二零二五年度智能家居智能家居住宅装修合同违约责任合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智能家居智能家居住宅装修合同违约责任合同本合同目录一览1.违约责任的定义1.1违约责任的一般规定1.2违约责任的认定标准2.违约责任的承担方式2.1经济赔偿2.2修理、重作、更换2.3惩罚性赔偿3.违约金的计算与支付3.1违约金的比例3.2违约金的支付期限3.3违约金的上限4.逾期交房或交工的违约责任4.1逾期交房或交工的定义4.2逾期交房或交工的违约责任4.3逾期交房或交工的赔偿标准5.逾期付款的违约责任5.1逾期付款的定义5.2逾期付款的违约责任5.3逾期付款的赔偿标准6.工程质量不合格的违约责任6.1工程质量不合格的定义6.2工程质量不合格的违约责任6.3工程质量不合格的修复或更换责任7.工程变更的违约责任7.1工程变更的认定7.2工程变更的违约责任7.3工程变更的审批程序8.合同解除的违约责任8.1合同解除的条件8.2合同解除的违约责任8.3合同解除的程序9.智能家居设备安装不符合要求的违约责任9.1智能家居设备安装不符合要求的标准9.2智能家居设备安装不符合要求的违约责任9.3智能家居设备安装不符合要求的整改责任10.智能家居系统功能故障的违约责任10.1智能家居系统功能故障的定义10.2智能家居系统功能故障的违约责任10.3智能家居系统功能故障的修复责任11.工程进度延误的违约责任11.1工程进度延误的定义11.2工程进度延误的违约责任11.3工程进度延误的赔偿标准12.智能家居设备损坏的违约责任12.1智能家居设备损坏的定义12.2智能家居设备损坏的违约责任12.3智能家居设备损坏的赔偿标准13.设计变更的违约责任13.1设计变更的认定13.2设计变更的违约责任13.3设计变更的审批程序14.其他违约责任事项第一部分：合同如下：1.违约责任的定义1.1违约责任的一般规定本合同所指的违约责任，是指合同当事人一方未履行合同约定的义务，或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失，依法应当承担的民事责任。1.2违约责任的认定标准（1）未按照合同约定的时间、地点、质量、数量完成工程；（2）擅自变更设计或施工方案，未经过对方同意；（3）因施工原因导致工程出现质量问题；（4）因材料供应原因导致工程延误；（5）未按照合同约定支付工程款；（6）其他违反合同约定的行为。2.违约责任的承担方式2.1经济赔偿当事人一方违约，应当向对方支付违约金，违约金的数额根据违约行为所造成的损失确定。2.2修理、重作、更换因工程质量不合格，导致工程无法使用的，应当由违约方负责修理、重作、更换，直至符合合同约定的质量标准。2.3惩罚性赔偿当事人一方故意违约，给对方造成重大损失的，对方有权要求违约方支付惩罚性赔偿。3.违约金的计算与支付3.1违约金的比例违约金的计算比例为实际损失的一定比例，具体比例由双方在合同中约定。3.2违约金的支付期限违约金应当在本合同约定的履行期限届满之日起十五日内支付。3.3违约金的上限违约金的最高限额为本合同约定的工程总价款的百分之十。4.逾期交房或交工的违约责任4.1逾期交房或交工的定义逾期交房或交工，是指合同约定的交房或交工日期届满，但实际交房或交工日期未达到约定的。4.2逾期交房或交工的违约责任逾期交房或交工的，每逾期一日，违约方应向对方支付合同总价款千分之一的违约金。4.3逾期交房或交工的赔偿标准因逾期交房或交工给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。5.逾期付款的违约责任5.1逾期付款的定义逾期付款，是指合同约定的付款期限届满，但实际付款日期未达到约定的。5.2逾期付款的违约责任逾期付款的，每逾期一日，违约方应向对方支付合同总价款千分之一的违约金。5.3逾期付款的赔偿标准因逾期付款给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。6.工程质量不合格的违约责任6.1工程质量不合格的定义工程质量不合格，是指工程不符合国家有关质量标准、设计文件以及合同约定的质量要求。6.2工程质量不合格的违约责任工程质量不合格的，违约方应负责修复，直至符合合同约定的质量标准。6.3工程质量不合格的修复或更换责任因工程质量不合格导致工程无法使用的，违约方应负责更换或修复，直至符合合同约定的质量标准。8.合同解除的违约责任8.1合同解除的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约致使合同目的无法实现；（3）双方协商一致解除合同。8.2合同解除的违约责任（1）因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任；（2）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任；（3）因双方协商一致解除合同的，双方互不承担违约责任。8.3合同解除的程序（1）一方提出解除合同的通知；（2）对方在接到通知之日起十五日内予以确认；（3）双方协商确定解除合同的具体事宜。9.智能家居设备安装不符合要求的违约责任9.1智能家居设备安装不符合要求的标准（1）设备安装位置错误；（2）设备安装不规范；（3）设备安装后无法正常使用。9.2智能家居设备安装不符合要求的违约责任智能家居设备安装不符合要求的，违约方应负责重新安装，直至符合合同约定的要求。9.3智能家居设备安装不符合要求的整改责任因智能家居设备安装不符合要求给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。10.智能家居系统功能故障的违约责任10.1智能家居系统功能故障的定义智能家居系统功能故障，是指系统无法实现合同约定的功能或性能。10.2智能家居系统功能故障的违约责任智能家居系统功能故障的，违约方应负责修复，直至系统恢复正常功能。10.3智能家居系统功能故障的修复责任因智能家居系统功能故障给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。11.工程进度延误的违约责任11.1工程进度延误的定义工程进度延误，是指实际工程进度未达到合同约定的进度要求。11.2工程进度延误的违约责任工程进度延误的，每延误一日，违约方应向对方支付合同总价款千分之一的违约金。11.3工程进度延误的赔偿标准因工程进度延误给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。12.智能家居设备损坏的违约责任12.1智能家居设备损坏的定义智能家居设备损坏，是指设备在使用过程中因非正常原因造成的损坏。12.2智能家居设备损坏的违约责任智能家居设备损坏的，违约方应负责更换或修理，直至设备恢复正常使用。12.3智能家居设备损坏的赔偿标准因智能家居设备损坏给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。13.设计变更的违约责任13.1设计变更的认定设计变更的认定，需经双方协商一致，并签订设计变更协议。13.2设计变更的违约责任设计变更未经对方同意擅自实施，造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。13.3设计变更的审批程序（1）提出设计变更申请；（2）双方协商确定设计变更内容；（3）签订设计变更协议；（4）按照变更后的设计进行施工。14.其他违约责任事项14.1其他违约责任事项的认定其他违约责任事项的认定，参照本合同相关条款执行。14.2其他违约责任事项的处理其他违约责任事项的处理，由双方协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务而介入合同关系的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高合同履行的效率和质量，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。2.第三方的责权利2.1第三方的责任第三方应当对其在合同履行过程中的行为承担相应的法律责任，包括但不限于：（1）按照合同约定履行职责，确保合同目标的实现；（2）对因自身原因导致的合同履行障碍承担赔偿责任；（3）遵守国家法律法规和行业标准。2.2第三方的权利（1）根据合同约定获取报酬；（2）在合同履行过程中享有知情权和参与权；（3）对甲乙双方的违约行为提出异议和纠正建议。2.3第三方的义务（1）按照合同约定提供专业服务；（2）保守商业秘密和客户隐私；（3）协助解决合同履行过程中的争议。3.第三方介入的额外条款及说明3.1第三方介入的约定（1）第三方介入的申请需由甲乙双方共同提出；（2）第三方介入的申请需经合同另一方同意；（3）第三方介入的费用由合同另一方承担。3.2第三方介入的流程第三方介入的流程如下：（1）甲乙双方协商确定第三方介入的必要性；（2）甲乙双方共同选定第三方；（3）甲乙双方与第三方签订合作协议；（4）第三方开始履行职责。4.第三方的责任限额4.1责任限额的定义责任限额是指第三方在合同履行过程中因其行为导致合同一方或双方遭受损失时，第三方应当承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的约定（1）第三方对合同一方或双方造成的损失，责任限额不超过合同总价款的百分之十；（2）第三方因故意或重大过失导致合同一方或双方遭受损失的，责任限额不受上述限制；（3）责任限额的调整需经甲乙双方协商一致。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务与被服务的关系，乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。5.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方的关系为独立第三方，第三方对甲乙双方均不承担连带责任，仅对自身行为承担责任。5.4第三方与其他相关方的划分第三方与其他相关方的划分参照上述条款执行，第三方对其他相关方不承担连带责任。6.第三方的退出机制6.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如因自身原因或合同约定的情况出现，可向甲乙双方提出退出申请。6.2第三方退出流程第三方退出流程如下：（1）第三方向甲乙双方提出退出申请；（2）甲乙双方在收到退出申请后，应于十五日内予以回复；（3）双方协商确定退出事宜，必要时可签订退出协议；（4）第三方按照约定退出合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同书详细要求：合同书应包含合同双方的基本信息、项目概述、合同金额、付款方式、工期、违约责任等内容。说明：项目合同书是合同的核心文件，是双方履行合同义务的基础。2.设计变更协议详细要求：协议应明确设计变更的内容、原因、变更后的费用、工期调整等信息。说明：设计变更协议用于记录和确认设计变更的细节，确保变更的合法性和有效性。3.材料设备清单详细要求：清单应详细列出项目所需的所有材料设备和规格、数量、品牌等信息。说明：材料设备清单是确保项目材料设备符合合同约定的重要文件。4.工程进度报告详细要求：报告应包含工程进度、已完成工作、下一步计划、存在的问题等信息。说明：工程进度报告是监控项目进度、确保项目按期完成的重要依据。5.质量检验报告详细要求：报告应包含质量检验结果、检验方法、检验标准、存在问题等信息。说明：质量检验报告是确保工程质量符合合同要求的重要文件。6.付款凭证详细要求：凭证应包含付款金额、付款日期、付款用途、收款人等信息。说明：付款凭证是证明已支付款项的有效凭证。7.违约金支付凭证详细要求：凭证应包含违约金金额、支付日期、支付用途、收款人等信息。说明：违约金支付凭证是证明已支付违约金的证据。8.第三方合作协议详细要求：协议应包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等内容。说明：第三方合作协议是明确第三方在合同履行过程中的职责和权利的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交房或交工违约责任认定标准：实际交房或交工日期晚于合同约定日期。示例：若合同约定交房日期为2024年6月30日，实际交房日期为2024年7月15日，则视为逾期交房。2.逾期付款违约责任认定标准：实际付款日期晚于合同约定付款日期。示例：若合同约定付款日期为2024年6月30日，实际付款日期为2024年7月15日，则视为逾期付款。3.工程质量不合格违约责任认定标准：工程质量不符合国家有关质量标准、设计文件以及合同约定的质量要求。示例：若合同约定墙面平整度误差不超过5毫米，实际测量误差为10毫米，则视为工程质量不合格。4.工程进度延误违约责任认定标准：实际工程进度未达到合同约定的进度要求。示例：若合同约定工期为6个月，实际完成工期为7个月，则视为工程进度延误。5.智能家居设备安装不符合要求违约责任认定标准：智能家居设备安装不符合合同约定的标准。6.智能家居系统功能故障违约责任认定标准：智能家居系统无法实现合同约定的功能或性能。示例：若合同约定智能家居系统具备远程控制功能，实际系统无法实现此功能，则视为功能故障。全文完。二零二四年度智能家居智能家居住宅装修合同违约责任合同1本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担原则1.3违约责任形式2.施工方违约责任2.1施工进度延误2.2施工质量不合格2.3施工过程中损坏设备2.4施工现场管理不当2.5施工安全责任3.材料供应商违约责任3.1材料供应延误3.2材料质量不符合要求3.3材料供应数量不足3.4材料供应价格不符4.设计方违约责任4.1设计文件延误4.2设计文件不符合要求4.3设计变更延误4.4设计变更费用不符5.装修公司违约责任5.1装修进度延误5.2装修质量不合格5.3装修过程中损坏设备5.4装修现场管理不当5.5装修安全责任6.业主违约责任6.1逾期付款6.2改变装修要求6.3拖延施工进度6.4施工现场干扰6.5施工安全责任7.违约责任承担方式7.1返还定金7.2约定违约金7.3恢复原状7.4修理、重作、更换7.5损害赔偿8.违约责任追究程序8.1违约责任通知8.2违约责任协商8.3违约责任仲裁8.4违约责任诉讼9.违约责任争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.违约责任法律适用10.1法律适用原则10.2特定法律适用11.违约责任解释11.1合同解释原则11.2特定条款解释12.违约责任合同附件12.1违约责任清单12.2违约责任证据12.3违约责任合同附件清单13.违约责任合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效方式14.违约责任合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止日期14.3合同终止方式第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约行为定义本合同所指违约行为，包括但不限于施工方、材料供应商、设计方、装修公司和业主在履行合同过程中未能按照合同约定履行义务或违反合同约定的行为。1.2违约责任承担原则违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。违约责任的承担应遵循公平、合理、自愿的原则。1.3违约责任形式（1）违约金：双方可根据违约情况约定违约金数额；（2）赔偿损失：违约方应赔偿对方因违约所遭受的直接损失和可得利益损失；（3）恢复原状：违约方应将合同履行恢复至合同签订前的状态；（4）修理、重作、更换：违约方应按照对方要求对不合格的工程或材料进行修理、重作或更换。2.施工方违约责任2.1施工进度延误若施工方未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向业主支付相当于合同总价款千分之二的违约金。2.2施工质量不合格若施工质量不符合合同约定的质量标准，施工方应无条件进行返工、修理或更换，直至达到合同约定的质量标准。若因施工质量不合格导致业主遭受损失，施工方应承担相应的赔偿责任。2.3施工过程中损坏设备施工过程中，若施工方损坏业主提供的设备，应负责修复或赔偿相应损失。2.4施工现场管理不当施工方应确保施工现场的整洁、安全，并采取措施防止对业主和其他施工人员造成伤害或财产损失。2.5施工安全责任施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。若因施工方原因导致安全事故，施工方应承担相应的法律责任。3.材料供应商违约责任3.1材料供应延误若材料供应商未能按照合同约定的工期供应材料，每延误一天，应向业主支付相当于材料总价款千分之二的违约金。3.2材料质量不符合要求若材料质量不符合合同约定的质量标准，材料供应商应无条件进行更换或退货，直至符合合同约定的质量标准。若因材料质量不合格导致业主遭受损失，材料供应商应承担相应的赔偿责任。3.3材料供应数量不足若材料供应商供应的材料数量不足，应按照实际供应数量与合同约定数量的差额，向业主支付相应的违约金。3.4材料供应价格不符若材料供应商供应的材料价格高于合同约定的价格，应按照合同约定的价格执行；若低于合同约定的价格，应按照实际价格执行。4.设计方违约责任4.1设计文件延误若设计方未能按照合同约定的工期完成设计文件，每延误一天，应向业主支付相当于设计费千分之二的违约金。4.2设计文件不符合要求若设计文件不符合合同约定的设计要求，设计方应无条件进行修改，直至达到合同约定的设计要求。若因设计文件不符合要求导致业主遭受损失，设计方应承担相应的赔偿责任。4.3设计变更延误若设计变更未能按照合同约定的工期完成，每延误一天，应向业主支付相当于设计变更费千分之二的违约金。4.4设计变更费用不符若设计变更费用高于合同约定的费用，设计方应按照合同约定的费用执行；若低于合同约定的费用，设计方应按照实际费用执行。5.装修公司违约责任5.1装修进度延误若装修公司未能按照合同约定的工期完成装修工程，每延误一天，应向业主支付相当于装修工程总价款千分之二的违约金。5.2装修质量不合格若装修质量不符合合同约定的质量标准，装修公司应无条件进行返工、修理或更换，直至达到合同约定的质量标准。若因装修质量不合格导致业主遭受损失，装修公司应承担相应的赔偿责任。5.3装修过程中损坏设备装修过程中，若装修公司损坏业主提供的设备，应负责修复或赔偿相应损失。5.4装修现场管理不当装修公司应确保施工现场的整洁、安全，并采取措施防止对业主和其他施工人员造成伤害或财产损失。5.5装修安全责任装修公司应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。若因装修公司原因导致安全事故，装修公司应承担相应的法律责任。6.业主违约责任6.1逾期付款若业主未能按照合同约定的付款期限支付工程款，每逾期一天，应向施工方支付相当于逾期付款金额千分之二的违约金。6.2改变装修要求若业主在施工过程中擅自改变装修要求，导致施工方增加工程量或延长工期，业主应承担相应的费用和延误责任。6.3拖延施工进度若业主未能按时提供施工所需材料或场地，导致施工方无法正常施工，业主应承担相应的延误责任。6.4施工现场干扰若业主或其委托人干扰施工现场的正常施工，导致施工方无法正常施工，业主应承担相应的延误责任。6.5施工安全责任业主应确保施工现场的安全，对因业主原因导致的安全事故，业主应承担相应的法律责任。8.违约责任承担方式8.1返还定金若业主未按合同约定支付定金，施工方有权解除合同，并要求业主返还已支付的定金。若施工方违约，应向业主双倍返还定金。8.2约定违约金双方可在合同中约定具体的违约金比例或数额，违约方在违约时应按约定支付违约金。8.3恢复原状若因一方违约导致合同无法履行，违约方应将合同履行恢复至合同签订前的状态，包括但不限于拆除已施工的工程、恢复原状等。8.4修理、重作、更换若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应负责对受损部分进行修理、重作或更换，直至达到合同约定的标准。8.5损害赔偿违约方应赔偿对方因违约所遭受的直接损失和可得利益损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。9.违约责任追究程序9.1违约责任通知违约方应在违约行为发生后及时通知对方，并说明违约原因和补救措施。9.2违约责任协商双方应友好协商解决违约责任问题，协商不成时，可按合同约定的争议解决方式处理。9.3违约责任仲裁若双方无法通过协商解决违约责任问题，可提交仲裁机构进行仲裁。9.4违约责任诉讼若双方无法通过仲裁解决违约责任问题，可向人民法院提起诉讼。10.违约责任争议解决10.1争议解决方式双方可选择协商、仲裁或诉讼等方式解决违约责任争议。10.2争议解决期限双方应在违约行为发生后30日内协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非合同另有约定。11.违约责任法律适用11.1法律适用原则本合同适用中华人民共和国法律。11.2特定法律适用若合同中涉及特定行业的法律、法规，应优先适用。12.违约责任解释12.1合同解释原则本合同的解释应遵循公平、合理、自愿的原则。12.2特定条款解释合同中的特定条款，如有歧义，应按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释。13.违约责任合同附件13.1违约责任清单合同附件应包含违约责任清单，详细列明各类违约行为及相应的违约责任。13.2违约责任证据双方应妥善保存与违约责任相关的证据，包括但不限于合同、发票、照片、录音、录像等。13.3违约责任合同附件清单合同附件清单应列明所有合同附件的名称、数量和存放地点。14.违约责任合同生效14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为合同签订之日。14.3合同生效方式本合同通过书面形式生效，双方签字盖章后即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方，是指非甲乙双方当事人，但根据合同约定或法律规定，参与合同履行、监督、咨询或提供服务的个人或组织，包括但不限于监理方、审计方、评估机构、技术支持方、法律顾问等。15.2第三方责权利第三方在合同中的责权利如下：责任：第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行其职责，确保合同履行过程中各方的合法权益得到保障。权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。利益：第三方有权根据合同约定享受合同履行带来的利益。16.第三方介入的必要性16.1监督与管理第三方介入的必要性包括但不限于对合同履行的监督与管理，确保工程进度、质量、安全等方面符合合同约定和法律法规的要求。16.2技术支持与咨询第三方介入提供技术支持与咨询，帮助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的技术难题或提供专业建议。16.3法律咨询与仲裁第三方介入提供法律咨询，协助甲乙双方解决合同履行中的法律问题，并在发生争议时提供仲裁服务。17.第三方介入的程序17.1第三方选定甲乙双方应根据合同约定或法律法规的要求，共同选定第三方，并签订相关协议。17.2第三方职责第三方应明确其在合同中的职责，并向甲乙双方提交书面报告。17.3第三方报告第三方应定期向甲乙双方提交合同履行情况的报告，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额，是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲乙双方损失，应当承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定第三方责任限额应根据合同约定或法律法规的要求确定，并在相关协议中明确。18.3责任限额承担第三方在责任限额范围内承担赔偿责任，超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方与其他各方的职责划分如下：甲乙双方：负责合同的签订、履行、变更和终止，以及合同履行过程中的决策和管理。第三方：负责合同履行过程中的监督、咨询、服务等工作，并承担相应的责任。19.2权利义务划分第三方与其他各方的权利义务划分如下：甲乙双方：享有合同约定的权利，承担合同约定的义务。第三方：享有合同约定的权利，承担合同约定的义务，并在其责任限额内对甲乙双方承担责任。20.第三方介入后的额外条款及说明20.1第三方变更若需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。20.2第三方退出若第三方因故退出合同，甲乙双方应协商解决由此产生的后果，并按照合同约定处理相关事宜。20.3第三方责任追偿若第三方违约，甲乙双方有权追究其违约责任，并可要求第三方赔偿损失。20.4第三方保密义务第三方应遵守保密义务，对在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密和敏感信息予以保密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同正本合同附件清单双方签字盖章的合同副本2.工程图纸及设计文件设计图纸设计变更通知设计文件修改记录3.材料清单及质量证明材料采购清单材料质量检测报告材料供应商资质证明4.施工进度报告施工进度计划施工进度周报施工进度月报5.质量检验报告质量检验记录质量检验报告质量整改通知6.安全生产记录安全生产检查记录安全生产事故报告安全生产培训记录7.付款凭证付款申请付款凭证付款确认函8.违约责任清单违约行为认定标准违约责任认定标准违约责任赔偿计算方法9.争议解决文件争议解决申请争议解决协议争议解决结果10.第三方介入文件第三方选定协议第三方职责说明书第三方报告及评估报告说明二：违约行为及责任认定：1.施工方违约行为及责任认定违约行为：施工进度延误责任认定：每延误一天，支付相当于合同总价款千分之二的违约金。违约行为：施工质量不合格责任认定：无条件进行返工、修理或更换，赔偿损失。2.材料供应商违约行为及责任认定违约行为：材料供应延误责任认定：每延误一天，支付相当于材料总价款千分之二的违约金。违约行为：材料质量不符合要求责任认定：无条件进行更换或退货，赔偿损失。3.设计方违约行为及责任认定违约行为：设计文件延误责任认定：每延误一天，支付相当于设计费千分之二的违约金。违约行为：设计文件不符合要求责任认定：无条件进行修改，赔偿损失。4.装修公司违约行为及责任认定违约行为：装修进度延误责任认定：每延误一天，支付相当于装修工程总价款千分之二的违约金。违约行为：装修质量不合格责任认定：无条件进行返工、修理或更换，赔偿损失。5.业主违约行为及责任认定违约行为：逾期付款责任认定：每逾期一天，支付相当于逾期付款金额千分之二的违约金。违约行为：改变装修要求责任认定：承担相应的费用和延误责任。全文完。二零二四年度智能家居智能家居住宅装修合同违约责任合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同标的1.5合同工期2.质量要求2.1工程质量标准2.2材料质量要求2.3质量检验及验收3.设计变更3.1设计变更程序3.2设计变更费用3.3设计变更期限4.工程进度4.1工程进度计划4.2工程进度调整4.3工程进度延误5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后果10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：材料清单11.3附件三：设计图纸12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同未尽事宜14.2合同修改14.3合同解除及终止14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同签订地点本合同签订地点为____市____区____街道____号。1.4合同标的本合同标的为甲方住宅的智能家居及智能家居住宅装修工程。1.5合同工期本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。第二条质量要求2.1工程质量标准本工程应达到国家规定的住宅装饰装修工程质量标准，具体标准详见附件一。2.2材料质量要求乙方使用的材料应符合国家相关产品质量标准，具体材料品牌、型号及质量要求详见附件二。2.3质量检验及验收工程完工后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。第三条设计变更3.1设计变更程序如需进行设计变更，双方应书面提出变更申请，经协商一致后，由乙方按照变更内容进行设计修改。3.2设计变更费用设计变更产生的费用，按实际发生额由甲方承担。3.3设计变更期限设计变更应在合同工期内向甲方提出，逾期不予受理。第四条工程进度4.1工程进度计划乙方应按照合同约定的工期编制详细的工程进度计划，并报甲方备案。4.2工程进度调整如因不可抗力等原因导致工程进度延误，乙方应立即通知甲方，并协商调整工程进度计划。4.3工程进度延误如乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。第五条工程款支付5.1工程款支付方式本合同工程款支付采用分期支付方式，具体支付比例及时间如下：（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；（2）工程量完成____%时支付合同总价的____%；（3）工程量完成____%时支付合同总价的____%；（4）工程量完成____%时支付合同总价的____%；（5）工程完工并验收合格后支付合同总价的____%。5.2工程款支付比例各阶段支付比例根据工程量完成情况进行调整，具体比例由双方协商确定。5.3工程款支付时间各阶段工程款支付时间应按照合同约定及工程进度计划执行。第六条违约责任6.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程进度；（2）乙方使用不合格材料或施工质量不符合约定标准；（3）甲方未按合同约定支付工程款；（4）其他违约情形。6.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定完成工程进度，应向甲方支付____元违约金；（2）乙方使用不合格材料或施工质量不符合约定标准，应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____元违约金；（4）其他违约情形，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。6.3违约责任赔偿违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失，包括但不限于修复费用、更换费用、停工损失等。第八条争议解决7.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构双方未选择仲裁机构进行争议解决的，争议解决机构为合同签订地的人民法院。7.3争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内，双方应就争议问题进行协商；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同解除8.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并说明解除合同的理由。8.3合同解除后果合同解除后，双方应按照下列规定处理：（2）已完成的部分，双方应按照合同约定结算工程款；（3）因解除合同给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条合同终止9.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的工程款支付完毕；（3）双方协商一致终止合同。9.2合同终止程序合同终止前，双方应按照合同约定完成剩余工程和结算工作。9.3合同终止后果合同终止后，双方应按照下列规定处理：（1）已完成的部分，双方应按照合同约定结算工程款；（3）因终止合同给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条保密条款10.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为双方应予保密的内容。10.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。10.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同附件11.1附件一：工程量清单附件一详细列明了本合同工程的工程量，包括但不限于材料、人工、机械等费用。11.2附件二：材料清单附件二列明了本合同工程所需材料的品牌、型号、规格、数量和质量要求。11.3附件三：设计图纸附件三包含了本合同工程的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。第十三条合同生效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间本合同自____年____月____日起生效。12.3合同生效地点本合同生效地点为合同签订地。第十四条其他14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。14.2合同修改本合同经双方协商一致，可以修改。修改后的内容与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除及终止本合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、调解机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意，并签订第三方介入协议。2.2第三方介入应在合同履行过程中，针对合同履行中的特定事项或争议进行。第三条第三方职责3.1第三方应根据介入协议的约定，履行相应的职责，包括但不限于：（1）对工程进度、质量、安全等进行监督；（2）对合同履行中的争议进行调解；（3）对合同执行过程中的违法行为进行调查；（4）对合同履行情况进行审计或评估。第四条第三方权利（1）要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（2）对甲乙双方的行为进行监督和检查；（3）对违反合同约定或法律法规的行为提出整改意见；（4）根据介入协议的约定，独立作出决策。第五条第三方义务（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）公正、公平、客观地履行职责；（3）保守甲乙双方的商业秘密；（4）在规定的时间内完成介入工作。第六条第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失