二零二五年度公路桥梁建设工程施工合同履约担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同履约担保协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额3.履约担保方式3.1担保类型3.2担保金额3.3担保期限3.4担保责任4.履约保证金4.1保证金金额4.2保证金缴纳方式4.3保证金退还条件5.履约担保义务5.1施工单位履约担保义务5.2担保人履约担保义务6.履约保证金的管理与使用6.1保证金账户设立6.2保证金使用条件6.3保证金使用程序7.履约担保的变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序8.违约责任8.1施工单位违约责任8.2担保人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.合同附件12.1附件一：履约保证金缴纳凭证12.2附件二：履约担保合同12.3附件三：其他相关文件13.合同签订与生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1施工单位：建设集团有限公司1.1.2担保人：银行股份有限公司1.2协议双方法定代表人1.2.1施工单位法定代表人：1.2.2担保人法定代表人：1.3协议双方联系方式1.3.1施工单位联系人：1.3.2施工单位联系电话：138001380001.3.3担保人联系人：赵六1.3.4担保人联系电话：139001390002.项目基本信息2.1项目名称：二零二四年度公路桥梁建设工程2.2项目地点：省市县2.3项目规模：全长公里，桥梁跨径米2.4项目合同金额：人民币壹亿元整3.履约担保方式3.1担保类型：银行保函3.2担保金额：人民币伍佰万元整3.3担保期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止3.4担保责任：在担保期限内，如施工单位因违约行为导致项目无法按期完成，担保人应按照保函约定承担相应的担保责任4.履约保证金4.1保证金金额：人民币壹佰万元整4.2保证金缴纳方式：一次性缴纳，于合同签订后5个工作日内将保证金汇入指定账户4.3保证金退还条件：工程竣工验收合格，且施工单位履行完毕合同约定的其他义务后，担保人应在15个工作日内退还保证金5.履约担保义务5.1施工单位履约担保义务5.1.1按照合同约定，按时完成工程建设和竣工验收5.1.2严格遵守国家法律法规和工程行业标准5.1.3保证工程质量，确保工程安全5.2担保人履约担保义务5.2.1出具并妥善保管银行保函5.2.2按照保函约定，承担相应的担保责任5.2.3在接到施工单位违约通知后，及时处理相关事宜6.履约保证金的管理与使用6.1保证金账户设立6.1.1指定银行设立保证金专户，账户名称为“二零二四年度公路桥梁建设工程履约保证金专户”6.1.2专户账号：056.2保证金使用条件6.2.1因施工单位违约导致工程无法按期完成6.2.2担保人已履行担保责任，且施工单位未履行完毕合同约定的其他义务6.3保证金使用程序6.3.1担保人收到施工单位违约通知后，应在5个工作日内提出使用保证金申请6.3.2施工单位对担保人使用保证金申请有异议的，应在收到通知后3个工作日内提出6.3.3担保人经审查确认施工单位违约后，应在5个工作日内将保证金划拨至项目相关方账户8.违约责任8.1施工单位违约责任8.1.1若施工单位未按合同约定完成工程，每延误一日，应向业主支付合同金额的0.1%作为违约金。8.1.2若施工单位违反工程质量标准，导致工程质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。8.1.3若施工单位在施工过程中发生安全事故，应依法承担相应的责任，并赔偿受害者及其家属的损失。8.2担保人违约责任8.2.1若担保人未按保函约定履行担保责任，应向业主支付合同金额的1%作为违约金。8.2.2若因担保人原因导致保函失效，担保人应承担相应的责任，并赔偿业主因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。9.2.2若协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼，人民法院应依法受理。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2保证金已缴纳至指定账户。10.1.3银行保函已出具。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3合同约定的其他终止条件成就。11.通知与送达11.1通知方式11.1.1以书面形式进行。11.1.2通过双方指定的联系人或法定代表人的签字确认。11.2送达地址11.2.1施工单位地址：省市县路号。11.2.2担保人地址：省市区路号。12.合同附件12.1附件一：履约保证金缴纳凭证12.2附件二：履约担保合同12.3附件三：其他相关文件13.合同签订与生效日期13.1合同签订日期：二零二四年X月X日13.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在履行本合同过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事宜的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意，并签订相关合作协议。15.2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行、提高工程质量、保障各方权益。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜。15.3.2双方共同向第三方发出邀请，并签订合作协议。15.3.3第三方在合作协议中明确其职责、权利和义务。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照合作协议的约定，对施工过程进行监督、检查、评估和验收。15.4.2第三方应公正、客观地履行职责，不得偏袒任何一方。15.4.3第三方应定期向甲乙双方报告工作情况，并提出改进建议。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.5.2第三方有权对施工过程进行拍照、录像等记录。15.5.3第三方有权对不符合合同约定的行为提出整改要求。15.6第三方义务15.6.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.6.2第三方应按时完成工作，并提交工作成果。15.6.3第三方应对其工作成果承担法律责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方对其履行职责过程中产生的直接经济损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。16.1.2第三方责任限额最高不超过合同总金额的5%。16.2责任承担16.2.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担全部责任。16.2.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致甲乙双方损失的，不承担赔偿责任。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件17.1.1合同履行完毕。17.1.2双方协商一致终止第三方介入。17.1.3第三方履行职责期限届满。17.2第三方介入的终止程序17.2.1双方书面通知第三方终止介入。17.2.2第三方应在收到终止通知后5个工作日内完成工作交接。18.额外条款及说明18.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款18.1.1甲乙双方应在合同中明确第三方的职责范围和工作内容。18.1.2甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。18.1.3甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的信息和资料。18.2第三方与其他各方的划分说明18.2.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系。18.2.2第三方与业主的关系为服务提供关系。18.2.3第三方与监理单位、检测机构等其他第三方的关系为合作关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：履约保证金缴纳凭证详细要求：凭证需包含银行名称、账户信息、收款人、汇款金额、汇款日期等详细信息。附件说明：作为履约保证金缴纳的正式凭证，用于证明保证金已缴纳。2.附件二：履约担保合同详细要求：合同需包含担保人、被担保人、担保金额、担保期限、担保责任等详细信息。附件说明：作为履约担保的正式文件，明确双方的权利和义务。3.附件三：项目施工图纸及变更通知详细要求：图纸需包含项目名称、地点、规模、设计要求等详细信息，变更通知需包含变更内容、原因、日期等。附件说明：用于明确项目的设计要求和变更情况。4.附件四：工程进度计划详细要求：计划需包含工程各阶段的起止时间、关键节点、质量要求等。附件说明：用于监控工程进度，确保工程按计划进行。5.附件五：工程质量检测报告详细要求：报告需包含检测项目、检测方法、检测结果、评价意见等。附件说明：用于证明工程质量符合合同约定。6.附件六：工程竣工验收报告详细要求：报告需包含验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。附件说明：用于证明工程已按合同约定完成，并符合质量要求。7.附件七：合同变更协议详细要求：协议需包含变更内容、变更原因、变更日期、变更双方签字等。附件说明：用于记录合同变更情况，明确变更后的合同内容。8.附件八：工程结算报告详细要求：报告需包含工程量清单、合同价格、实际发生费用、结算金额等。附件说明：用于明确工程结算结果，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期延误天数，按每日合同金额的0.1%计算违约金。示例说明：若合同工期为一年，施工单位延误工期30天，则应支付9000元违约金。2.违约行为：施工单位违反工程质量标准责任认定标准：根据合同约定的工程质量要求，若出现质量问题，施工单位应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若工程质量检测发现不合格项，施工单位需承担修复费用5000元。3.违约行为：施工单位未按合同约定支付履约保证金责任认定标准：按合同约定的履约保证金金额的1%计算违约金。示例说明：若履约保证金为100万元，施工单位未按时缴纳，则应支付1万元违约金。4.违约行为：担保人未按保函约定履行担保责任责任认定标准：按合同约定的担保金额的1%计算违约金。示例说明：若担保金额为500万元，担保人未履行担保责任，则应支付5万元违约金。5.违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大过失责任认定标准：根据第三方合作协议的约定，由第三方承担全部责任。示例说明：若第三方在检测过程中出现重大过失，导致工程质量问题，第三方应承担全部责任。全文完。二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同履约担保协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议编号3.协议签订日期4.协议签订地点5.协议双方基本信息二、担保人及被担保人1.担保人基本信息2.被担保人基本信息3.担保人与被担保人关系三、担保范围1.担保金额2.担保期限3.担保事项4.担保责任四、担保方式1.现金担保2.保证金担保3.信用担保4.其他担保方式五、担保物1.担保物类型2.担保物价值3.担保物处置4.担保物保管六、履约保证金1.保证金金额2.保证金缴纳方式3.保证金退还条件4.保证金退还程序七、违约责任1.担保人违约责任2.被担保人违约责任3.违约责任承担方式4.违约责任争议解决八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用九、协议生效及终止1.协议生效条件2.协议生效日期3.协议终止条件4.协议终止日期十、协议变更及解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序十一、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达方式4.送达时间十二、协议附件1.协议附件名称2.协议附件内容3.协议附件效力十三、其他约定1.其他约定事项2.其他约定效力十四、协议签署1.签署日期2.签署人姓名3.签署人职务4.签署人签字合同编号_________一、协议概述1.协议名称：二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同履约担保协议2.协议编号：2024GY0013.协议签订日期：2024年1月1日4.协议签订地点：市区街道5.协议双方基本信息：二、担保人及被担保人1.担保人基本信息：公司名称：担保有限公司注册资本：人民币壹亿元注册地址：市区街道法定代表人：2.被担保人基本信息：公司名称：建筑集团有限公司注册资本：人民币壹拾亿元注册地址：市区街道法定代表人：3.担保人与被担保人关系：担保方为被担保方在二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同中的履约提供担保。三、担保范围1.担保金额：人民币壹亿元2.担保期限：自2024年1月1日至2026年12月31日3.担保事项：被担保方在合同履行过程中，如因违约导致合同无法履行，担保方承担相应的担保责任。4.担保责任：担保方在担保范围内，对被担保方的违约行为承担连带责任。四、担保方式1.担保方式：保证金担保2.保证金缴纳方式：被担保方需在合同签订后15个工作日内，向担保方缴纳人民币壹亿元的履约保证金。3.保证金退还条件：被担保方在合同履行完毕且无违约行为的情况下，担保方将在合同终止后30个工作日内退还保证金。4.保证金退还程序：被担保方提交合同履行完毕证明及无违约行为的证明，经担保方审核无误后，退还保证金。五、担保物1.担保物类型：被担保方名下财产权益2.担保物价值：人民币壹亿元3.担保物处置：在担保期间，未经担保方书面同意，被担保方不得转让、抵押或以其他方式处置担保物。4.担保物保管：被担保方应妥善保管担保物，防止其损坏或灭失。六、履约保证金1.保证金金额：人民币壹亿元2.保证金缴纳方式：被担保方需在合同签订后15个工作日内，向担保方缴纳人民币壹亿元的履约保证金。3.保证金退还条件：被担保方在合同履行完毕且无违约行为的情况下，担保方将在合同终止后30个工作日内退还保证金。4.保证金退还程序：被担保方提交合同履行完毕证明及无违约行为的证明，经担保方审核无误后，退还保证金。七、违约责任1.担保人违约责任：如担保方未按约定履行担保责任，应向被担保方支付违约金，违约金为担保金额的10%。如因担保方原因导致被担保方遭受损失的，担保方应承担相应的赔偿责任。2.被担保人违约责任：如被担保方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行，担保方有权要求被担保方支付违约金，违约金为担保金额的10%。如因被担保方原因导致担保方遭受损失的，被担保方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任承担方式：违约方应在收到违约通知之日起15个工作日内支付违约金或赔偿金。4.违约责任争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向担保方所在地人民法院提起诉讼。八、争议解决1.争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。2.争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向担保方所在地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序：诉讼程序应遵循中华人民共和国相关法律法规。4.争议解决费用：双方因解决争议而产生的费用，各自承担。九、协议生效及终止1.协议生效条件：双方签字盖章后，本协议即生效。2.协议生效日期：自双方签字盖章之日起。3.协议终止条件：协议期满或双方协商一致解除。4.协议终止日期：协议终止条件成就之日。十、协议变更及解除1.协议变更条件：经双方协商一致，可对本协议进行变更。2.协议变更程序：变更内容应以书面形式确认，并由双方签字盖章。3.协议解除条件：协议期满或双方协商一致解除。4.协议解除程序：解除协议应以书面形式通知对方，并由双方签字盖章。十一、通知与送达1.通知方式：书面通知、电子邮件、传真等。2.送达地址：双方在协议中指定的送达地址。3.送达方式：挂号邮寄、专人递送、快递等。4.送达时间：自发出通知之日起，以对方实际收到通知的时间为准。十二、协议附件1.协议附件名称：二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同2.协议附件内容：合同的具体条款和内容。3.协议附件效力：协议附件与本协议具有同等法律效力。十三、其他约定1.其他约定事项：双方认为需要在本协议中约定的其他事项。2.其他约定效力：其他约定事项与本协议具有同等法律效力。十四、协议签署1.签署日期：自双方签字盖章之日起。2.签署人姓名：[此处填写担保方代表姓名]、[此处填写被担保方代表姓名]3.签署人职务：[此处填写担保方代表职务]、[此处填写被担保方代表职务]4.签署人签字：[此处填写担保方代表签字]、[此处填写被担保方代表签字][此处为担保方代表签字][此处为被担保方代表签字][此处为担保方盖章][此处为被担保方盖章][此处为日期：年月日]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方决策权条款：说明：本条款规定，在合同履行过程中，甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和决策。内容：甲方对施工过程中的重大决策拥有最终决定权，包括但不限于施工方案变更、工期调整、材料选用等。2.甲方验收标准条款：说明：本条款明确甲方对工程质量、进度、安全等方面的验收标准。内容：甲方将按照国家相关标准和合同约定对工程进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。3.甲方付款进度条款：说明：本条款规定甲方支付工程款的进度安排，确保施工资金及时到位。内容：甲方将根据工程进度，按月或按阶段支付工程款，支付比例和具体时间节点由双方协商确定。4.甲方监督权条款：说明：本条款赋予甲方对施工过程的监督权，确保工程质量和安全。内容：甲方有权随时对施工现场进行监督检查，发现问题时有权要求乙方及时整改。5.甲方变更权条款：说明：本条款规定甲方在必要时有权对施工合同进行变更。内容：甲方提出变更申请，经乙方同意后，双方应签订补充协议，对变更内容进行明确。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方施工方案制定权条款：说明：本条款规定乙方有权制定施工方案，确保工程顺利进行。内容：乙方应依据合同约定和现场实际情况，制定合理的施工方案，经甲方审核同意后实施。2.乙方进度控制权条款：说明：本条款赋予乙方对施工进度的控制权，确保工程按期完成。内容：乙方应合理安排施工计划，确保工程按合同约定的时间节点完成。3.乙方质量保证条款：说明：本条款规定乙方应保证工程质量，确保工程符合国家标准和合同要求。内容：乙方应采取有效措施，确保工程质量，对因乙方原因导致的质量问题负责。4.乙方安全责任条款：说明：本条款规定乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全。内容：乙方应严格执行安全生产法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。5.乙方材料采购权条款：说明：本条款规定乙方有权自行采购施工材料，确保材料质量和供应。内容：乙方应选择合格的供应商，按照合同约定的时间、数量和质量要求采购材料。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介职责条款：说明：本条款明确第三方中介的职责，确保其公正、客观地履行职责。内容：第三方中介应协助双方处理合同履行过程中的争议，提供咨询服务，监督工程质量等。2.第三方中介费用条款：说明：本条款规定第三方中介的服务费用及支付方式。内容：第三方中介的服务费用由双方协商确定，支付方式为按服务项目分阶段支付。3.第三方中介保密条款：说明：本条款规定第三方中介对合同履行过程中的保密义务。内容：第三方中介应遵守保密协议，对双方提供的信息和资料负有保密义务。4.第三方中介责任条款：说明：本条款规定第三方中介在履行职责过程中应承担的责任。内容：第三方中介应严格按照合同约定履行职责，因自身原因导致违约的，应承担相应责任。5.第三方中介解除条款：说明：本条款规定第三方中介在特定情况下可以解除合同。内容：如第三方中介在履行职责过程中出现严重违约行为，双方均有权解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同2.第三方中介服务协议3.保密协议4.施工图纸及设计文件5.材料清单及质量标准6.施工进度计划7.工程量清单8.付款进度表9.争议解决规则10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：担保方未按约定履行担保责任。被担保方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行。双方未按约定履行通知义务。第三方中介在履行职责过程中出现严重违约行为。2.违约认定：违约行为发生时，由一方提出违约通知，另一方应在收到通知后10个工作日内进行确认。如一方未在规定时间内确认，视为违约行为成立。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为确保合同履行，由被担保方缴纳的一定金额的保证金。2.担保责任：指担保方在担保范围内，对被担保方的违约行为承担连带责任。3.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.第三方中介：指在合同履行过程中，为双方提供专业服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：由第三方中介进行检测，确定质量问题原因，并要求乙方进行整改。2.问题：施工进度滞后。解决办法：由甲方与乙方协商，调整施工进度计划，确保工程按期完成。3.问题：付款进度与实际进度不符。解决办法：由甲方与乙方核对工程进度，确认付款金额，确保付款进度与实际进度相符。4.问题：第三方中介服务不达标。解决办法：由双方协商更换第三方中介，或要求现有中介改进服务质量。五、所有应用场景：1.公路桥梁建设工程施工。2.履约担保。3.争议解决。4.第三方中介服务。5.质量控制。6.进度管理。7.付款管理。全文完。二零二四年度公路桥梁建设工程施工合同履约担保协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处列出）二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确公路桥梁建设工程施工合同中甲乙双方的权利义务，确保合同履行过程中双方的合法权益得到保障，同时促进公路桥梁建设工程的顺利进行。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.公路桥梁建设工程：指在公路建设中，以桥梁为主体结构，包括桥梁基础、桥梁上部结构、桥梁附属设施等全部工程内容。2.施工合同：指甲方与乙方签订的关于公路桥梁建设工程的施工合同。3.履约担保：指乙方为保证履行施工合同约定的义务，向甲方提供的担保。3.2关键词解释1.甲方：指在公路桥梁建设工程施工合同中承担建设任务的单位或个人。2.乙方：指在公路桥梁建设工程施工合同中承担施工任务的单位或个人。3.履约保证金：指乙方为保证履行施工合同约定的义务，向甲方缴纳的保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照施工合同约定，按时、按质、按量完成公路桥梁建设工程。2.甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度和安全。3.甲方有权在乙方违反施工合同约定时，要求乙方承担违约责任。4.甲方有权根据工程实际情况，对施工合同进行必要的调整。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照施工合同约定，提供必要的施工条件。2.乙方有权在施工过程中，根据工程实际情况，提出合理的变更请求。3.乙方应按照施工合同约定，保证工程质量，确保工程进度。4.乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工合同约定。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至公路桥梁建设工程施工合同约定的工程竣工之日止。5.2合同履行地点公路桥梁建设工程施工地点。5.3合同履行方式乙方应按照施工合同约定，按时、按质、按量完成公路桥梁建设工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.公路桥梁建设工程施工合同约定的工程竣工。2.双方协商一致解除本协议。3.出现法律、法规规定的其他终止情形。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议，应书面通知对方。2.本协议终止后，双方应按照国家有关法律法规和施工合同约定，办理相关手续。6.4终止后果1.本协议终止后，甲乙双方应按照施工合同约定，办理工程结算。2.本协议终止后，甲乙双方应按照国家有关法律法规和施工合同约定，处理相关遗留问题。3.本协议终止后，甲乙双方应按照施工合同约定，承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工措施费、施工管理费等，具体费用以施工合同中约定的工程量清单为准。2.保证金：乙方应按照合同约定，向甲方缴纳履约保证金。3.其他费用：包括但不限于设计费、监理费、检测费、税费等。7.2支付方式1.甲方应按照施工合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款项。2.甲方有权要求乙方提供收款账户信息，确保款项准确无误地支付到乙方账户。7.3支付时间1.甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后，按照合同约定的支付比例和时间节点支付工程款项。2.乙方应在工程进度达到约定节点时，及时向甲方提交工程进度款申请。7.4支付条款1.甲方应在支付工程款项前，对乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料进行审核。2.甲方有权根据工程实际情况，对工程进度款申请进行必要的调整。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.若甲方未能按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.若乙方未能按合同约定完成工程，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金按工程延期天数乘以每日合同总价的千分之一计算。2.若乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。2.违约金支付方式为银行转账，由违约方在收到违约金通知后三日内支付。九、保密条款9.1保密内容1.公路桥梁建设工程的技术资料、设计图纸、施工方案等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本协议约定的保密期限为合同履行期限届满之日起五年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、传播或以任何方式披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：军事行动、战争状态等。3.政府行为：政策调整、政府命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.双方应共同努力，采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程停工。2.因战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解1.双方可自愿选择调解机构进行调解。2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.双方可约定争议解决方式为仲裁或诉讼。2.仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同。2.经双方同意，甲方可将部分或全部权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方在履行合同过程中，因自身原因导致工程延期或质量不合格。2.乙方在履行合同过程中，因自身原因导致工程延期或质量不合格。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对公路桥梁建设工程施工过程的监督权。2.甲方保留对乙方施工质量和进度进行评估的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对施工方案进行调整的权利。2.甲方保留在施工过程中发现问题时，要求乙方进行整改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充，均需经甲乙双方协商一致。2.修改或补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的内容与本合同原有条款不一致的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行定期沟通。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、书面报告、电话等方式进行沟通。2.双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间完整的协议，任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均需经甲乙双方协商一致。2.增减条款与本合同原有条款不一致的，以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.公路桥梁建设工程施工合同文本。2.工程量清单。3.乙方施工资质证书。4.乙方履约保证金缴纳凭证。5.不可抗力事件证明材料。6.工程进度款申请及相关证明材料。7.争议解决过程中产生的相关文件。8.合同修改或补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款项，经催告后仍未支付的，认定为违约。未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，认定为违约。2.乙方违约：未按合同约定完成工程，导致工程延期，认定为违约。施工过程中出现质量问题，经整改后仍不合格，认定为违约。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指乙方为保证履行施工合同约定的义务，向甲方缴纳的保证金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.违约金：指违约方应按照合同约定，向守约方支付的一定金额的补偿。4.