2024版建设工程合同索赔管理

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程合同索赔管理本合同目录一览1.总则1.1合同的定义1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.工程范围与内容2.1工程的描述2.2工作范围与内容3.合同价格3.1合同价格的确定3.2价格调整的条件与方法4.工程进度4.1施工期限4.2进度计划的提交与审批4.3工期延误的处理5.质量与标准5.1工程质量的要求5.2质量检验与验收6.材料与设备6.1材料的供应与验收6.2设备的供应与验收7.施工安全7.1安全措施的制定与实施7.2安全事故的处理8.变更与调整8.1合同变更的条件与程序8.2工程量的增减与调整9.索赔管理9.1索赔的条件与程序9.2索赔的证据与资料9.3索赔的处理与裁决10.付款与结算10.1付款的条件与方式10.2工程进度款的支付10.3最终结算的程序与金额11.违约责任11.1承包商的违约行为11.2发包商的违约行为11.3违约责任的处理方式12.争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁的程序与规则13.合同的解除13.1合同解除的条件13.2合同解除的后果处理14.其他条款14.1信息的保密14.2合同的转让14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同的定义1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件包括：合同协议书、合同条款、技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单等。上述文件的解释顺序如上述文件有冲突，以优先顺序在前的文件为准。第二条工程范围与内容2.1工程的描述本工程是位于（工程地点）的（工程名称），包括但不限于（工程具体内容）。2.2工作范围与内容第三条合同价格3.1合同价格的确定本合同的合同价格是根据工程量清单、工程报价单等文件确定的，总金额为（人民币大写：____元整）。3.2价格调整的条件与方法如遇下列情况之一，合同价格可进行调整：（价格调整条件）。调整方法为：（价格调整方法）。第四条工程进度4.1施工期限乙方应在本合同约定的施工期限内完成本工程的施工。施工期限自（开工日期）起至（竣工日期）止。4.2进度计划的提交与审批乙方应按照本合同约定的工程进度计划完成工程施工。乙方应在（规定的时间）前向甲方提交工程进度计划，甲方应在收到进度计划后（规定的时间）内审批。4.3工期延误的处理如乙方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量的要求乙方应按照本合同约定的质量标准完成本工程的施工，确保工程质量满足（质量标准）。5.2质量检验与验收本工程的验收应按照本合同约定的验收标准进行。乙方应在工程完成后向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后（规定的时间）内组织验收。第六条材料与设备6.1材料的供应与验收乙方应按照本合同约定的材料供应要求，向甲方供应（材料名称、规格、数量等）。甲方应在收到材料后（规定的时间）内进行验收。6.2设备的供应与验收乙方应按照本合同约定的设备供应要求，向甲方供应（设备名称、规格、数量等）。甲方应在收到设备后（规定的时间）内进行验收。第八条变更与调整8.1合同变更的条件与程序本合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同的，双方可协商一致变更。变更内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。8.2工程量的增减与调整如遇工程量增减或其他调整，乙方应按照甲方要求及时调整施工计划，并报甲方审批。甲方应在收到调整计划后（规定的时间）内审批。第九条索赔管理9.1索赔的条件与程序乙方如认为自己的合法权益受到损害，应在本合同约定的时间内向甲方提出索赔。索赔申请应包含索赔事由、要求索赔的金额和工期等内容。9.2索赔的证据与资料乙方在提出索赔申请时，应提交相关的证据和资料，包括但不限于合同文件、图纸、工程记录、往来函件等。9.3索赔的处理与裁决甲方应在收到索赔申请后（规定的时间）内对索赔进行调查和核实，并根据本合同约定的索赔处理程序作出裁决。第十条付款与结算10.1付款的条件与方式甲方根据乙方的工程进度和质量情况，按照本合同约定的付款条件与方式支付合同价款。10.2工程进度款的支付甲方按照本合同约定的付款比例和时间支付工程进度款。工程进度款支付的条件和比例为：（具体条件和比例）。10.3最终结算的程序与金额本工程完成后，双方按照本合同约定的程序进行最终结算。最终结算的金额为：（人民币大写：____元整）。第十一条违约责任11.1承包商的违约行为乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。11.2发包商的违约行为甲方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。11.3违约责任的处理方式违约责任的具体处理方式按照本合同约定的违约责任承担方式进行。第十二条争议解决12.1争议的解决方式双方如在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁的程序与规则如双方约定仲裁解决争议，仲裁程序和规则应按照中华人民共和国仲裁法进行。第十三条合同的解除13.1合同解除的条件双方协商一致，可以解除本合同。13.2合同解除的后果处理合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同解除后的相关事项，包括但不限于工程结算、支付违约金等。第十四条其他条款14.1信息的保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2合同的转让本合同不得转让，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。14.3合同的附件本合同附件包括：（附件名称），附件与本合同具有同等的法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书本附件是本合同的核心文件，明确了双方的权利、义务和责任。附件2：技术文件包括工程设计图纸、施工方案、技术规范等，用于指导工程的施工和验收。附件3：图纸详细的工程设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等各个专业的图纸。附件4：工程量清单列出了本工程的所有工程量，用于计算工程总价和进度款。附件5：工程报价单详细列出了本工程的各项工程量和价格，是确定合同价格的依据。附件6：材料供应清单列出了乙方应供应的所有材料名称、规格、数量等信息。附件7：设备供应清单列出了乙方应供应的所有设备名称、规格、数量等信息。附件8：施工进度计划乙方提交的施工进度计划，用于指导和监督工程的施工进度。附件9：质量控制计划乙方提交的工程质量控制计划，用于确保工程质量的达到约定标准。附件10：安全施工计划乙方提交的安全施工计划，用于指导和监督工程施工安全。附件11：违约行为及责任认定详细列出了本合同中各种违约行为以及违约的责任认定标准。附件12：争议解决协议明确了双方在发生争议时选择的解决方式，包括仲裁或诉讼。附件13：合同解除协议明确了合同解除的条件和解除后的相关处理事项。附件14：保密协议明确了双方在合同履行过程中对商业秘密和机密信息的保密义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，属于工期延误违约。示例：合同约定乙方应在2024年6月30日前完成工程，但乙方实际完成时间为2024年7月15日。2.乙方未按照合同约定质量标准完成工程，属于质量违约。示例：合同约定工程质量应达到国家二级标准，但乙方施工的质量不符合该标准。3.乙方未按照合同约定供应材料或设备，属于供应违约。示例：合同约定乙方应在2024年5月1日前供应某型号钢材，但乙方未能按期供应。4.乙方未按照合同约定履行其他义务，属于其他违约。示例：合同约定乙方应负责施工现场的安全防护，但乙方未能做到严格的安全管理，导致安全事故发生。对于上述违约行为，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。具体的违约责任认定和处理方式详见附件11《违约行为及责任认定》。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方与乙方签订的《建设工程合同索赔管理》。2.甲方：指（合同签订方名称），即合同的委托方或发包方。3.乙方：指（合同签订方名称），即合同的承包方或施工方。4.合同价格：指本合同约定的工