建设工程合同示范文本2025年

建设工程合同示范文本2025年通用合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________（项目地点），占地面积约为__________平方米，项目内容包括__________（项目内容详细描述）。1.2工程总投资约为__________元人民币（大写：__________元整），具体投资金额以实际发生的费用为准。1.3工程质量标准：按照__________（质量标准）执行。1.4工程工期：本工程计划开工日期为__________年__________月__________日，计划竣工日期为__________年__________月__________日。实际开工、竣工日期以双方确认的时间为准。二、合同主体2.1委托方：（1）单位名称：__________（2）单位地址：__________（3）法定代表人：__________（4）联系人：__________（5）联系电话：__________2.2承包方：（1）单位名称：__________（2）单位地址：__________（3）法定代表人：__________（4）联系人：__________（5）联系电话：__________三、合同内容3.1承包方承担本项目的施工任务，按照委托方的要求，完成工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。3.2委托方负责办理本项目所需的各种审批手续，提供施工场地，支付工程款，接收并验收工程。3.3承包方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成本项目，并对施工过程中的质量、安全、进度等事项承担责任。3.4委托方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款，对承包方完成的工程进行验收。四、合同价格4.1本项目的合同总价款为__________元人民币（大写：__________元整），包括工程设计费、材料费、施工费、人工费、管理费、利润等全部费用。4.2合同总价款根据合同约定的工程进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________后，支付合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余款项在保修期满后支付。五、合同履行5.1承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成本项目。如因承包方原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。5.2委托方应按照合同约定的时间支付工程款。如委托方逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。5.3双方应共同参与工程验收。工程竣工后，委托方应按照合同约定的质量标准对工程进行验收。如验收不合格，承包方应按照合同约定负责整改，并承担相应费用。5.4双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。六、违约责任6.1承包方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照合同约定支付违约金；（2）承担因违约导致的追加投资、逾期损失等费用；（3）委托方有权解除合同，并要求承包方承担因此产生的损失。6.2委托方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照合同约定支付违约金；（2）承担因违约导致的工程进度延误、额外费用等损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料采购合同

5.施工人员名单

6.工程进度计划

7.质量验收标准

8.安全防护措施方案

9.支付凭证

10.验收报告二、违约行为及认定：

1.承包方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程进度延误、工程质量不达标、安全事故等。

2.委托方未按照合同约定支付工程款，包括但不限于逾期支付、少付、拒付等。

3.双方未履行合同约定的其他义务，如配合、协调、保密等。三、法律名词及解释：

1.合同法：指调整平等主体之间合同关系的法律法规。

2.建筑法：指调整建筑行业相关行为的法律法规。

3.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的金钱赔偿。

4.保修期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程进行保修的时间期限。

5.工程进度：指工程按照计划进行施工的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收，确保工程质量达标。

3.安全事故：立即启动应急预案，救治伤员，排查安全隐患，依法承担相应责任。

4.逾期支付工程款：双方协商支付计划，必要时可依法申请支付令。

5.合同争议：友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.新建住宅小区的建设工程

2.商业综合体的