




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度深水油气田钻探与打井工程施工合同范本书本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称1.2合同签订双方法定代表人1.3合同签订双方联系方式2.合同标的2.1钻探与打井工程施工项目名称2.2钻探与打井工程施工地点2.3钻探与打井工程施工范围3.合同工期3.1钻探与打井工程施工起止时间3.2钻探与打井工程施工工期计算方法4.合同价款4.1钻探与打井工程施工合同总价4.2钻探与打井工程施工合同单价4.3钻探与打井工程施工合同付款方式5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供方式5.2施工图纸审核与确认5.3技术要求与规范6.施工组织与实施6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工质量保证措施7.材料设备供应7.1材料设备采购方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度8.施工现场管理8.1施工现场安全文明施工8.2施工现场环境保护8.3施工现场文明施工9.施工验收与交付9.1钻探与打井工程施工验收标准9.2钻探与打井工程施工验收程序9.3钻探与打井工程施工交付10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约责任赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称甲方:能源开发乙方:钻井工程有限责任公司1.2合同签订双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同签订双方联系方式2.合同标的2.1钻探与打井工程施工项目名称深水油气田井区钻探与打井工程2.2钻探与打井工程施工地点海域深水油气田井区2.3钻探与打井工程施工范围包括钻探、完井、试油等全部施工内容3.合同工期3.1钻探与打井工程施工起止时间自2025年1月1日起至2025年12月31日止3.2钻探与打井工程施工工期计算方法按照实际施工进度进行计算,以日历天为单位4.合同价款4.1钻探与打井工程施工合同总价人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.2钻探与打井工程施工合同单价根据施工图纸及工程量清单确定,详见附件一4.3钻探与打井工程施工合同付款方式分阶段付款,具体付款节点及比例详见附件二5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供方式乙方在合同签订后10个工作日内向甲方提供完整的施工图纸5.2施工图纸审核与确认甲方在收到施工图纸后5个工作日内完成审核并予以确认5.3技术要求与规范施工必须符合国家相关技术规范和行业标准,详见附件三6.施工组织与实施6.1施工组织设计乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提交施工组织设计6.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并定期向甲方汇报6.3施工质量保证措施乙方应采取有效措施确保施工质量,详见附件四7.材料设备供应7.1材料设备采购方式乙方负责材料设备的采购,并确保其质量符合合同要求7.2材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家相关质量标准,详见附件五7.3材料设备供应进度乙方应按照施工进度计划及时供应材料设备8.施工现场管理8.1施工现场安全文明施工乙方应确保施工现场安全文明施工,遵守国家相关法律法规,防止事故发生8.2施工现场环境保护乙方应采取措施减少施工对环境的影响,遵守环境保护法规,确保不污染海洋环境8.3施工现场文明施工乙方应遵守施工现场文明施工规范,保持施工现场整洁,不得扰民9.施工验收与交付9.1钻探与打井工程施工验收标准施工完成后,乙方应按照合同约定的质量标准进行自检,并邀请甲方进行验收9.2钻探与打井工程施工验收程序验收程序详见附件六9.3钻探与打井工程施工交付验收合格后,乙方应在5个工作日内向甲方交付施工成果10.合同变更与解除10.1合同变更程序任何合同变更均需双方书面同意,并签订变更协议10.2合同解除条件合同解除条件详见附件七10.3合同解除程序合同解除程序详见附件八11.违约责任11.1违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2违约责任赔偿标准赔偿标准详见附件九12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解或仲裁12.2争议解决程序争议解决程序详见附件十13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件合同终止条件详见附件十一14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括但不限于附件一至附件十一14.2合同解释合同解释以本合同为准14.3合同生效日期本合同自2025年1月1日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,经甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方。1.2.1中介方:为甲乙双方提供信息、咨询、协调等服务的第三方;1.2.2技术支持方:为甲乙双方提供技术指导、设备租赁等服务的第三方;1.2.3监理方:对施工过程进行监督、检查的第三方;1.2.4质量检测方:对施工质量进行检测的第三方;1.2.5其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方的责任、权利和义务明确告知对方。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中予以明确。3.2.1第三方因自身原因导致的损失;3.2.2第三方违反合作协议导致的损失;3.2.3第三方在履行职责过程中发生的意外事件导致的损失。4.第三方权利与义务4.1第三方的权利:4.1.1按照合作协议约定,获取相应的服务费用;4.1.2在合同履行过程中,享有合法权益的保护;4.1.3在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2第三方的义务:4.2.1按照合作协议约定,履行相应的职责;4.2.2严格遵守国家相关法律法规和行业标准;4.2.3对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定;5.1.2第三方在履行职责过程中,对甲方负责。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定;5.2.2第三方在履行职责过程中,对乙方负责。5.3第三方与甲乙双方共同责任的划分:5.3.1当第三方在履行职责过程中,因自身原因导致损失,由第三方承担责任;5.3.2当第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致损失,由甲乙双方按比例承担责任;5.3.3当第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致损失,由各方根据实际情况分担责任。6.第三方介入后的合同条款调整6.1第三方介入后,甲乙双方应根据第三方介入的具体情况,对合同条款进行必要的调整,以确保合同履行过程中各方的权益得到保障。6.2合同条款调整需经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。6.3补充协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求详细要求:包含施工图纸的完整套数、技术规范、设计参数等。说明:施工图纸及技术要求是施工的重要依据,必须准确无误。2.附件二:合同付款方式详细要求:列出付款节点、付款比例、付款方式及时间等。说明:明确付款方式有助于保障双方的权益,确保工程顺利进行。3.附件三:技术规范及行业标准详细要求:列出适用的国家、行业及地方技术规范和标准。说明:技术规范是施工质量保证的基础,必须严格遵守。4.附件四:施工质量保证措施详细要求:包括施工质量保证体系、质量控制点、质量检验方法等。说明:施工质量保证措施是确保工程质量的关键,必须严格执行。5.附件五:材料设备质量要求详细要求:列出材料设备的质量标准、检验方法及验收标准。说明:材料设备质量直接关系到工程质量和安全,必须严格控制。6.附件六:施工验收程序详细要求:包括验收标准、验收程序、验收时间及验收人员等。说明:施工验收是确保工程质量的重要环节,必须规范进行。7.附件七:合同解除条件详细要求:列出合同解除的具体条件和程序。说明:合同解除条件是保障双方权益的重要条款,必须明确。8.附件八:合同解除程序详细要求:包括合同解除的通知、确认及生效等程序。说明:合同解除程序是保障双方权益的重要环节,必须规范。9.附件九:违约责任赔偿标准详细要求:列出各种违约行为的赔偿标准及计算方法。说明:违约责任赔偿标准是维护合同严肃性的重要条款,必须明确。10.附件十:争议解决程序详细要求:包括争议解决的方式、程序及期限等。说明:争议解决程序是保障合同顺利履行的关键,必须明确。11.附件十一:合同附件详细要求:列出所有合同附件的名称及说明。说明:合同附件是合同的重要组成部分,必须完整。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按时支付合同款项;未按时提供施工图纸及技术要求;未按时进行验收;未履行合同约定的其他义务。1.2乙方违约行为:未按时完成施工任务;施工质量不符合合同约定;使用不合格的材料设备;未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:甲方未按时支付合同款项,应支付违约金;甲方未按时提供施工图纸及技术要求,导致施工延误,应赔偿乙方损失;甲方未按时进行验收,导致施工延误,应赔偿乙方损失;甲方未履行合同约定的其他义务,应根据实际情况承担相应责任。2.2乙方违约责任:乙方未按时完成施工任务,应支付违约金;乙方施工质量不符合合同约定,应进行返工或赔偿损失;乙方使用不合格的材料设备,应承担相应责任;乙方未履行合同约定的其他义务,应根据实际情况承担相应责任。3.违约示例说明:示例一:甲方未按时支付合同款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并要求甲方在规定时间内支付。示例二:乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失,并要求乙方承担相应的责任。全文完。2025年度深水油气田钻探与打井工程施工合同范本书1合同编号_________一、合同主体甲方:(填入甲方全称)地址:(填入甲方地址)联系人:(填入甲方联系人姓名)联系电话:(填入甲方联系电话)乙方:(填入乙方全称)地址:(填入乙方地址)联系人:(填入乙方联系人姓名)联系电话:(填入乙方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合2025年度深水油气田钻探与打井工程施工项目的实际需求,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就深水油气田钻探与打井工程施工项目达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油天然气法》、《中华人民共和国安全生产法》以及相关行业规定制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语,如“深水油气田”、“钻探”、“打井工程”等,均按照国家标准或行业规范解释。3.2关键词解释1.深水油气田:指水深超过300米的油气田。2.钻探:指通过钻机在地下进行地质勘探,以获取油气资源的过程。3.打井工程:指为开采油气资源而在地下钻凿井孔的工程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权对乙方进行工程监督、检查和验收。2.甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款。3.甲方应配合乙方办理施工许可、安全审查等相关手续。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定,自主安排施工计划、组织施工力量。2.乙方应按照合同约定,确保工程质量和安全生产。3.乙方应配合甲方办理施工许可、安全审查等相关手续。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点合同约定的施工地点为:____。5.3合同履行方式乙方应在合同约定的工期和地点内,按照甲方要求,完成深水油气田钻探与打井工程施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后,自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.双方协商一致,决定终止合同。2.一方违约,另一方提出终止合同。3.发生不可抗力因素,致使合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致终止合同,应在终止前5个工作日内书面通知对方。2.因违约终止合同,违约方应承担相应的违约责任。3.发生不可抗力,双方应立即停止履行合同,并尽快协商解决。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应立即撤离施工场地,并将场地恢复原状。2.合同终止后,甲乙双方应按照约定支付工程款和结算余款。3.合同终止后,甲乙双方应共同处理因合同履行而产生的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、安全环保费等。3.不可预见费用:因地质条件变化、政策调整等不可预见因素产生的费用。4.其他费用:根据合同约定或实际情况产生的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定,通过银行转账方式向乙方支付工程款项。2.甲方应在合同签订后5个工作日内,向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。3.乙方完成合同约定工程量后,甲方应在乙方提交工程进度款申请之日起5个工作日内支付相应款项。4.工程竣工验收合格后,甲方应在乙方提交竣工结算报告之日起10个工作日内支付剩余款项。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间:每月末前5个工作日内支付上个月完成的工程量款项。3.竣工验收合格支付时间:竣工结算报告提交后10个工作日内支付剩余款项。7.4支付条款1.甲方支付工程款项时,应按照合同约定的支付比例和支付时间进行。2.乙方应提供合法的发票和收据,甲方应在收到后5个工作日内核对无误并支付款项。3.任何因乙方原因导致的支付延迟,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款项的,应向乙方支付应付款项的____%作为违约金。2.甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担由此造成的乙方损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。2.乙方未按合同约定保证工程质量的,应承担由此造成的甲方损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式按照本合同第七条的规定执行。2.甲方或乙方因违约给对方造成的损失,应按照实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限本合同保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露或向任何第三方披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行困难的情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同履行不能或履行困难的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工场地损坏,无法继续施工。2.因政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调节协商不成的,可提交双方认可的调解机构进行调节。11.3仲裁或诉讼调节不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或提交双方认可的仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同的全部或部分权利义务。2.双方同意转让的,应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家秘密或商业秘密。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,甲乙双方均保留对合同内容的解释权。2.除非本合同另有约定,否则任何一方不得擅自变更、转让或终止合同。13.2特殊权力保留1.甲方保留对深水油气田钻探与打井工程施工项目的监督权。2.乙方保留对工程质量的控制权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。2.任何修改和补充均应作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.经甲乙双方签署的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的内容与本合同内容不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合,确保工程顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。2.双方应相互提供必要的支持,包括技术、人员、设备等。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于深水油气田钻探与打井工程施工项目的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式作出,并经甲乙双方签署。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.施工场地平面图及地质勘探报告。3.工程设计图纸及施工方案。4.安全生产管理制度及应急预案。5.合同履行过程中的相关文件、报告、通知等。6.付款凭证、发票、收据等财务凭证。7.竣工验收报告及质量评定报告。8.不可抗力事件的相关证明材料。9.争议解决的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款项,认定违约。未按合同约定提供施工条件,认定违约。未按合同约定进行工程监督、检查和验收,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成工程任务,认定违约。未按合同约定保证工程质量,认定违约。未按合同约定进行施工,认定违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因合同关系而产生的民事权利义务关系的法律。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任:违约方因违反合同约定所应承担的法律责任。4.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.竣工验收:指工程完成后,由甲方组织验收,确认工程质量达到合同约定标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到地质条件变化,导致工程进度延误。解决办法:双方协商调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:甲方未按合同约定支付工程款项。解决办法:乙方及时提交工程进度款申请,甲方在规定时间内支付款项。3.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方立即采取措施整改,确保工程质量符合合同约定。4.问题:发生不可抗力事件,导致工程无法继续施工。解决办法:双方协商解决,根据不可抗力事件的影响程度调整合同履行计划。5.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方协商解决,协商不成的,可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应确保其提供的设备、材料和服务符合合同约定和质量标准。第三方应遵守国家相关法律法规,并承担因违反法律法规而产生的法律责任。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。第三方有权要求甲方和乙方在合同履行过程中提供必要的协助和支持。3.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求提供设备、材料和服务。第三方应配合甲方和乙方的管理和监督,确保工程顺利进行。4.第三方违约责任:第三方未能履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、水电供应等。乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和信息。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付剩余款项。乙方有权要求甲方在工程验收合格后,按照合同约定支付奖励金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的责任。甲方不得无正当理由拒绝乙方提出的合理要求。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。甲方可要求乙方提供工程进度报告和质量评定报告。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后,按照合同约定支付奖励金。甲方可要求乙方在工程验收合格后,承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应的责任。乙方不得在施工过程中造成甲方财产损失或人员伤害。全文完。2025年度深水油气田钻探与打井工程施工合同范本书2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方基本信息6.合同签订地点7.合同签订目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程工期6.工程质量要求三、合同双方权利义务1.承包方权利2.承包方义务3.招标方权利4.招标方义务5.双方共同责任四、合同价款及支付方式1.合同价款总额2.工程款支付方式3.预付款比例及支付时间4.进度款支付节点及比例5.结算及最终支付五、工程进度及验收1.工程进度计划2.工程进度控制3.工程验收标准4.工程验收程序5.工程验收结果六、工程质量及保修1.工程质量标准2.工程质量保证措施3.工程质量问题处理4.工程保修期限及内容5.工程保修责任七、安全环保1.安全生产责任制2.安全生产措施3.环境保护措施4.事故处理及报告5.安全环保验收八、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同解除后的处理九、违约责任1.违约行为界定2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约纠纷解决5.违约责任免除十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止后的债权债务5.合同终止后的其他事项十二、合同附件1.工程量清单2.工程图纸及技术文件3.有关资质证明文件4.其他附件十三、合同生效及备案1.合同生效条件2.合同备案程序3.合同备案机构4.合同备案期限5.合同备案费用十四、其他约定事项1.合同执行过程中的其他约定2.合同终止后的其他约定3.合同解释及适用法律4.合同附件的效力5.合同修订及补充合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度深水油气田钻探与打井工程施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:2025年____月____日4.合同有效期:自2025年____月____日起至2026年____月____日止5.合同双方基本信息:承包方名称:承包方地址:承包方联系人:招标方名称:招标方地址:招标方联系人:6.合同签订地点:_______7.合同签订目的:明确双方在2025年度深水油气田钻探与打井工程施工中的权利、义务及责任二、工程概况1.工程名称:_______深水油气田钻探与打井工程2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程内容:钻探工程打井工程辅助工程5.工程工期:_______6.工程质量要求:符合国家标准及行业标准三、合同双方权利义务1.承包方权利:获得工程款的权利按照合同约定进行施工的权利享有合同约定范围内的其他权利2.承包方义务:按照合同约定完成工程的义务按时提交施工图纸及技术文件的义务按时完成工程质量验收的义务按照合同约定进行安全环保施工的义务3.招标方权利:对工程施工进行监督的权利对工程质量进行验收的权利对工程进度进行管理的权利享有合同约定范围内的其他权利4.招标方义务:按时支付工程款的义务提供施工图纸及技术文件的义务协助承包方进行施工的义务按照合同约定进行安全环保管理的义务5.双方共同责任:按照合同约定共同承担工程质量、安全环保等方面的责任四、合同价款及支付方式1.合同价款总额:_______元2.工程款支付方式:预付款:合同价款的_______%进度款:根据工程进度分期支付结算款:工程完工并验收合格后支付3.预付款比例及支付时间:合同签订后_______日内支付4.进度款支付节点及比例:根据工程进度按月支付,比例为合同价款的_______%5.结算及最终支付:工程完工并验收合格后_______日内支付五、工程进度及验收1.工程进度计划:详见附件一2.工程进度控制:按照工程进度计划进行,如有延误,双方协商解决3.工程验收标准:符合国家标准及行业标准4.工程验收程序:详见附件二5.工程验收结果:由双方共同确认六、工程质量及保修1.工程质量标准:符合国家标准及行业标准2.工程质量保证措施:严格按照施工图纸及技术文件进行施工使用合格的施工材料定期进行工程质量检查3.工程质量问题处理:及时上报,双方共同协商解决4.工程保修期限及内容:详见附件三5.工程保修责任:由承包方负责保修期内出现的质量问题七、安全环保1.安全生产责任制:详见附件四2.安全生产措施:严格执行安全生产法律法规加强施工现场安全管理定期进行安全教育培训3.环境保护措施:严格执行环境保护法律法规加强施工现场环境保护定期进行环境监测4.事故处理及报告:详见附件五5.安全环保验收:工程完工后,由双方共同验收八、合同变更及解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法履行因工程设计变更导致工程内容、规模、工期等发生变化经双方协商一致同意变更的2.合同变更程序:双方协商一致后,签订书面变更协议变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力3.合同解除条件:一方严重违约,经另一方催告后仍未改正因不可抗力导致合同无法履行经双方协商一致同意解除的4.合同解除程序:一方提出解除合同,另一方确认签订书面解除协议,明确解除原因及后续处理5.合同解除后的处理:双方按照合同约定结算工程款清理施工现场,恢复原状解决合同解除后的其他遗留问题九、违约责任1.违约行为界定:未按合同约定完成工程的未按时支付工程款的未按照合同约定进行安全环保施工的其他违约行为2.违约责任承担:支付违约金承担损害赔偿责任采取补救措施3.违约责任赔偿:违约金比例:_______%损害赔偿金额:根据实际情况确定4.违约纠纷解决:通过协商解决请求仲裁机构仲裁向人民法院提起诉讼5.违约责任免除:因不可抗力导致违约的因对方违约导致违约的十、争议解决1.争议解决方式:协商仲裁诉讼2.争议解决机构:仲裁委员会人民法院3.争议解决程序:双方协商仲裁申请诉讼起诉4.争议解决期限:自争议发生之日起_______日内5.争议解决费用:由败诉方承担十一、合同终止1.合同终止条件:工程完工并验收合格合同解除合同到期2.合同终止程序:双方确认合同终止签订终止协议3.合同终止后的处理:结算工程款清理施工现场解决合同终止后的其他遗留问题4.合同终止后的债权债务:双方债权债务关系终止仍有未了事项的,另行协商解决5.合同终止后的其他事项:双方签署合同终止证明撤销合同备案十二、合同附件1.工程量清单2.工程图纸及技术文件3.有关资质证明文件4.其他附件十三、合同生效及备案1.合同生效条件:双方签字盖章合同内容合法有效2.合同备案程序:双方携带合同及相关材料到_______进行备案3.合同备案机构:_______相关部门4.合同备案期限:自合同签订之日起_______日内5.合同备案费用:按照国家及地方相关规定执行十四、其他约定事项1.合同执行过程中的其他约定2.合同终止后的其他约定3.合同解释及适用法律4.合同附件的效力5.合同修订及补充合同编号:_______承包方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日招标方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明:本条款规定在合同执行过程中,甲方对工程施工的决策权、监督权和验收权。1.1甲方有权对工程进度、质量、安全环保等方面进行监督,并提出整改意见。1.2甲方有权根据工程实际情况调整施工方案,并要求乙方执行。1.3甲方有权对工程验收结果进行最终确认。2.甲方付款条件条款说明:本条款规定甲方在工程进度、质量、安全环保等方面达到约定标准后,支付工程款的条件。2.1甲方应在乙方提交的工程进度报告、质量检验报告和安全环保检查报告审核合格后,支付相应工程款。2.2甲方应在乙方完成工程验收合格后,支付结算款。2.3甲方有权对乙方提交的工程款支付申请进行审核,并在审核通过后支付。3.甲方责任条款说明:本条款规定甲方在合同执行过程中应承担的责任。3.1甲方应提供准确的工程图纸、技术文件和施工场地。3.2甲方应确保工程所需物资的供应及时、充足。3.3甲方应按照合同约定支付工程款,并承担因甲方原因导致的工程延误、质量不合格等责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明:本条款规定在合同执行过程中,乙方对工程施工的决策权、监督权和验收权。1.1乙方有权根据工程实际情况调整施工方案,并要求甲方执行。1.2乙方有权对工程进度、质量、安全环保等方面进行监督,并提出整改意见。1.3乙方有权对工程验收结果进行最终确认。2.乙方施工条件条款说明:本条款规定乙方在合同执行过程中应具备的施工条件。2.1乙方应具备相应的施工资质和安全生产许可证。2.2乙方应配备足够的施工人员和设备,确保工程按时、按质完成。2.3乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量和安全环保。3.乙方责任条款说明:本条款规定乙方在合同执行过程中应承担的责任。3.1乙方应按照合同约定完成工程,确保工程质量和安全环保。3.2乙方应按时提交工程进度报告、质量检验报告和安全环保检查报告。3.3乙方应承担因乙方原因导致的工程延误、质量不合格等责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明:本条款规定第三方中介在合同执行过程中的职责和权利。1.1第三方中介负责对工程施工进行监督管理,确保工程质量和安全环保。1.2第三方中介有权对工程进度、质量、安全环保等方面进行检查和验收。1.3第三方中介有权向甲方和乙方提出整改意见,并要求执行。2.第三方中介费用条款说明:本条款规定第三方中介的服务费用及支付方式。2.1第三方中介服务费用由甲方和乙方按照约定比例分担。2.2第三方中介服务费用在合同签订时一次性支付。2.3第三方中介服务费用支付后,不再因工程进度、质量、安全环保等方面的变化而调整。3.第三方中介责任条款说明:本条款规定第三方中介在合同执行过程中应承担的责任。3.1第三方中介应按照合同约定履行职责,确保工程质量和安全环保。3.2第三方中介对因自身原因导致的检查和验收错误承担责任。3.3第三方中介应保护甲方和乙方的商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.工程图纸及技术文件3.承包方和招标方的基本信息文件4.承包方的资质证明文件5.招标方的资质证明文件6.安全生产责任制文件7.工程进度计划8.工程验收标准及程序9.工程保修期限及内容10.第三方中介的资质证明文件11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程的未按时支付工程款的未按照合同约定进行安全环保施工的因乙方原因导致的工程延误、质量不合格等因甲方原因导致的工程延误、质量不合格等2.违约行为的认定:由第三方中介或双方共同确认的工程质量、进度、安全环保等方面的检查报告由甲方或乙方提供的书面证据由仲裁机构或人民法院作出的裁决三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的金钱赔偿。3.损害赔偿:指因违约行为给对方造成的损失,违约方应予以赔偿。4.仲裁:指由双方选定的仲裁机构对争议进行裁决。5.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:及时沟通,调整施工计划,必要时增加资源。2.问题:工程质量不合格解决办法:立即整改,必要时暂停施工,重新验收。3.问题:安全环保问题解决办法:严格执行安全环保措施,及时整改,防止事故发生。4.问题:合同纠纷解决办法:通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景:1.深水油气田钻探与打井工程施工项目2.需要第三方中介进行监督管理的大型工程项目3.甲方或乙方为主导的工程项目4.工程施工合同纠纷解决全文完。2025年度深水油气田钻探与打井工程施工合同范本书3合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______1.2乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______1.3其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确甲乙双方在2025年度深水油气田钻探与打井工程施工过程中的权利义务,保障双方的合法权益,促进深水油气田钻探与打井工程施工顺利进行,特制定本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国矿产资源法》3.《中华人民共和国石油天然气法》4.《中华人民共和国安全生产法》5.国家能源局、国土资源部等相关部门的规定三、定义与解释3.1专业术语1.深水油气田:指水深超过200米,油气层埋深大于1000米的油气田。2.钻探:指为查明油气层而进行的钻取岩石、取心、测井、试井等工程活动。3.打井:指在确定的油气层中,进行钻井、固井、完井、试井等工程活动。3.2关键词解释1.油气田:指在一定的地质条件下,具有商业价值的油气聚集区域。2.钻探工程:指为查明油气田地质情况,采取的钻取岩石、取心、测井、试井等工程活动。3.打井工程:指在确定的油气层中,进行的钻井、固井、完井、试井等工程活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,完成深水油气田钻探与打井工程施工任务。2.甲方有权对乙方的工作进行监督检查,确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,完成深水油气田钻探与打井工程施工任务。2.乙方应保证工程质量和进度,确保施工安全。3.乙方应接受甲方的监督检查,积极配合甲方工作。4.乙方应按照合同约定,承担施工过程中的风险责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度深水油气田钻探与打井工程施工任务完成之日止。5.2合同履行地点深水油气田施工现场。5.3合同履行方式甲方按照合同约定,支付工程款;乙方按照合同约定,完成深水油气田钻探与打井工程施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期完成后,合同终止。2.甲方或乙方因不可抗力导致合同无法履行时,合同终止。6.3终止程序1.发生合同终止情形时,甲方或乙方应立即书面通知对方。2.双方协商确定终止程序,包括但不限于:工程款结算、设备交接、资料移交等。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应将工程现场清理完毕,并将相关资料移交给甲方。2.甲方应按照合同约定,支付乙方已完成工程的工程款。3.双方应按照法律法规及相关规定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于钻探设备租赁费、钻井材料费、打井设备租赁费、打井材料费、人员工资、运输费、施工场地租赁费等。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、质量检测费、安全防护费、环境保护费、保险费等。3.其他费用:根据实际情况,经甲乙双方协商一致,可增加的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方提交相关证明材料,甲方支付合同总金额的30%作为预付款。2.进度款:在工程按进度完成一定比例后,乙方提交相关证明材料,甲方按实际完成工程量支付相应比例的进度款。3.结算款:工程完工并验收合格后,乙方提交相关证明材料,甲方支付剩余工程款的70%作为结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间:每完成合同约定工程量的20%,乙方提交相关证明材料后5个工作日内支付。3.结算款支付时间:工程完工并验收合格后15个工作日内支付。4.保修金支付时间:保修期满后15个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的符合要求的支付申请和相关证明材料后,及时进行支付。2.乙方应确保提交的支付申请和相关证明材料真实、完整、有效。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2.乙方未按合同约定保证工程质量的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约金的约定向守约方支付违约金。2.守约方有权要求违约方承担因其违约行为造成的直接经济损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.双方在合同履行过程中交换的图纸、技术资料、数据等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取保密措施,确保保密内容不被泄露。2.双方不得将保密内容用于合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、海啸等。2.战争:战争、军事冲突、武装冲突等。3.政府行为:政府政策、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对深水油气田钻探与打井工程施工过程中产生的相关知识产权的拥有权。2.乙方在合同履行过程中,不得将其承担的工程任务转让给第三方,否则甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对工程进度、质量、安全等方面的监督和检查权。2.乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同的修改和补充,应书面提出,经双方签字盖章后生效。2.任何修改和补充的内容,不得违反国家法律法规和本合同的约定。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充,与本合同具有同等法律效力。2.本合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互协作,共同完成合同约定的各项任务。2.甲方应提供乙方在施工过程中所需的技术支持和服务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,共同解决施工过程中出现的问题。2.双方应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论