的合同不与本合同产生冲突，并符合本合同的约定。3.3甲乙双方与第三方的合同，应经双方协商一致后签订，并书面通知对方。第四条第三方责任限额4.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。4.2第三方应承诺在其责任范围内，对因其违约、过失或疏忽导致的损失承担赔偿责任。4.3甲乙双方应要求第三方购买相应的保险，以保障合同履行过程中的风险控制。第五条第三方管理与协调5.1甲乙双方应负责对第三方进行管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。5.2甲乙双方应定期与第三方进行沟通，及时解决合同履行过程中的问题。5.3甲乙双方应监督第三方的工作，确保第三方的工作质量、安全、进度等符合合同要求。第六条第三方违约处理6.1如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方应与第三方协商解决，必要时可依法采取措施。6.2如第三方违约导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。6.3如第三方违约严重影响到合同履行，甲乙双方有权终止与第三方的合同，并依法追究其责任。第七条第三方与合同其他方的关系7.2第三方应尊重其他合同主体的合法权益，不得干涉其他合同主体的正常工作。7.3甲乙双方应协调第三方与其他合同主体的工作，确保合同顺利履行。第八条第三方退出与替代8.1如第三方因故退出合同，甲乙双方应协商确定替代方案，并书面通知对方。8.2第三方退出合同后，甲乙双方应确保合同的继续履行，不影响项目进度和质量。8.3如第三方退出导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第九条第三方保密义务9.1第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙双方许可不得泄露给第三方。9.2第三方应承担因其违反保密义务而给甲乙双方造成的损失的赔偿责任。第十条法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2甲乙双方与第三方的争议解决方式，可参照本合同第七条的约定办理。第十一条附件11.1本合同附件包括甲乙双方与第三方签订的合同、第三方资质证明文件、第三方责任限额协议等。11.2附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方提供的施工场地、施工条件和支持乙方施工所需的配合工作说明。附件二：乙方提交的工程报价明细表，包括工程量、材料费、人工费、管理费等。附件三：双方约定的付款节点及付款金额说明。附件四：质量标准和要求的具体描述，包括设计图纸、技术参数等。附件五：乙方施工安全、环保等符合相关要求的具体措施和方案。附件六：乙方人员名单及资质证明文件。附件七：第三方介入合同，包括中介方、分包商、供应商、监理方等的合同协议。附件八：第三方责任限额协议，明确约定的赔偿限额、责任范围等。附件九：第三方与甲乙双方的其他合同主体（如分包商、供应商等）的协调与配合协议。附件十：第三方退出合同或被替代时的替代方案和处理措施。附件十一：乙方保密义务的详细描述，包括保密信息的具体范围和保密期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定完成施工任务。2.乙方未能按照约定保证施工质量。3.乙方未能按照约定保证施工安全。4.乙方未能按照约定支付工程款项。5.乙方未能按照约定履行保密义务。6.第三方未能按照约定完成其工作内容。7.第三方未能按照约定保证施工质量。8.第三方未能按照约定保证施工安全。9.第三方未能按照约定履行保密义务。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：根据合同金额的一定比例计算，具体比例双方协商确定。2.损失赔偿计算方式：根据甲方实际损失金额计算，包括直接损失和间接损失。3.违约行为导致的工期延误，乙方应支付给甲方相应的违约金