旅游景点清运施工合同

旅游景点清运施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、施工范围和内容：1.施工方应按照业主的要求，对景区内的固体废弃物、杂物等进行全面清理，确保景区环境卫生达到我国相关法律法规的要求。2.施工方应采用环保、安全的方式进行清运作业，尽量减少对景区环境的影响。3.施工方在清运过程中，应严格按照我国有关废弃物处理的规定，对清运出的废弃物进行分类、运输和处置。二、施工期限：1.施工方应在合同签订后的____个工作日内，完成清运施工准备工作。2.施工方应按照双方约定的施工进度，在合同约定的施工期限内完成清运施工。三、施工费用：1.业主应支付施工方清运施工费用共计人民币____元（大写：____________________元整）。2.施工方在收到业主支付的施工费用后，应提供等额的税务发票。四、施工质量标准：1.施工方完成清运施工后，应保证景区内环境卫生达到我国相关法律法规的要求。2.施工方应确保清运施工过程中，不损害景区内的设施、绿化等。五、施工安全：1.施工方在施工过程中，应严格遵守施工安全规定，确保施工人员的人身安全。2.施工方应做好施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。六、违约责任：1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。2.施工方如未按照约定的施工质量标准完成清运施工，业主有权要求施工方返工，施工方应承担返工产生的费用。七、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定：1.双方应严格履行合同的约定，未经对方同意，不得将合同的权利和义务转让给第三方。2.双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。3.施工方在施工过程中，如需临时占用景区内的场地、设施等，应提前征得业主的同意，并支付相应的占用费用。4.施工方在施工过程中，如需临时停工，应提前通知业主，并说明停工原因及恢复施工的时间。九、合同的生效、修改和解除：1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.双方同意，合同的修改和解除应书面签署，并经双方确认。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）一、附件列表：1.施工方案及进度计划2.施工人员名单及资质证明3.施工安全措施及应急预案4.环保清运设备及材料清单5.税务发票及相关支付凭证6.施工现场照片及视频资料7.合同履行过程中的通讯记录二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成清运施工，视为违约。2.施工方未达到约定的施工质量标准，视为违约。3.施工方未按约定提供税务发票，视为违约。4.业主未按约定时间支付施工费用，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.旅游景点：指具有参观、游览、休闲等功能的自然景观和人文景观。2.清运施工：指对旅游景点内的固体废弃物、杂物等进行清理、运输和处置的活动。3.环保清运：指在清运施工过程中，采用环保、低碳、节能的方式进行。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.税务发票：指国家税务机关规定的，作为购买方支付税款的凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工进度。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，业主有权要求施工方立即整改，直至达到约定的质量标准。3.安全事故：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并按照相关法律法规承担相应责任。4.费用支付争议：如发生费用支付争议，双方应依据合同约定和法律规定进行协商，必要时可以寻求专业机构进行审计。五、所有应用场景：1